Запрос котировочной цены
|
Скачать 134.58 Kb.
|
«_19_»____02____ 2008 г.ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫв целях заключения муниципального контракта на поставку облучателя – рециркулятора воздуха ультрафиолетовый , бактерицидный ОРУБ-01-КРОНТ «Дезар-5» для родильного дома МУЗ «Гатчинская ЦРКБ»Уважаемые господа!Заказчик МУЗ «Гатчинская ЦРКБ» 188300 г.Гатчина ул. Рощинская 15а т/ф: (81371) 3-28-35 , адрес электронной почты grtmo@ Iens.spb.ru в лице руководителя главного врача Иванова В.А. намерена заключить муниципальный контракт на приобретение облучателя – рециркулятора воздуха ультрафиолетового , бактерицидного ОРУБ-01-КРОНТ «Дезар-5» для родильного дома МУЗ «Гатчинская ЦРКБ» способом запроса котировки цен . Принять участие в размещении заказа путем запроса котировок могут юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, зарегистрированные в установленном Законом порядке , представившие сертификаты соответствия на выполнение вышеназванных услуг. Предмет конкурса: - Приобретение облучателя – рециркулятора воздуха ультрафиолетового , бактерицидного ОРУБ-01-КРОНТ «Дезар-5» для родильного дома МУЗ «ГЦРКБ» в соответствии с техническим заданием (см.приложение к запросу). Место оказания данных услуг по адресу: 188300, Гатчина , Ленинградская область ,ул. Рощинская ,15а ,корп.13. Начальная (максимальная) цена контракта - 176,4 тыс.рублей . Сроки выполнения услуг - 1 квартал 2008 года. Оплата за оказанные услуги будет производиться авансовым платежом в размере 30% от общей суммы , оставшаяся 70% выплачивается после их выполнения в течение 15 банковских дней. В случае Вашего согласия на поставку вышеназванного аппарата просим представить котировочную заявку (котировку цен) до 17 часов 27.02.08 г. по адресу: 1888300 г. Гатчина ул.Рощинская 15а корп.1 (телефон для справок 3-53-68 Раиса Георгиевна ,3-25-17 Зинаида Антоновна) , Цена предлагаемых услуг должна быть указана с учетом затрат на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей. Котировочные заявки будут рассмотрены 28.02.08 года в 15 часов по адресу: г. Гатчина ул. Рощинская 15а корп. 1 МУЗ «Гатчинская ЦРКБ»(П этаж , кабинет председателя конкурсной комиссии). Исполнители представившие котировочные заявки, вправе присутствовать при их рассмотрении. Основанием выбора исполнителя при рассмотрении предложений будут учитываться : гарантийные обязательства, полное соответствие заданию , наличие сертификатов соответствия , наименьшая цена .По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки. Поставщик, признанный победителем, обязан подписать муниципальный контракт не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола оценки на сайте Гатчинского муниципального района . Уведомляем Вас , что направление заказчиком запроса котировки цен и представление Поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств Председатель комиссии В.И. Кузько Приложение: 1- Котировочная заявка , 2- Техническое задание, 3 - Проект муниципального контракта. Приложение 1 Председателю конкурсной комиссии В.И.Кузько г.Гатчина , ул.Рощинская ,15-А,корп.1 Котировочная заявка к извещению о проведении запроса котировок цен в целях заключения муниципального контракта на _______________ ___________________________________________________________ _________________________________________________________________ «___»_________2007г. (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица,индивидуального предпр.);копия лицензии ) Предлагаем осуществить поставку (наименование поставляемой продукции) на сумму : ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (указать сумму цифрами и словами) Неотъемлемой частью настоящей котировочной заявки является расчет цены , сертификат соответствия технические характеристики , объемы поставки Сроки поставки _______________________________________________________ Место поставки _______________________________________________________ Гарантийные сроки и условия поставки _________________________________ _________________________________ Технические характеристики материала:__________________________________________ Мы обязуемся ,в случае принятия нашей котировочной заявки , осуществить поставку на условиях , указанных в Вашем запросе котировки . До подготовки и оформления официального муниципального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании котировочной заявки выигравший , будет выполнять роль обязательного контракта между нами. Цена предлагаемой услуги указана с учетом затрат по уплате налогов , сборов и других обязательных платежей. (место нахождения (адрес) ,паспортные данные(для физ.лица ,индивидуального предпр)телефон,банковские реквизиты Подпись должность ФИО МП Приложение 2 Техническое задание на облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-01 –КРОНТ «Дезар-5» для МУЗ «Гатчинская ЦРКБ» (1 квартал 2008 года)
Начальная (максимальная ) цена 176400 рублей Срок поставки -14 дней после получения аванса. Источник финансирования – из средств за родовые сертификаты Зам.главного врача по медицинской Части МУЗ «ГЦРКБ» В.Кузько Приложение 3 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № на приобретение облучателя - рециркулятора воздуха ультрафиолетового, бактерицидного ОРУБ-01-КРОНТ «Дезар-5» для МУЗ «Гатчинская ЦРКБ» г. Гатчина «____»_________ 2008 г. МУЗ «Гатчинская ЦРКБ», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главного врача Иванова В.А.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 1. Предмет Контракта1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в срок до _____2008г. Муниципальному Заказчику облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый , бактерицидный ОРУБ-01-КРОНТ «Дезар-5» для родильного дома в соответствии с Техническим заданием, а Муниципальный заказчик оплатить в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом , за полученный аппарат (далее - товар). 1.2. Цена облучателя – рециркулятора ультрафиолетового бактерицидного ОРУБ-01-КРОНТ «Дезар-5» определяется спецификацией (Приложение 1), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта. 1.3. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Конкурсной комиссии МУЗ «Гатчинская ЦРКБ» о признании Поставщика победителем котировки цен (протокол заседания конкурсной комиссии №___ от ____________). 1.4. Доставка товара осуществляется поставщиком по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Рощинская ,15а ,корпус 13.
2.1.Финансирование поставки осуществляется – из средств за родовые сертификаты . 2.2. Цена Контракта составляет _________________ рублей 00 коп., в том числе НДС 18% _________ руб. 2.3. Цена поставляемого товара устанавливается в рублях и включает в себя транспортные расходы по доставке до места назначения, погрузочно-разгрузочные работы, налоги, сборы и другие обязательные платежи. 2.4. Оплата товара осуществляется заказчиком в форме безналичного перечисления средств на расчетный счет Поставщика. Аванс в размере 30% перечисляется в течение 5 рабочих дней после регистрации контракта в реестре муниципальных контрактов. Оставшаяся часть перечисляется в течение 15 рабочих дней после подписания Акта выполнения муниципального контракта. 3. Гарантии качества товара 3.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов на данный товар. 3.2. Весь товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь соответствующие сертификаты. Копии сертификатов, заверенные Поставщиком, передаются Муниципальному заказчику вместе с товаром. 3.3. В случае обнаружения в составе поставки некачественного, нестандартного, не входящего в ассортимент или не сертифицированного товара, Муниципальный заказчик обязан письменно уведомить об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого уведомления за собственный счет заменить такой товар или в этот же срок вернуть на счет Заказчика его стоимость вместе с неустойкой в размере половины стоимости такого товара. 3.4. Гарантийное обязательство на поставляемый товар составляет __________. 4. Порядок поставки и приемки-передачи товара 4.1. Приемка-передача товара осуществляется по месту назначения согласно техническому заданию, указанному Муниципальным Заказчиком. 4.2. Получатель вправе отказаться от приемки и потребовать от Поставщика замены товара не соответствующего условиям данного Контракта, поврежденного, загрязненного, некомплектного, не входящего в ассортимент, на котором отсутствует знак соответствия или в случае не предъявления сертификата. Замена товара производится Поставщиком за собственный счет после соответствующего уведомления Муниципального заказчика о выявленных несоответствиях или недостатках товара. 4.3. Муниципальный заказчик обязан письменно уведомлять Поставщика обо всех случаях недопоставки или нарушения установленных сроков поставки товара. 4.4. Поставщик обязан отчитаться перед Муниципальным Заказчиком по факту доставки товара до конечного получателя предоставлением следующих документов: товарные накладные, счет-фактура, акт выполнения муниципального контракта. 5. Упаковка 5.1. Поставщик гарантирует: 5.1.1. Соответствие упаковки обязательным требованиям, ее чистоту, а также сохранность товара при перевозке в этой упаковке к месту назначения. 5.1.2. Соответствие транспорта требованиям нормативных правовых актов, предъявляемым к перевозке товара к месту назначения. 6. Срок действия контракта 6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31. 03.2008г. 6.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по основаниям, установленным действующим законодательством РФ. 7. Ответственность сторон 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Муниципальный Заказчик, Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 7.2. В случае нарушения срока поставки товаров по настоящему контракту Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы контракта. 7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту с Поставщика взыскивается неустойка в размере 10% от цены Контракта. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Контракту в натуре. 7.4. За нарушение предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему контракту Муниципальный Заказчик выплачивает пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы контракта. Общий срок начисления не может превышать трех месяцев. Муниципальный Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что виной являлись обстоятельства непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.5. Поставщик несет ответственность за поставку некачественных товаров в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.6. Поставщик несет ответственность за оплату всех налогов, пошлин и т.д., взимаемых до момента приемки товаров в пункте назначения, на объекте 7.7. Если Поставщик допустил нарушение любых установленных контрактом сроков на срок более десяти дней по вине Муниципального заказчика, такая просрочка не является нарушением условий контракта и не влечет возникновение обязательств по уплате пеней и штрафов. 8. Форс-мажор 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, забастовки, террористические действия, война или военные действия, возникшие после заключения контракта, а также запрет компетентных государственных органов на действия сторон. 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту в силу вышеизложенных причин, должна известить письменно, в течение 10 рабочих дней другую сторону с предъявлением документов, выданных соответствующими компетентными органами. Допускается извещение по факсу, с получением уведомления от другой стороны. 8.3. Выполнение своих обязательств сторонами отодвигается на срок, соразмерно которому длились чрезвычайные обстоятельства. 8.4. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны. 8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочное расторжение Контракта. 9. Порядок разрешения споров 9.1. Стороны стараются решить все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе реализации Контракта или в связи с ним, путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде. 10. Заключительные положения 10.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные положениями настоящего Контракта, регулируются правилами и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде подписанных сторонами дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта. 10.3. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны. 10.4. Приложения, к данному Контракту, являются его неотъемлемой частью: 10.5. Таблица цен из заявки Поставщика; 10.6. Спецификация на поставляемое оборудование. 10.7. Указание реестрового номера муниципального контракта обязательно на каждом листе всех дополнительных соглашений и приложений к данному Контракту. 10.8. Фактом исполнения настоящего Контракта являются: 10.8.1. Акт выполнения муниципального контракта; 10.8.2. Товарные накладные, счета-фактуры. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик Поставщик |
Похожие:
 |
«03» февраля 2009 года Запрос котировочной цены Чебоксары, пр. Московский, д. 9/1 Инн 2128041445 chelen2008@yandex ru, тел: 42-61-16 |
|
«20» октября 2009 года Запрос котировочной цены Чебоксары, пр. Московский, д. 9, стр. 1 Инн 2128041445 chelen2008@yandex ru, тел: 58-61-16 |
|
«29» июня 2010 года Запрос котировочной цены Чебоксары, пр. Московский, д. 9, стр. 1 Инн 2128041445 chelen2008@yandex ru, тел: 58-61-16 |
|
Запрос котировочной цены «Fiat doblo cargo» для муз «Гатчинская цркб» по адресу: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рощинская д. 15а корп. 1 |
|
«24» сентября 2010 года Запрос о продлении котировочной цены на реактивы для кдл Чебоксары, Московский проспект, 9, строение 1 инн 2128041445 chelen2008@yandex ru, тел: 58-61-16 |
|
Расходные материалы (Стентысаморасширяющиеся) Обоснование начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора для закупки методом запроса котировочной цены по следующему... |
|
Запрос котировочной цены дата: 18 февраля 2008 года Заказчик : млпу... Адрес 143432 Московская область, Красногорский р., ул. Институтская, 9-а тел. (495) 566-09-93, факс. 566-50-94 |
 |
Запрос котировочной цены Вера Александровна Симакова, тел.(83144) 6-68-00) предусматривает осуществить способом запроса котировок цен поставку стоматологических... |
|
Запрос котировочной цены №98 Заказчик, фгбу «Санаторий «Волжский утес» (446740, Самарская обл., Шигонский район., поселок Волжский Утес теле./факс (846-30) 5-33-00,... |
|
Запрос котировочной цены Уполномоченный положением Администрации города Пскова от «17» февраля 2009 года №286, Муниципальное Учреждение Здравоохранения, объявляет... |
|
Запрос котировочной цены Балахна, ул. Олимпийская,1, главный врач Г. Д. Забихов, тел.(83144) 4-20-35, контактное лицо – директор лпу суворкин Сергей Владимирович... |
|
Запрос котировочной цены Балахна, ул. Олимпийская,1, главный врач Г. Д. Забихов, тел.(83144) 4-20-35, контактное лицо Наталья Ивановна Беднягина, тел.(83144)6-67-95)... |
|
Поставка средств для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения... Заказчик: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Дезинфекционная станция, г. Уфа» |
|
Запрос котировочной цены Муз «Балахнинская црб» Наталья Ивановна Беднягина, тел.(83144) 6-67-95) предусматривает осуществить способом запроса котировок цен... |
|
Котировочная документация Заказчик проводит запрос котировок на предмет согласно Пункту 4 Информационной таблицы (Приложение a к Котировочной документации)... |
|
Запрос котировочной цены Црб» (почтовый адрес: г. Балахна, ул. Олимпийская,1, тел.(83144) 4-20-35, главный врач Г. Д. Забихов, контактное лицо тел.(83144)6-67-95,... |