Контракт № 335-3 на монтаж
систем охранного видеонаблюдения в терапевтическом корпусе
г. Петрозаводск 22.06.2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Безопасность», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Морошкина А.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В.А. Баранова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Шандаловича Э.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании протокола аукциона в электронной форме № 0306200013815000335-2 от «05» июня 2015 г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по монтажу систем охранного видеонаблюдения (далее «работы»).
1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика и с использованием инструмента и оборудования Подрядчика в соответствии с Приложением №1 к контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы на основании подписанных актов выполненных работ.
1.3. Место выполнения работ – г. Петрозаводск, Пирогова,3 (терапевтический корпус).
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена контракта составляет 3 482 500,00 (три миллиона четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС.
2.2. Цена Контракта включает в себя все материальные затраты, производственные затраты (основная заработная плата работников подрядчика, социальные отчисления, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования), внепроизводственные затраты, произведённые при выполнении работ стоимость транспортных расходов, затраты на строительно-монтажные работы, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта .
2.3. Расчеты за выполненные работы производятся на основании согласованных Сторонами Актов выполненных работ по форме КС- 2; Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета и счета-фактуры Подрядчика в течение 30 дней после предоставления указанных документов, а также подписания Заказчиком заключения о выполненной работе, оказанной услуге в соответствии с Приложение № 2 к настоящему контракту. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком за счет средств бюджетного учреждения.
2.4. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик. Письменное уведомление об изменении банковских реквизитов вступает в силу в день его получения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Срок выполнения работ в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания контракта.
3.2.Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме -КС2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме -КС-3.
3.3. Настоящий контракт действует с момента его подписания и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех своих обязательств.
4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.
4.1. В течение семи дней после фактического завершения работ, предусмотренных настоящим контрактом, представителями Сторон производится приемка выполненных работ, одновременно Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме -КС-3, счет-фактуру и счет на оплату.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, Заказчик передает Подрядчику перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения (Перечень необходимых доработок подписывается обеими сторонами).
4.3. После устранения замечаний, указанных в Перечне доработок, Подрядчик вновь передает Акт сдачи-приемки в порядке, предусмотренном п.4.1 настоящего контракта.
4.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, приемки товара, а также проведение экспертизы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. права и Обязанности сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Передать Подрядчику необходимую для производства работ документацию имеющуюся у Заказчика.
5.1.2. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.3. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.
5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. Выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего контракта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
5.2.2. Производить работы качественно в полном соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами.
5.2.3. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику все Акты на выполненные работы.
5.2.4. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 2 (двух) дней с даты подписания Перечня доработок.
5.2.5. Обеспечить выполнение работ достаточной рабочей силой, материалами, оборудованием и другими необходимыми средствами. Выполнить работы с соблюдением строительных норм, технологии производства работ с применением сертифицированных материалов.
5.2.6. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда. Охране окружающей среды, противопожарной безопасности. Нести ответственность и расходы, связанные с несчастными случаями, произошедшие на строительной площадке с персоналом подрядчика.
5.2.7. Обеспечить уборку места выполнения работ. Погрузочно-разгрузочные работы, вывоз и размещение отходов на выделенных для этого местах осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.
5.2.8. Сдать выполненные работы Заказчику.
5.2.9. Систематически (по согласованию с Заказчиком) отчитываться в письменной форме о ходе работ по настоящему контракту. Не позднее, чем за двое суток письменно уведомить Заказчика о завершении выполнения работ и о готовности для приемки результатов работ.
5.2.10. Возместить Заказчику затраты на проведение экспертизы в случае получения результата экспертизы, подтверждающего нарушение Подрядчиком условий Контракта.
5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1. Привлекать соисполнителей по согласованию с Заказчиком.
6. гарантии качества ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик гарантирует:
6.1.1. Гарантийный срок качества выполненных работ с момента сдачи в эксплуатацию 36 (тридцать шесть) месяцев, срок гарантии на используемые товары 12 (двенадцать) месяцев, со дня подписания акта выполненных работ.
6.2. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет недостатки, возникшие по его вине, в том числе недостатки, возникшие в результате некачественного выполнения работ либо использования Подрядчиком некачественных материалов. Замена или устранения недостатков производится в разумный срок, но не более пяти календарных дней, считая с даты предъявления Подрядчику претензии.
7. Обеспечение исполнения контракта
7.1. В качестве обеспечения исполнения Контракта Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии (ББГ) или передачи Заказчику в залог денежных средств в обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, то есть на сумму: 175 000,78 (Сто семьдесят пять тысяч рублей 78 копеек), НДС не облагается.
7.2. Финансовые средства обеспечения исполнения контракта в размере 175 000,78 (Сто семьдесят пять тысяч рублей 78 копеек) подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации в случае не поставки Товара в полном объеме в период действия Контракта по вине Поставщика, получения экспертизы о нарушении условий Контракта или принятия решения об одностороннем отказе Поставщика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.3. В том случае если обеспечение исполнения Контракта представляется в форме безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям Гражданским кодекса Российской Федерации, а также иным нормативным правовым актом Российской Федерации, с учетом:
7.3.1. Обязательного закрепления в банковской гарантии:
7.3.1.1. Условий банковской гарантии, установленных частью 2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
7.3.1.2. Суммы, в пределах которой банк, выдавший банковскую гарантию (далее – Гарант), гарантирует исполнение обязательств по настоящему контракту, и которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.1. настоящего Контракта;
7.3.1.3. Указания на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта;
7.3.1.4. Согласия Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;
7.3.1.5. Права Заказчика (далее – Бенефициар) требовать уплаты денежной суммы по банковской гарантии в случае, если Бенефициаром принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по причине ненадлежащего исполнения Поставщиком (далее – Принципал) его обязательств по Контракту (если такой отказ предусмотрен условиями Контракта);
7.3.1.6. Определения порядка исчисления срока исполнения Гарантом требования Бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, порядка признания обязательств Гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными, а также срока прекращения обязательств по банковской гарантии;
7.3.1.7. Арбитражный суд Республики Карелия в качестве места рассмотрения споров, которые могут возникнуть между Бенефициаром и Гарантом;
7.3.1.8. Условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант;
7.3.1.9. Перечня документов, направляемых Бенефициаром Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
7.3.2. Недопустимости включения в банковскую гарантию:
7.3.2.1. Требований о представлении Бенефициаром Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;
7.3.2.2. Положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования Бенефициара о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления Гаранту Бенефициаром уведомления Принципалу о нарушении Принципалом условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта);
7.3.2.3.Положений о праве Гаранта выдвигать возражения против требований Бенефициара при исполнении обязательств по гарантии в случае, если Принципал отказался от представления возражений на требования Бенефициара и (или) признал свой долг;
7.3.2.4. Положений о переуступке Гаранту прав Бенефициара по контракту, а также об отказе от исполнения обязательств по банковской гарантии в случае, если Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение, предложенное третьими лицами;
7.3.2.5. Права на односторонний отказ Гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской гарантии;
7.3.2.6. Требований о предоставлении Бенефициаром отчета об исполнении контракта, а также о согласовании с Гарантом изменений контракта;
7.3.2.7. Права Гаранта осуществить зачет встречных требований Гаранта к Бенефициару.
7.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта представленного в форме ББГ должен превышать на 30 календарных дней срок окончания действия настоящего Контракта.
7.5. Заказчик вправе провести проверку критерия благонадежности, устойчивости, стабильности банка.
7.6. Если обеспечение исполнения Контракта представляется в форме передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), оно представляется Поставщиком на весь период действия Контракта и возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту.
7.6.1. Обеспечение исполнения Контракта в таком случае подлежит возврату Поставщику после поставки Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной.
7.6.2. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог, должны быть переданы в размере, установленном в пункте 8.1. настоящего Контракта, по следующим реквизитам:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В.А. Баранова» (ГБУЗ РБ)
Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Карелия (ГБУЗ РБ, л/с 20066Х94070)
ИНН 1001040953 КПП 100101001
р/сч 40601810800001000001
Отделение – НБ Республика Карелия г. Петрозаводск
БИК 048602001
Код дохода 00000000000000000510 ОКТМО 86701000001
Указать реквизиты и (назначение платежа: Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, подлежащего заключению на основании протокола подведения итогов _____ от________. НДС не облагается.
7.7. Факт передачи денежных средств в залог в размере обеспечения исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).
7.8. В случае продления сроков поставки Товара по объективным, независящим от Заказчика и Поставщика причинам, (в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации), финансовое обеспечение исполнения обязательств по контракту возвращается Поставщику не позднее, чем через 10 (десяти) рабочих дней после истечения новых сроков поставки Товара и выполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.
7.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечить исполнение Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Контракте.
7.10. Обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе для взыскания неустойки а также убытков, не покрытых неустойкой.
8. Ответственность сторон по контракту
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
8.2. В случае нарушения Заказчиком срока, указанного в пункте 2.3. настоящего Контракта, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 устанавливается в размере 2 % цены настоящего Контракта и составляет 69 650,00 (шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 устанавливается в размере 5 % цены настоящего Контракта и составляет 174 125,00 (сто семьдесят четыре тысячи сто двадцать пять рублей 00 копеек).
8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщику. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании товарной накладной, счета-фактуры (счета), в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма оплате Поставщику по Контракту.
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9. форс-мажор
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Контракта не относятся.
9.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в 3-дневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Контракту.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 (тридцати) календарных дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.
10. подписание и вступление контракта в силу
10.1. Настоящий Контракт заключается в электронной форме, путем подписания электронной цифровой подписью Сторон.
10.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
10.3. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, которые были допущены в пределах срока действия Контракта (ч. 3 ст. 425 ГК РФ).
10.4. В случае поставки Товара в период до окончания срока действия Контракта в части исполнения обязательств по приемке и оплате Товара Заказчиком Контракт действует до полного исполнения обязательств.
10.5. В части исполнения настоящего Контракта применяются нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11. Порядок урегулирования споров
11.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта (за исключением требований Заказчика о расторжении Контракта в связи с нарушением Поставщиком существенных условий Контракта), были урегулированы путем переговоров.
11.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Контракту другая Сторона может направить претензию в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.
11.3. Претензия должна содержать в себе:
11.3.1. наименование, адрес и реквизиты лица, направившего претензию;
11.3.2. наименование, адрес и реквизиты лица, кому направляется претензия;
11.3.3. указание на настоящий Контракт, его номер, дату заключения, предмет;
11.3.4. указание на положения настоящего Контракта или закона, в связи с нарушением которых направляется претензия;
11.3.5. требования по претензии;
11.3.6. подпись уполномоченного лица и печать организации, направившей претензию.
11.4. К претензии должны быть приложены копии документов, на которых Сторона основывает свои требования, если такие документы отсутствуют у другой Стороны.
11.5. В случае неисполнения требований п.п. 11.3.-11.4. настоящего Контракта претензия рассмотрению не подлежит, а претензионный порядок считается не соблюденным.
11.6. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в суде по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством.
12. Условия расторжения контракта
12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
12.3. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон, Стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов, отображающий расчеты сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объем поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику.
12.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения Контракта Стороны руководствуются положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.5. Момент расторжения настоящего Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
12.6. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта и неурегулированные взаимными соглашениями Сторон, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13. Прочие условия контракта
13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
13.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой, нарочным или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.
14. Приложения к контракту
14.1. Перечисленные ниже документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:
-) Приложение № 1. Локальная смета.
-) Приложение № 2.. Заключение
15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова»
185019, РК, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д.3
т./ф. 76-30-95, 76-90-65
ИНН 1001040953 КПП 100101001
Управление Федерального казначейства
по Республике Карелия (ГБУЗ РБ, л/с 20066Х94070, 22066Х94070)
р/сч 40601810800001000001
Отделение – НБ Республика Карелия г. Петрозаводск
БИК 048602001
ОКТМО 86701000001
Главный врач
__________________Э.В.Шандалович
|
Поставщик
ООО «Компания Безопасность»
Тел/факс: (8142) 59-40-49
info@bezopasnost.biz http://bezopasnost.biz/
ИНН/КПП/ОГРН 1001224083/100101001/1091001009593
185002, РК, г. Петрозаводск, ул.Фрунзе, д. 25
Расчетный счет 40702810718650005130
Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО)
к/с 30101810300000000811 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК 044030811 ИНН 7710353606, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.29, лит. А
ОКПО 62052800 ОКТМО 86701000.
Генеральный директор
___________________ Морошкин А.С.
|
|
