Документация об аукционе в электронной форме I. Общая часть Вид и наименование электронного аукциона Поставка ветеринарных препаратов и ветеринарных товаров для нужд бу ветеринарии «Улан-Удэнская городская сббж»
|
Скачать 1.47 Mb.
|
|
9. КАЧЕСТВО ТОВАРА 9.1. Качество поставляемого Товара удостоверяется: Регистрационным удостоверением Росздравнадзора (Минздрава России, Минздравсоцразвития России) в установленном порядке; Сертификатом или декларацией соответствия. 9.2 Срок годности Товара на момент поставки должен составлять: не менее 1х лет. 9.3. Поставщик гарантирует качество Товара в течение всего срока годности. 9.3.1. Поставщик передает Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1). 9.3.2. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком Поставщик обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента. 9.3.3. При замене Товара Поставщик обязан обеспечить доставку и разгрузку Товара собственными силами и за свой счет. 9.4. При поставке термолабильных лекарственных средств должны быть соблюдены правила «холодовой цепи». 10. Порядок оплаты 10.1. Цена договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. 10.2. Оплата осуществляется за счет средств бюджетного учреждения по факту поставки Товара и исполнения Поставщиком всех обязательств по договору, после предоставления Заказчику следующих документов: счета; товарно-транспортной накладной (товарной накладной) с отметкой о приемке Товара. Указанные документы должны быть предоставлены Поставщиком Заказчику в течение 3 рабочих дней с момента приемки Товара. Оплата Заказчиком поставленного Товара осуществляется в течение 20 дней с момента подписания документа о приемке товара (товарно-транспортной накладной (товарной накладной)). 10.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. 10.4. На всех документах, перечисленных в пункте 10.2. обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата государственного договора, даты оформления и подписания документов. Реквизиты Поставщика, указанные в договоре должны полностью соответствовать реквизитам, указанным в счете; товарно-транспортной накладной (товарной накладной). 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 11.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а так же в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустоек, (штрафов, пеней). 11.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, заказчик обязан уплатить пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 11.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, обязан уплатить штраф в размере 2,5 % от цены договора, что составляет________(_____________) рублей. 11.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик обязан уплатить штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены договора, что составляет_________(_____) рублей. 11.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком гарантийных обязательств, предусмотренных Договором Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара Заказчик производит оплату поставленного товара за вычетом сумм неустойки (штрафа) в соответствии с пунктами 6.3 и 6.4 настоящего Договора. Заказчик удерживает суммы неустойки из платежей Поставщику, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Договора. В таком случае к Акту сдачи-приемки, в соответствии с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему Договору, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также суммы платежа по Акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с Актом, и оплата по названному акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации. Перечисление неустойки (штрафа, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации производится Заказчиком платежным документом с указанием Поставщика за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями настоящего Договора. 11.6. За просрочку исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик обязан уплатить пеню. Пеня в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней). При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 11.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 11.8. Оплата/удержание штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору в полном объеме. 11.9. Истечение срока действия Договора не исключает права Заказчика на предъявление и взыскание неустойки с Поставщика. 11.10. Истечение срока действия Договора также не освобождает Стороны Договора от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 12. Срок действия договора 12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения сторонами и действует до 15 декабря 2016 г., но в любом случае до полного исполнения обязательств. 13. Расторжение договора 13. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 14. форс-мажорНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 14.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 14.3. Сторона, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. 14.4. Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 15. Прочие положения 15.1. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 15.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением договора, а также статьями, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области (в порядке статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса РФ) с предварительным направлением претензии почтовым отправлением или факсимильной связью одной из сторон договора, срок рассмотрения которой составляет 7 дней, с направлением письменного ответа. 15.3. К настоящему договору прилагается Спецификация, являющаяся неотъемлемой частью настоящего договора. 18. Реквизиты, ПОДПИСИ сторон
|
Похожие:
 |
Документация об аукционе для проведения электронного аукциона Объект закупки: поставка ветеринарных средств и препаратов (антигельминтные и инсектоакарицидные препараты) |
 |
Начальник Бюджетного учреждения ветеринарии "Улан-Удэнская городская... Документация об аукционе в электронной форме на поставку вакцины и сыворотки ветеринарного применения |
|
Техническое задание на поставку ветеринарных лекарственных препаратов... Предмет договора: поставка ветеринарных лекарственных препаратов и препаратов ветеринарного назначения |
|
Документация об аукционе для проведения электронного аукциона объект... Ом неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации... |
|
Документация об аукционе для проведения электронного аукциона объект... Ом неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации... |
|
С. Б. Воскресенский ноября 2017 г Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ветеринарных препаратов для нужд Государственного бюджетного... |
|
А. Н. Укладов «22» февраля 2017 г Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку бланков ветеринарных сопроводительных... |
|
Котировочная документация на поставку ветеринарных препаратов ... |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку... Федеральное государственное бюджетное учреждение «Селекционно – генетический центр «Смена» |
|
Пояснительная записка к отчету «Сведения о работе ветеринарных лабораторий» В 2011 году в Сахалинской области работали фгбу «Сахалинская мвл», 3 диагностических кабинета при сббж тымовского, Углегорского и... |
|
Документация открытого аукциона на право заключить государственный... Наименование: управление по организации конкурсов и аукционов Нижегородской области |
|
Техническое задание наименование предмета закупки: Поставка ветеринарных препаратов и вакцин № |
|
Документация об аукционе в электронной форме на поставку лекарственных... Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-фз... |
|
Документация об аукционе в электронной форме на право заключить контракт... Муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Городская больница |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения... Наименование сведений, содержащихся в документации об открытом аукционе в электронной форме |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |