Скачать 1.05 Mb.
|
5. Порядок сдачи и приемки 5.1. Приемка Оборудования осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Договоре. Количество и комплектация Оборудования, передаваемого Заказчику должны точно соответствовать количеству и комплектации, указанным в товарораспорядительных документах (товарных накладных). 5.2. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком непосредственно в адрес, указанный в п. 1.4. Договора. 5.3. Датой поставки Оборудования является дата подписания Сторонами товарной накладной. 5.4. Риск случайной гибели, или повреждения Оборудования переходит на Заказчика с момента подписания Сторонами товарной накладной. 5.5. Приемка Оборудования на склад по количеству тарных мест и отсутствию нарушения целостности заводской упаковки осуществляется согласно товарной накладной. По факту поставки Оборудования на склад Покупатель подписывает товарную накладную, и отправляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае обнаружения повреждения упаковки или несоответствия количества тарных мест составляется Акт внешнего осмотра и делается отметка об этом в товарной накладной. 5.6. Окончательная приемка Оборудования по количеству, комплектности и качеству осуществляется в присутствии представителя Поставщика. В случае если в ходе приемки Оборудования будут выявлены какие-либо недостатки, Стороны подписывают соответствующий Акт, в котором указываются выявленные недостатки и действия Сторон Договора, направленные на их устранение. 5.7. Досрочная поставка Оборудования возможна только по предварительному согласованию с Заказчиком. 5.8. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента поставки Оборудования. Датой перехода права собственности на Оборудование считается дата подписания накладной представителями Заказчика и Поставщика. 5.9. Упаковка Оборудования должна обеспечить его сохранность при перевозке при надлежащем и обычном обращении с грузом. 5.10. Ущерб, причиненный неправильной, ненадлежащей упаковкой или маркировкой, а также ущерб, причинённый в ходе монтажа, пуско-наладки Оборудования Поставщиком, относится на Поставщика. 5.11. Монтаж, пуско-наладка, ввод Оборудования в эксплуатацию, обучение персонала Заказчика в количестве 5-ти человек в учебно-производственных мастерских технического колледжа производится на базе Заказчика. 5.12. Доставка Оборудования производится в невозвратной упаковке. 5.12. После поставки Оборудования и проверки его работоспособности, Стороны подписывают Акт исполнения обязательств по Договору. 6. Ответственность Сторон 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 6.2. Поставщик отвечает за соблюдение правил техники безопасности при монтаже Оборудования и несет риск повреждения или гибели Оборудования в ходе монтажа. 6.3. В случае просрочки поставки Оборудования Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату платежа от цены непоставленного оборудования за каждый день просрочки. Заказчик также вправе уменьшить сумму, подлежащую оплате Поставщику по Договору на сумму неустойки в случае просрочки Поставки Оборудования Поставщиком, уведомив об этом Поставщика. 6.4. За просрочку платежей, указанных в п.3.2. Заказчик уплачивает пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату платежа от суммы неуплаты за каждый день просрочки. 6.5. Уплата штрафных санкций (пеней), возмещение убытков по настоящему Договору производится одной Стороной по письменному требованию другой Стороны, либо по решению суда. Сторона вправе не истребовать штрафы (пени), возмещение убытков другой Стороной, и в этом случае штрафы (пени), убытки не начисляются. 6.6. В случае неисполнения Поставщиком обусловленного Договором обязательства по Поставке Оборудования либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что они не будут поставлены в установленный срок, Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 6.7. В случае обнаружения Заказчиком при приемке Оборудования недостатков, в том числе дефектов, Поставщик обязуется за свой счет произвести ремонт или замену Оборудования на идентичный требуемого качества в срок согласованный с Заказчиком. 6.8. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. 6.9. Поставщик обязуется предоставить контактный телефон, по которому Заказчик может информировать квалифицированный персонал Поставщика или его представителя о недостатках в работе Оборудования: __________________________. 6.10. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях: - несоответствия поставки Оборудования требованиям настоящего Договора и технического задания; - поставки Оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены; - просрочки поставки Оборудования более чем на 20 дней. Заказчик, в случае принятия решения о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомляет Поставщика за 7 (семь) дней до момента расторжения настоящего Договора. 6.11.Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т.п.), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в 3 - дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Договору с указанием причин неисполнения. Стороны принимают письменное решение о расторжении Договора или его дальнейшем исполнении. 6.12. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.13. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если соглашение не достигнуто, разрешение противоречий производится в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет десять дней с момента получения, в течение которого заявителю должен быть направлен ответ. Претензионная переписка должна вестись заказной почтой и подписываться представителями сторон. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 7. Срок действия Договора 7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения. 7.2. Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. 8. Обеспечение исполнения Договора 8.1. По настоящему Договору устанавливается обеспечение исполнения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет ________ (_____________) руб. 8.2. Обеспечение исполнения Договора представляется Поставщиком в виде ___________. 8.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующим документом: ______________. 8.4. Размер обеспечения исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору. 8.5. В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе. 8.6. Поставщик обязан вместе с подписанными экземплярами настоящего Договора предоставить Заказчику не позднее 20-ти календарных дней с момента публикации протокола рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок обеспечение исполнения Договора. 8.7. Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения Договора составляет ____ дней. 9. Порядок изменения и расторжения Договора 9.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями. 9.2. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным п. 6.10. настоящего Договора, по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 9.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае непредставления данной информации или несвоевременного извещения, Поставщик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Поставщик обязан известить в течение 3 дней о своем правопреемнике. 10. Заключительные положения 10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 10.2. Отношения, не урегулированные данным Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 10.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: - Техническое задание (Приложение № 1); - Протокол ______________________ конкурсных заявок № _____ от «___» _________ 2012 г. (Приложение № 2). 11. Реквизиты Сторон
М.п. М.п. |
Конкурсная документация Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным законом от 26. 07. 2006 г. №135-фз... |
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право... Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... |
||
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право... Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... |
Конкурсная документация на право заключения договора по предоставлению... Настоящая Конкурсная документация разработана в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг государственного унитарного... |
||
Конкурсная документация на проведение открытого конкурса по определению... Конкурсная документация на проведение открытого конкурса по определению поставщика для поставки универсального погрузчика Bobcat... |
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право... Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми... |
||
Конкурсная документация Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров,... |
Конкурсная документация Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
||
Конкурсная документация Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
Конкурсная документация открытого конкурса Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
||
Конкурсная документация открытого конкурса Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
Страница из ОАО «Птицефабрика «Боровская» Конкурсная документация... Документация (Техническое задание) на право заключения договора номер в плане закупок 514 |
||
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса по отбору... Конкурсная документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года №75... |
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса по отбору... Конкурсная документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006г. №75 «О... |
||
Конкурсная документация (документация о закупке) регламентирующая... Етствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических... |
Конкурсная документация |
Поиск |