2. Качество и гарантии
2.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать техническому заданию, техническим условиям, изложенным в паспорте к нему и условиям настоящего Договора.
К обязательным условиям относятся требования к качеству поставляемого по настоящему договору Товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.
2.2. Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет ____ (_________________) с момента подписания акта выполнения обязательств по договору.
2.2. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет либо заменить на Товар надлежащего качества. Все обнаруженные неисправности должны устраняться Поставщиком или его представителем в срок, согласованный с Заказчиком.
При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
2.3. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не начинает течь до устранения Поставщиком соответствующих обстоятельств. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара.
2.4. Все запасные части, которые Поставщик будет устанавливать на поставляемый Товар в течение гарантийного периода, должны быть произведены тем же производителем, что и исходные комплектующие.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1.На основании протокола ______________________ конкурсных заявок № _____ от «___» _________ 2012 года (Приложение № 2) общая сумма Договора составляет ________________ (____________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС __________________ (_____________________) рублей ____ копеек.
3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
100 (сто) % стоимости партии Товара – по факту поставки партии, установки, монтажа, пуско-наладки, ввода в эксплуатацию, проведения инструктажа, инсталляции и обучения представителей Заказчика по работе с партией установленного оборудования на основании подписанной Сторонами накладной, акта исполнения обязательств по Договору, по выставленному Поставщиком счету (счёт – фактуре) и подписанного акта исполнения обязательств по Договору в течение 25 банковских дней.
3.3. Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случая, когда цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества поставляемых товаров.
3.4. Стоимость Товара указана с учетом расходов Поставщика на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, шеф-монтаж, пуско-наладку на месте ввода в эксплуатацию, инструктаж представителей Заказчика по работе с установленным оборудованием, вспомогательные устройства, программные продукты, необходимые для проведения практических лабораторных работ, неисключительные права использования ПО, входящего в состав Оборудования, эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском и языке производителя, гарантия на эксплуатацию оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик имеет право:
4.1.1. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц (транспортные организации, и др.);
4.2. Поставщик обязан:
4.2.1. Произвести Поставку Товара на условиях настоящего Договора;
4.2.2. За 5 рабочих дней направить Заказчику уведомление об отгрузке Товара;
4.2.3. Обеспечить соответствие Поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, объему и качеству, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре;
4.2.4. Предоставить техническую документацию, необходимую для использования Товара на русском языке одновременно с передачей Товара, а также предоставить свидетельства о поверке средств измерения или извещения о непригодности к применению.
4.2.5. Обеспечить установку, монтаж Товара.
4.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;
4.2.7. Направлять Заказчику подписанную товарную накладную и счет-фактуру.
4.2.8. В течение одного месяца с момента получения от Заказчика уведомления о готовности рабочего места провести пуско-наладочные работы, ввод Товара в эксплуатацию, осуществить постановку методик, инструктаж и обучение персонала на рабочем месте Заказчика. При этом установка, ввод оборудования в эксплуатацию должны выполняться российскими сервис-инженерами, сертифицированными фирмой изготовителем оборудования, с обязательным предоставлением соответствующих сертификатов.
4.2.9. После выполнения установки, монтажа, пуско-наладочных работ, ввода полного комплекса оборудования в эксплуатацию, инструктажа и обучения специалистов Заказчика подписать акт исполнения обязательств по Договору.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Контролировать ход выполнения Поставщиком поставки Товара по Договору без вмешательства в хозяйственную деятельность Поставщика;
4.3.2. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения условий по настоящему Договору.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству и качеству и подписать соответствующие документы (товарная накладная, счет-фактура);
4.4.2. Передать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;
4.4.3. Направить Поставщику уведомление о готовности к проведению пуско-наладочных работ.
4.4.4. Оплатить поставку Товара в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.
5. Порядок сдачи и приемки
5.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Договоре. Количество и комплектация Товара, передаваемого Заказчику должны точно соответствовать количеству и комплектации, указанным в товарораспорядительных документах (товарных накладных).
5.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком непосредственно в адрес, указанный в п. 1.4. Договора.
5.3. Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами товарной накладной.
5.4. Риск случайной гибели, или повреждения Товара переходит на Заказчика с момента подписания Сторонами товарной накладной.
5.5. Приемка Товара на склад по количеству тарных мест и отсутствию нарушения целостности заводской упаковки осуществляется согласно товарной накладной. По факту поставки Товара на склад Заказчик подписывает товарную накладную, и отправляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней.
В случае обнаружения повреждения упаковки или несоответствия количества тарных мест составляется Акт внешнего осмотра и делается отметка об этом в товарной накладной.
5.6. Окончательная приемка Товара по количеству, комплектности и качеству осуществляется в присутствии представителя Поставщика, прибывшего для проведения пуско-наладочных работ, инструктажа и обучения специалистов Заказчика.
В случае если в ходе приемки Товара будут выявлены какие-либо недостатки, Стороны подписывают соответствующий Акт, в котором указываются выявленные недостатки и действия Сторон Договора, направленные на их устранение.
5.7. Досрочная поставка Товара возможна только по предварительному согласованию с Заказчиком.
5.8. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента поставки Товара. Датой перехода права собственности на Товар считается дата подписания накладной представителями Заказчика и Поставщика.
5.9. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при перевозке при надлежащем и обычном обращении с грузом.
5.10. Ущерб, причиненный неправильной, ненадлежащей упаковкой или маркировкой, относится на Поставщика.
5.11. Доставка Товара производится в невозвратной упаковке.
5.12. После проведения установки, шеф-монтажа Товара, пуско-наладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа и обучения представителей Заказчика, Стороны подписывают акт исполнения обязательств по Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. Поставщик отвечает за соблюдение правил техники безопасности при монтаже Товара и несет риск повреждения или гибели Товара в ходе монтажа.
6.3. В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату платежа от цены непоставленного оборудования за каждый день просрочки.
Заказчик также вправе уменьшить сумму, подлежащую оплате Поставщику по Договору на сумму неустойки в случае просрочки Поставки Товара Поставщиком, уведомив об этом Поставщика.
6.4. За просрочку платежей Заказчик уплачивает пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату платежа от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
6.5. Уплата штрафных санкций (пеней), возмещение убытков по настоящему Договору производится одной Стороной по письменному требованию другой Стороны, либо по решению суда. Сторона вправе не истребовать штрафы (пени), возмещение убытков другой Стороной, и в этом случае штрафы (пени), убытки не начисляются.
6.6. В случае неисполнения Поставщиком обусловленного Договором обязательства по поставке Товара либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не будет поставлен в установленный срок, Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.
6.7. В случае обнаружения Заказчиком при приемке Товара недостатков, в том числе дефектов, Поставщик обязуется за свой счет произвести ремонт или замену Товара на идентичный требуемого качества в срок согласованный с Заказчиком.
6.8. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
6.9. Поставщик обязуется предоставить контактный телефон, по которому Заказчик может информировать квалифицированный персонал Поставщика или его представителя о недостатках в работе Товара: __________________________.
6.10. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:
- несоответствия поставки Товара требованиям настоящего Договора и технического задания;
- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены;
- просрочки поставки Товара более чем на 20 дней.
Заказчик, в случае принятия решения о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомляет Поставщика за 7 (семь) дней до момента расторжения настоящего Договора.
6.11. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т.п.), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в 3 - дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Договору с указанием причин неисполнения. Стороны принимают письменное решение о расторжении Договора или его дальнейшем исполнении.
6.12. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.13. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если соглашение не достигнуто, разрешение противоречий производится в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет десять дней с момента получения, в течение которого заявителю должен быть направлен ответ. Претензионная переписка должна вестись заказной почтой и подписываться представителями сторон.
В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7. Обеспечение исполнения Договора
7.1. По настоящему Договору устанавливается обеспечение исполнения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет ____________(_____________________________) руб.
7.2. Обеспечение исполнения Договора представляется Поставщиком в виде ____________________________.
7.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующим документом: _________________________________.
7.4. Размер обеспечения исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
7.5. В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.
7.6. Поставщик обязан вместе с подписанными экземплярами настоящего Договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора.
7.7. Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения Договора составляет _____ дней.
8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.
8.2. Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
9. Порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями.
9.2. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным п. 6.10. настоящего Договора, по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае непредставления данной информации или несвоевременного извещения, Поставщик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Поставщик обязан известить в течение 3 дней о своем правопреемнике.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.2. Отношения, не урегулированные данным Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
10.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Протокол ______________________ конкурсных заявок № _____ от «___» _________ 2012 г. (Приложение № 2).
11. Реквизиты Сторон
Поставщик:
|
Заказчик: ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
|
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ОГРН _________________
Р/сч
К/сч
БИК
ИНН____________ КПП ______________, ОКПО _____________
Код отрасли по ОКЭВД ___________
Код ОКАТО ______________.
|
Адрес: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 17
ИНН/КПП: 2901039102/290101001
ОКПО: 02068019; ОКВЭД: 80.30.1
Банковские реквизиты:
Банк: Архангельское ОСБ № 8637
БИК: 041117601
Счет № Банка получателя: 30101810100000000601
Счет № 40503810804004000022
|
Поставщик
_________________________ /___________/
подпись ФИО
|
Заказчик
Ректор
__________________ Е.В. Кудряшова
|
М.п. М.п.
|
