Муниципальное учреждение «Вышневолоцкая центральная районная больница» в лице главного врача Сухова А.В., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и __________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт (далее по тексту – Контракт), при совместном упоминании именуются далее «Стороны», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании Протокола открытого аукциона от «___» ___________2010 года о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить ортезы для нужд МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» (далее по тексту – товар) в обусловленный срок, а Заказчик – принять и оплатить указанный товар по условиям настоящего Контракта.
Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям или дополнительно согласованным Сторонами характеристикам, указанным в техническом задании (Приложение № 1). Качество товара удостоверяется сертификатом или паспортом качества изготовителя, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с товаром или высылает со счет-фактурой.
1.3. Поставщик принимает на себя обязательство доставить и установить товар в МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» г. Вышний Волочек, Новгородская, д. 1.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет ____________(________________ ) рублей, включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, тары, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, монтажа, наладки, запуска в эксплуатацию, гарантийного и технического обслуживания и другие накладные расходы и обязательные платежи Участника размещения заказа.
2.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Цена товара является фиксированной и не может меняться на протяжении всего срока действия настоящего Контракта.
2.4. Оплата производится Заказчиком в течение 60 рабочих дней после установки и начала эксплуатации товара на основании подписанных документов: акта приёма – передачи, счета, счета-фактуры, накладной.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Товар будет поставлен и смонтирован на объектах Заказчика в течение 14 дней с момента подписания Контракта, Заказчик, не вмешиваясь в деятельность Поставщика, имеет право получать от него информацию о ходе исполнения поставки, в том числе в отношении производимого Поставщиком товара, либо закупаемого за пределами РФ.
3.2. Поставщик осуществляет доставку, разгрузку, монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию товара своими силами и за свой счет.
3.3. Тара, упаковка товара – согласно ГОСТ, ТУ.
3.4. Поставка товара будет считаться осуществленной по предоставлению счета-фактуры и накладной.
3.5. Выполнение поставщиком своих обязательств по поставке товара по настоящему Контракту будет считаться исполненным только по получении Заказчиком всего товара и документов, предусмотренным настоящим Контрактом.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Обеспечить доступ персонала Поставщика в здание МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» города Вышний Волочек.
4.1.2. Принять товар, рассмотреть и утвердить на условиях Контракта предоставленный Поставщиком счет, счет-фактуру, накладную и акт приемки о вводе в эксплуатацию.
4.1.3. Произвести оплату оказанных Поставщиком услуг в порядке, предусмотренном Контрактом.
4.1.4. Заказчик или его уполномоченные представители имеют право при приемке товаров осуществлять технический контроль и /или испытания товаров для проверки их соответствия техническим требованиям без каких-либо расходов со стороны Заказчика.
4.2. Поставщик обязуется:
4.2.1. Осуществить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.
4.2.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
4.2.3. Поставщик должен обеспечить надлежащую упаковку товара и соблюсти соответствующий температурный режим при перевозки, способный предотвратить их порчу или повреждение во время перевозки к пункту доставки.
4.2.4. Товар, получивший при доставке повреждения, затрудняющие его использование по прямому назначению, вследствие использования поставщиком ненадлежащей упаковки и (или) маркировки, считается непоставленным.
4.2.5. Поставщик вправе требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае обнаружения недостатка качества товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика заменить товар на другой в соответствии с законодательством.
5.3. За просрочку поставки товара в установленные сроки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 50/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости товара за каждый день просрочки.
5.4. За нарушение сроков оплаты Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.
5.5.Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, является не бывшим в эксплуатации и не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации товара.
6.2. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, техническим и гигиеническим нормам, действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, наличие сертификатов, обязательных для данного вида товара, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При несоответствии качества товара, при обнаружении производственных дефектов (разукомплектования) при приемке и (или) в период гарантийного обслуживания Поставщик за свой счет обязан заменить некачественный товар (доукомплектовать) или устранить дефекты в течении 10 дней (десяти) с момента письменного уведомления его об обнаружении дефекта Заказчиком.
6.4 Заказчик обязан известить Поставщика о совершившемся нарушении условий настоящего Контракта в части отклонения по качеству, ассортименту, комплектности не позднее, чем через десять дней с момента получения товара.
6.5. Поставщик обязуется осуществлять гарантийное и техническое обслуживание товара, если в период гарантийного обслуживания обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и возникшие по вине Поставщика, то он обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.6. Срок гарантии составляет не менее 1 года со дня начала эксплуатации товара.
6.7. Поставщик обязан передать Заказчику всю техническую и иную документацию по товару.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Контракту. В этом случае срок выполнения обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1.В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2.Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тверской области.
8.3.Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.
9.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
10.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1.Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего Контракта.
11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2.В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую сторону об организации-правопреемнике.
11.3. Настоящий Контракт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Один - у Заказчика, второй - у Поставщика, третий - в отделе муниципального заказа админстрации города Вышний Волочек.
11.4. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:
2. Приложение № 1 – Техническое задание.
12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Поставщик:
МУ «Вышневолоцкая ЦРБ»
171165, Тверская область, город Вышний Волочек, ул. Новгородская, д. 1
ИНН/КПП 6908000616/690801001
УФК по Тверской области (УФЭА администрации города Вышний Волочек
(МУ «ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ ЦРБ» л/сч 75409014709901001010100500804;
75409034709901001010100501029; 75409014719901001010100501028;
75409018000001001010100500805)),
т/счет4020481030000000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь
БИК 042809001
Главный врач ___________________Сухов А.В.
|
|
Приложение № 1 к проекту
муниципального Контракта по (Лоту № 1)
Техническое задание
на право заключения муниципального Контракта на поставку оборудования для оснащения неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения муниципального учреждения «Вышневолоцкая центральная районная больница»
Лот №1. Ортезы
Срок поставки 14 дней
№
|
Наименование поставляемого оборудования и его функциональные характеристики
|
Кол-во
|
Цена за ед.,руб.
|
Сумма,руб.
|
1.1
|
Ортез для голеностопного сустава (для правой и левой конечности)
Область (место) применения - голеностопный сустав
Степень фиксации – легкая
Медицинские свойства изделия:
• Предназначен для легкой фиксации голеностопного сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава
• Способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу
• Легкий компрессионный и массажный эффекты бандажа способствуют сокращению сроков лечения и реабилитациинии работ, связанных с нагрузкой на коленный сустав.
Показания к применению:
• хроническая нестабильность голеностопного сустава
• разрывы связок голеностопного сустава
• реабилитационный период лечения травм и заболеваний области голеностопного сустава
• профилактика развития и обострений хронического течения артритов, бурситов, тендовагинитов, спортивных и производственных травм
• в период реабилитации после травм и операций
Фирменные материалы и технологии:
32 % COOLMAX®, 30% COTTON, 23% LYCRA, 15% ELASTIC
COOLMAX®: новейшие текстильные полиэфирные волокна Dacron® с 4-х лепестковым (4-х канальным) поперечным сечением, обладающим выраженным эффектом капиллярной проводимости, обуславливающим активную транспортировку влаги с поверхности кожи на внешнюю поверхность ортеза
COOLMAX® - зарегистрированная марка компании производителя DuPont®
Конструктивные особенности:
Способствуют интенсивному испарению влаги с поверхности кожи.
Имеют высокую проницаемость для воздуха.
Поддерживают оптимальный температурный баланс кожи в жаркую погоду.
Обладают всеми достоинствами изделий из натурального хлопка.
Более прочны, износостойки и гигиеничны, чем чистый хлопок.
Не вызывают аллергии и раздражения кожи.
Размерный ряд - XS, S, M, L, XL
Цветовая гамма - бежевый
|
8
|
|
|
1.2
|
Ортез для кисти (правая и левая)
Область (место) применения - лучезапястный сустав
Степень фиксации - легкая
Медицинские свойства изделия:
∙ предназначен для легкой фиксации лучезапястного сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава
∙ способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу
∙ легкий компрессионный и массажный эффекты бандажа способствуют сокращению сроков лечения и реабилитации
Показания к применению:
∙ травмы: ушибы, растяжения связок лучезапястного сустава
∙ профилактика развития и обострений воспалительных заболеваний лучезапястного сустава (артритов, тендинитов, тендовагинитов)
∙ занятия теннисом
∙ производственные нагрузки на запястье (вибрация, вращение, подъем тяжестей)
Фирменные материалы и технологии:
32 % COOLMAX®, 30% COTTON, 23% LYCRA, 15% ELASTIC
COOLMAX®: новейшие текстильные полиэфирные волокна Dacron® с 4-х лепестковым (4-х канальным) поперечным сечением, обладающим выраженным эффектом капиллярной проводимости, обуславливающим активную транспортировку влаги с поверхности кожи на внешнюю поверхность ортеза
COOLMAX® - зарегистрированная марка компании производетя DuPont®
Конструктивные особенности:
Способствуют интенсивному испарению влаги с поверхности кожи. Имеют высокую проницаемость для воздуха. Поддерживают оптимальный температурный баланс кожи в жаркую погоду. Обладают всеми достоинствами изделий из натурального хлопка.
Более прочны, износостойки и гигиеничны, чем чистый хлопок. Не вызывают аллергии и раздражения кожи.
Размерный ряд - S, M, L, XL
Цветовая гамма - бежевый
|
8
|
|
|
1.3
|
Ортез коленного сустава (для левой и правой конечности)
Область (место) применения - Коленный сустав
Степень фиксации - Легкая
Медицинские свойства изделия:
∙ Предназначен для средней степени фиксации и равномерной компрессии коленного сустава.
∙ Фиксация, микромассаж и тепловой эффект.
∙ Используют для профилактики травм сустава при занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на коленный сустав
Показания к применению:
∙ все виды воспаления коленного сустава
∙ растяжения мышц и связок коленного сустава
∙ воспаления капсулы коленного сустава (бурситы)
∙ болевой синдром при хронических дегенеративных заболеваниях суставов (артрозах и остеоартрозах)
∙ реабилитация после травм и хронических воспалительных заболеваний коленного сустава
∙ профилактика артритов, артрозов, травм колена при усиленных нагрузках на сустав
Фирменные материалы и технологии:
32 % COOLMAX®, 30% COTTON, 23% LYCRA, 15% ELASTIC
COOLMAX®: новейшие текстильные полиэфирные волокна Dacron® с 4-х лепестковым (4-х канальным) поперечным сечением, обладающим выраженным эффектом капиллярной проводимости, обуславливающим активную транспортировку влаги с поверхности кожи на внешнюю поверхность ортеза
COOLMAX® - зарегистрированная марка компании производетя DuPont®
Конструктивные особенности:
Способствуют интенсивному испарению влаги с поверхности кожи. Имеют высокую проницаемость для воздуха. Поддерживают оптимальный температурный баланс кожи в жаркую погоду. Обладают всеми достоинствами изделий из натурального хлопка.
Более прочны, износостойки и гигиеничны, чем чистый хлопок. Не вызывают аллергии и раздражения кожи.
Размерный ряд - XS, S, M, L, XL, XXL
Цветовая гамма - бежевый
|
8
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
Заказчик: Поставщик:
МУ «Вышневолоцкая ЦРБ»
Главный врач ___________________Сухов А.В.
|
|
Проект муниципального Контракта №_______ (по Лоту № 2)
г. Вышний Волочек «____»___________ 2010 г.
|
