Г. Черкесск «09» января 2017 г
|
Скачать 212.66 Kb.
|
|
Государственный контракт № 0179200001916000865 поставка лекарственного препарата «Апидра СолоСтар» (ОКПД 21.20.10.119) г. Черкесск «09» января 2017 г. Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Министра Шаманова Казима Азреталиевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АрхиМед», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Мельник Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны» по результатам аукциона, объявленного «30» ноября 2016 года № 0179200001916000865 на основании протокола от «13» декабря 2016 года № 0179200001916000865 заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 1. Определения В данном Контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее толкование: (а) «Контракт» - соглашение, достигнутое между «Заказчиком» и «Поставщиком» по результатам аукциона, и зафиксированное в форме государственного контракта, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в государственном контракте есть ссылки и заключаемый на условиях, указанных в поданной участником заявке на участие в аукционе (победителем или, в установленных законодательством случаях, единственным участником) заявке; (б) «Цена Контракта» - цена, которая выплачивается «Поставщику» в рамках Контракта за надлежащее исполнение обязательств «Поставщика» по Контракту; (в) «Получатель» - РФ, 369300, КЧР, г. Усть-Джегута, Промплощадка РГБУ «КЧР-Фармация». 2. Предмет контракта 2.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить «Товар» Апидра Соло Стар (указывается наименование Товара) (далее «Товар»), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту) Поставщик в течение 5(пяти) календарных дней с момента заключения контракта производит доставку Товара. 2.2. Наименование Товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 3. Цена контракта 3.1. Стоимость «Товара», поставляемого по настоящему Контракту, составляет 522 583,04 (пятьсот двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 04 копейки, в том числе НДС по ставке 10% — 47 507,55 (сорок семь тысяч пятьсот семь) руб. 55 коп. 3.2. Цена Контракта составляет 522 583,04 (пятьсот двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 04 копейки. 3.3. Установленная Цена Контракта включает в себя стоимость доставки до «Получателя», является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 3.4. В Цену Контракта входят все налоги, пошлины и сборы, которые «Поставщик» должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.5. В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 4. Страна происхождения 4.1. Весь поставляемый по настоящему Контракту «Товар» должен иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки «Товара» и предоставление услуг.
5.1. «Товар», поставляемый по настоящему Контракту, должен соответствовать Спецификации, Техническому заданию (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Контракту. Во всех случаях, когда в Контракте имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Контракт, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания настоящего Контракта. 6.Упаковка и маркировка 6.1. «Поставщик» должен обеспечить упаковку «Товара», способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – «Получателю». Упаковка «Товара» должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду «Товара». Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке. 6.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке в соответствии с требованиями, а также и иметь следующую маркировку с 2-х сторон: Государственный контракт № 0179200001916000865 «Заказчик» (название): Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики «Поставщик» (название компании): ООО «АрхиМед» «Получатель»: РФ, 369300, КЧР, г. Усть-Джегута, Промплощадка РГБУ «КЧР-Фармация». Пункт назначения: РФ, 369300, КЧР, г. Усть-Джегута, Промплощадка РГБУ «КЧР-Фармация». Грузоотправитель: ООО «АрхиМед» 6.3. Упаковка и маркировка ящиков/коробок, а также документация внутри них и во вне должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 6.4. «Поставщик» обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки «Товара». 6.5. «Поставщик» несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность «Товара» при его хранении и транспортировании до «Получателя». 7. Поставка «Товара» и документация 7.1. Поставка «Товара» осуществляется «Поставщиком» «Получателю» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Контракту в сроки, предусмотренные пунктом 2.1. Контракта. 7.2. «Поставщик» за 1 день до осуществления отправки «Товара» в письменной форме уведомляет «Получателя» о времени доставки «Товара». 7.3. Фактической датой поставки считается дата, подписания Сторонами акта приема-передачи «Товара» (форма установлена в Приложении №3 к настоящему Контракту). 7.4. При поставке «Товара» «Поставщик» предоставляет «Получателю» следующую документацию: а) копию паспорта производителя на каждую серию, копию сертификата соответствия или копию другого документа, подтверждающего соответствие качества «Товара»; б) копию регистрационного удостоверения Росздравнадзора (Минздрава России); в) инструкцию пользователя на русском языке; г) счет-фактуру, выставленную «Заказчику», с указанием «Получателя»; д) товарную накладную в 3-х экз. (один экземпляр для «Заказчика», один экземпляр для «Получателя» и один экземпляр для «Поставщика»); е) акт приема-передачи «Товара» (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Контракту) в 4-х экз. (один экземпляр для «Заказчика», два экземпляра для «Получателя» и один экземпляр для «Поставщика»).
8.1. Приемка поставленного «Товара» осуществляется в ходе передачи Товара «Получателю» на месте доставки и включает в себя следующие этапы: -проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного «Товара» на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Техническому заданию (Приложение № 2 к настоящему Контракту); -проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего Контракта; контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки; -проверка наличия необходимых регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, паспортов производителя. 8.2. Приемка «Товара» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). По факту приемки «Получатель» подписывает Акт приема-передачи «Товара» (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Контракту) и заверяет его печатью учреждения, на накладной «Поставщика» делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке «Товара», с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. 8.3. По факту приемки, «Заказчик», «Поставщик» и уполномоченный представитель «Получателя» подписывают акт приема-передачи «Товара» (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Контракту) при предъявлении уполномоченным представителем «Поставщику» соответствующих документов, подтверждающих его полномочия. Товарная накладная «Поставщика» оформляется в установленном порядке. 8.4. С момента подписания Акта приема-передачи «Товара» (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Контракту) «Получателем» все риски случайной гибели, утраты или повреждения «Товара» переходят к «Получателю». 8.5. «Поставщик» представляет «Заказчику» отчет о выполнении настоящего Контракта и акт сверки взаимных расчетов.
9.1. Качество поставляемого «Товара» должно соответствовать требованиям Технического задания (Приложение №2 к настоящему Контракту), что удостоверяется: Регистрационным удостоверением Росздравнадзора (Минздрава России) в установленном порядке; Сертификатом соответствия; Паспортом производителя на каждую партию «Товара». 9.2. Срок годности «Товара» на момент поставки конечному «Получателю» должен соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Контракту), что подтверждается соответствующими документами, согласно требованиям законодательства Российской Федерации.
10.1. Цена Контракта, и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. 10.2. Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели. 10.3. Оплата за поставленный «Товар», осуществляется платежным поручением с лицевого счета «Заказчика» на расчетный счет «Поставщика». Датой платежа является дата списания денежных средств со счета «Заказчика». 10.4. По факту поставки «Товара» «Поставщик» предоставляет «Заказчику» следующие документы: а) Счет на партию «Товара», счета-фактуры, выставленные «Заказчику», с указанием «Получателя»; б) Товарные накладные с отметкой «Получателя» о приеме «Товара»; в) Акты приема-передачи «Товара», подписанные «Поставщиком» и «Получателем» (Приложение № 3 к настоящему Контракту); г) Копию регистрационного удостоверения «Товара», выданного Росздравнадзором (Минздравом России) – при оплате первой партии «Товара»; д) Копии сертификата (ов) соответствия «Товара» или паспорта (ов) производителя, выданных уполномоченным органами (организациями) и заверенные печатью «Поставщика» - при оплате каждой партии «Товара»; 10.5. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в» пункта 10.4. Контракта обязательно должны быть указаны наименования «Заказчика», «Получателя», «Поставщика», номер и дата государственного контракта, даты оформления и подписания документов. 10.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в следующем порядке: - 100% от Цены Контракта, указанной в пункте 3.2 до «31» декабря 2016года, после предоставления «Заказчику» документов, предусмотренных подпунктами а), б), в), г), д) пункта 10.4 Контракта, и подписания Сторонами Акта приема-передачи.
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штраф в размере 2,5% от цены Контракта начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом») 11.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (Размер пени определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного контрактом») но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком). Пеня определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле:  ,где:  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле:  где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. Штраф в размере 10 % от цены Контракта начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств , предусмотренных Контрактом. (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»). 11.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). 11.5. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту. 11.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы. В случае поставки «Получателю» «Товара» ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу, с момента подписания и действует до 31.12.2016г. в части расчетов до его полного исполнения Сторонами своих обязательств. 12.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. 12.3 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. 13. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта. 13.1. Победитель аукциона в электронной форме предоставляет заказчику до подписания контракта обеспечения исполнения контракта в размере 30 % начальной (максимальной) цены контракта в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, который включен в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения (часть 1 статьи 45 Федерального закона, статья 74.1. Налогового кодекса Российской Федерации), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий. 13.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 14.3. Факт внесения денежных средств в обеспечение контракта подтверждается копией платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта. 15.4. Денежные средства возвращаются поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком в письменном требовании. Размер обеспечения может быть уменьшен в ходе исполнения контракта по инициативе поставщика, который вправе предоставить заказчику новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выполненных обязательств по контракту. Одновременно с этим поставщик может изменить и способ обеспечения исполнения контракта. 16.5. В случае если настоящий контракт заключается с участником закупки, который является бюджетным учреждением или автономным учреждением и им предложена цена контракта, сниженная не более чем на 25 процентов начальной (максимальной) цены настоящего контракта, обеспечение исполнения настоящего контракта им не представляется. 14. Форс-мажор 14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 14.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. 14.4. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие. 14.5. Если, по мнению сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 15. Уведомления 15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении. 15.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в определенный для этого день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 16. Прочие положения 16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 16.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики. 16.3. Настоящий Контракт составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 16.4. Все Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью. 17. Реквизиты и подписи сторон
Приложение № 1 к Контракту от «___» ___________2017 г. № 0179200001916000865 СПЕЦИФИКАЦИЯ
* В соответствии с персонифицированными заявками ЛПУ. Итого: 522 583,04 (пятьсот двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 04 копейки От «Заказчика»: От «Поставщика»: Министр Генеральный директор ________________ / К.А. Шаманов / _____________________/Т.В. Мельник/ М.П. М.П. Приложение №2 к Контракту от «___» ____ _____2017 г. № 0179200001916000865 Техническое задание Предмет аукциона в электронной форме: на поставку лекарственного препарата «Лаппаконитина гидробромид» (ОКПД 21.20.10.119) Максимальная цена контракта: 522 583,04 (Пятьсот двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят три) руб. 04 коп Требования к техническим характеристикам товара:
* В соответствии с персонифицированными заявками ЛПУ.
Приложение №3 к Контракту от «___» ____ _____2017 г. № 0179200001916000865 ОБРАЗЕЦ Акт приема-передачи № _____ от « ____» _________ 2016 Г. по государственному контракту №____________ от «__»_______________20___ года «Поставщик»________________________ в лице _______________________(Ф.И.О.), действующего на основании ___________________________, с одной стороны и «Получатель» __________________ (полностью наименование учреждения «Получателя»), в лице _____________________________(Ф.И.О.) (с указанием должности), действующего на основании _(устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем: «Поставщик» поставил, а «Получатель» принял следующий «Товар» в соответствии со Спецификацией в установленные сроки:
В том числе НДС ___%-________ (сумма прописью) руб. ____ коп. 5. Серия «Товара» __________________________________ 6. Срок годности «Товара» до:________________________ Представленные документы, подтверждают соответствие «Товара» установленным требованиям к качеству и сроку годности. «Получатель» не имеет претензий к качеству и сроку годности поставленного «Товара». К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку «Товара»: 1.Накладная № _____ от « _____» __________ 20__г. 2. Счет-фактура № _____ от « _____» __________ 20__г. 3. Копия регистрационного удостоверения № _____ от « _____» ________ 20__г. 4. Копия паспорта производителя № _____ от « _____» __________ 20__г. (или) 5. Копия сертификата соответствия № _____ от « _____» __________ 20__г.
Приложение №4 к Контракту от «___» __________2017 г. № 0179200001916000865 Место поставки «Товара»: РФ, 369300, КЧР, г. Усть-Джегута, Промплощадка РГБУ «КЧР-Фармация ». Сроки поставки «Товара»: Поставщик в течение 5(пяти) календарных дней с момента заключения контракта производит доставку Товара. Срок годности «Товара», качество. Лекарственные препараты должны поставляться «Получателю» с остаточным сроком годности в соответствии с техническими характеристиками. Качество поставляемых препаратов должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.
|
Похожие:
 |
2. с 1 января 2017 года начинает работать система независимой оценки квалификации С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 03. 07. 2016 года №304-фз, который имеет своей целью повышение правовой... |
|
Комплектность и документы на товар «16» января 2017 г. №31704669527, Протокол запроса котировок / Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок электронной... |
 |
Ханты-мансийского автономного округа югры постановление «29» марта... «О принятии решения о внесении изменений в проект планировки пгт. Белый Яр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа... |
|
А. А. Михеев «31» января 2017 г Открытый аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме №317/оаэ-оао «элтеза»/2017/cд (далее –... |
|
Техническое задание на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию... Сроки оказания услуг: Оказание услуг осуществляется с «01» января 2017 года до «31» декабря 2017 года (включительно) |
|
С. Ю. Ольховским «10» января 2017 г Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 1244 (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный n 31014), а... |
|
Расписание проведения государственной итоговой аттестации в 2017... Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2017 года №5 «Об утверждении единого расписания и продолжительности... |
|
Реестр имущества, являющегося муниципальной собственность Добрянского... Реестр имущества, являющегося муниципальной собственность Добрянского городского поселения по состоянию на 01 января 2017 года |
|
Руководство управления Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года |
|
В регламенте турнира указан следующий порядок определения победителей Я, Сергей Николаевич Азаров, принимал участие в высшей лиге чемпионата Беларуси-2017 по шахматам среди мужчин (круговая система,... |
|
Должностная инструкция (код по окуд 02520519) " 09 " января 2017 года №1/2017 ди г. Сегежа Настоящая должностная инструкция разработана на основе Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других... |
|
Техническое задание на приобретение спортивно-технологического оборудования... Техническое задание разработано на приобретение спортивно-технологического оборудования для плавательного бассейна по объекту: «Физкультурно-... |
|
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 января 2017... Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22... |
|
Документация о закупке по публикуемому запросу котировок Т от 20. 09. 2017 года, № S0000005343-т от 12. 09. 2017 года, № S0000004764-т от 19. 08. 2017 года, № К0000000730-т от 17. 10. 2017... |
|
О вступлении в законную силу с 1 января 2017 года поправок в закон... |
|
Новеллы в законодательстве о долевом строительстве жилья на 2017 год Фз внесены изменения в Федеральные законы от 30. 12. 2004 №214-фз «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных... |