ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)
Участник запроса цен: ________________________________
В данном разделе участник процедуры закупки должен описать свое техническое предложение, заполненное согласно инструкции, приведенной ниже
№
п/п
|
Наименование
работ, услуг
|
Технические характеристики
работ, услуг
|
Ед. изм.
|
Количество работ, услуг
|
1
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
Срок выполнения работ/оказания услуг:
Срок и (или) объем предоставления гарантий качества:
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ прописать иные условия
ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора) составляет:
_________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп., включая _________________(перечисляются расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, включаемые в цену работ, услуг)
_________________________________ ___ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.
Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данное техническое предложение.
Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.
Техническое предложение участника запроса цен, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:
описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
указание объема работ или услуг или порядка его определения;
ЛИБО в описании сути технического предложения возможно указание участника запроса цен на согласие выполнить работы/оказать услуги в полном соответствии с требованиями Тома 2 «Техническая часть» документации запроса цен. В этом случае Заказчик оценивает такое предложение как согласие на 100% исполнение требований, указанных в Томе 2 настоящей документации, включая наименования и объемы выполняемых работ/услуг, обеспечение материалами и оборудованием для производства работ/услуг, требования к техническим характеристикам, месту выполнения, требования к качеству/безопасности/результатам работ или услуг и другими требованиями в составе Технической части настоящей документации.
-
«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
Договор № _________
г. Москва
|
|
«____»_____________ 2013 г.
|
__________________________________________________ (в дальнейшем Исполнитель) в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и Открытое акционерное общество "Атомэнергопроект" (в дальнейшем Заказчик) в лице Директора департамента административно-хозяйственного обеспечения Дмухи Ольги Евгеньевны, действующего на основании доверенности № 02/92/2013-ДОВ от 19.02.2013, с другой стороны (в дальнейшем Стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем:
-
Предмет договора
Исполнитель принимает на себя выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (СИ) и аттестации испытательного оборудования (ИО), принадлежащих Заказчику и указанных в Приложении № 1, в сертифицированном сервисном центре средств измерений Исполнителя.
Поверка (калибровка) осуществляется в соответствии с требованиями Закона РФ «Об обеспечении единства измерений», Правил по метрологии ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений», ПР 50.2.007-2001 «Поверительные клейма», ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ».
Перечень работ по поверке (калибровке) и аттестации испытательного оборудования, цена определяются в соответствии с Приложением № 1 (Смета) к договору.
-
Права и обязанности сторон
Заказчик обязуется:
Своевременно оплатить работу, являющеюся предметом настоящего договора, согласно выставленным Исполнителем счетам.
Представлять Исполнителю СИ на поверку (калибровку), полностью укомплектованными (нормальными элементами, источниками питания, кабелями и др.), со свидетельством о последней поверке (при необходимости), с приложением технического описания, инструкции по эксплуатации, методики поверки (калибровки).
Сообщать Исполнителю в письменной форме об изменении почтового и юридического адресов, учетных и платежных реквизитов в течение 20 дней с момента изменения реквизитов Заказчика.
Получать СИ в течение 15 рабочих дней со дня окончания их поверки (калибровки).
Заказчик обеспечит защиту конфиденциальной информации, полученной в рамках исполнения пункта 2.2.5 договора, и будет использовать указанную информацию не иначе как для предоставления по запросу органов государственной власти Российской Федерации и Госкорпорации «Росатом».
-
Исполнитель обязуется:
Провести работу, являющеюся предметом настоящего договора.
Сроки выполнения работ:
Начало работ – октябрь 2013 г.
Окончание работ – май 2014 г.
Работы, являющеюся предметом настоящего договора, проводятся по Заявлении (Квитанции) Заказчика.
При необходимости привлекать к выполнению работ, являющихся предметом настоящего договора, соисполнителей.
Исполнитель гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), представленные Исполнителем в рамках Закупки, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
В случае изменения Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных им Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений полностью или частично, органам государственной власти (Правительству Российской Федерации в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу), Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами и Госкорпорацией «Росатом» (далее – Раскрытие).
Исполнитель освобождает Заказчика и/или Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику и/или Госкорпорации «Росатом» убытки, понесенные ими в связи с предъявлением Заказчику и/или Госкорпорации «Росатом» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Сообщать Заказчику в письменной форме об изменении почтового и юридического адресов, учетных и платежных реквизитов в течение 20 дней с момента изменения реквизитов Исполнителя.
2.3. Стороны обязуются:
Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.
Заказчик представляет Исполнителю акты сверки расчетов в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.
Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.
Стоимость договора и порядок расчетов
Расчеты по настоящему договору осуществляются безналичными перечислениями в рублях. Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с оплатой банковских услуг.
Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с действующими тарифами Исполнителя на момент заключения договора и составляет ____________________ (____________________________________) рублей __ копейка, в том числе НДС 18% - _______________ (______________________) рублей ___ копейки.
Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком за каждую партию проведенной поверки (калибровки) СИ и аттестации ИО в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента выполнения работ.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
При поверке (калибровке) СИ и аттестации ИО на месте эксплуатации у Заказчика Исполнитель обязан учитывать стоимость работ на дополнительные расходы, связанные с выездом поверителя к заказчику и доставкой поверочного оборудования в оба конца. Данная сумма должна быть учтена в стоимости поверки, указанной в Смете (Приложение № 1).
-
Порядок сдачи и приемки работ
Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерения к применению или признание средства измерения непригодным к эксплуатации, которые оформляются Исполнителем в соответствии с Правилами ПР 50.2.006-94.
Перечень представляемых СИ Заказчик указывает в письменной заявке. На принятые в поверку СИ и ИО Исполнитель выдает Заказчику документ установленной формы – Заявление (квитанция) и счет на оплату.
В случае наличия у Заказчика претензий в части полноты и качества выполненных работ, Стороны составляют двухсторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.
Датой выполнения работ считается дата выписки акта выполненных работ и счета-фактуры. По завершению работ Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней передает Заказчику поверенные СИ, счет-фактуру и акт выполненных работ. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х рабочих дней с даты передачи СИ.
Свидетельства о поверке (извещение о непригодности), если они предусмотрены нормативной документацией, Исполнитель передает Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней после оплаты выставленного счета.
-
Ответственность Сторон
В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная со дня следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре.
Исполнитель несет ответственность за сохранность СИ, принятых в поверку (калибровку) в соответствие с действующим законодательством РФ.
Все претензии по состоянию и комплектности СИ, ИО принимаются Исполнителем только в момент получения Заказчиком СИ из поверки (калибровки).
В случае не востребования Заказчиком СИ в срок более 4 (четырёх) месяцев после сдачи их в поверку (калибровку), Исполнитель материальную ответственность за сохранность СИ не несет.
В случае нарушения сроков, указанных в п. 2.2.2 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки в размере 1/50 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором.
В случае не предоставления Исполнителем документов в сроки, указанные в п.3.4 и 4.5, Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, указанной в непредоставленном документе, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором.
-
Разрешение споров
Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешают путем переговоров, а в случае не достижения соглашения - в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Все изменения и дополнения, касающиеся условий настоящего договора, оформляются в письменной форме путем подписания сторонами дополнительных соглашений в порядке, предусмотренном ГК РФ.
-
Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.09.2014, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения № 1 (Спецификация).
-
Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств.
При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна незамедлительно известить другую сторону, приложив подтверждающий документ.
Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока выполнения обязательств по договору.
-
Дополнительные условия
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются Сторонами в виде приложений, являющихся его неотъемлемой частью.
С момента подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимися предметом настоящего договора, теряют силу.
Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность любой полученной от другой стороны информации, не являющейся общедоступной, а также сведений, связанных с деловыми отношениями Сторон и способами их осуществления, за исключением случаев, когда использование таковых необходимо для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Реквизиты Сторон
|
|
|
|
ОАО "Атомэнергопроект"
|
|
Юридический адрес: РФ, 105005,
г. Москва, ул. Бакунинская, 7, стр.1
|
|
ИНН/КПП 7701796320/ 774850001
|
|
р/счет 40702810500060021903
ОАО БАНК ВТБ, г. Москва
|
|
к/счет 30101810700000000187
|
|
БИК 044525187
|
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Должность
________________________
|
Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект»
Директор ДАХО
___________________________ О.Е. Дмуха
|
М.П.
|
М.П.
|
Приложение № 1
к договору №_______________________
от «___»_____________________ 2013 г.
СМЕТА
№ п/п
|
Наименование прибора
|
Тип
|
Кол-во
|
Цена, в руб.
|
Сумма, в руб.
|
1*
|
Весы электронные
|
ВНУ 2/15
|
1
|
|
|
2*
|
Весы электронные Sartorios
|
VIBRA
|
8
|
|
|
3
|
Гиря калибровочная
|
ГК-1
|
3
|
|
|
4
|
Индикатор часового типа
|
Кировский
инструмент.завод
ИЧ-10
|
3
|
|
|
5
|
Секундомер
механический
|
СОП пр.
|
3
|
|
|
6
|
Термометр
|
ТТЖ (0-140)
СП 2К(0-100)
|
44
|
|
|
7
|
Штангенциркуль
механический
|
Завод Эталон .Москва
(ШЦ-1-150.0.1
|
1
|
|
|
8
|
Штангенциркуль 250мм
|
завод Эталон .Москва
ШЦ-11-250.0,05
|
3
|
|
|
9
|
Штангенциркуль с
глубиномером 150мм
|
завод Эталон .Москва
ШЦ-1-150.0,05
|
2
|
|
|
10
|
Сита
|
|
|
|
|
Наименование
|
Диаметр ячеек
|
Кол-во
|
|
|
10.1
|
РСИ 20/50
|
0,1 мм.
|
1
|
|
|
0,25 мм.
|
1
|
|
|
0,14 мм.
|
2
|
|
|
0,3 мм.
|
2
|
|
|
0,6 мм.
|
2
|
|
|
0,5 мм.
|
1
|
|
|
1 мм.
|
1
|
|
|
2 мм.
|
2
|
|
|
5 мм.
|
2
|
|
|
10 мм.
|
2
|
|
|
10.2
|
Test Sieve Retsch 10/40
|
0,1 мм.
|
2
|
|
|
0.25 мм.
|
2
|
|
|
0,5 мм.
|
2
|
|
|
10.3
|
Test Sieve Retsch 20/50
|
0,1 мм.
|
2
|
|
|
0,25 мм.
|
2
|
|
|
0,5 мм.
|
2
|
|
|
5 мм.
|
1
|
|
|
2 мм.
|
1
|
|
|
1 мм.
|
1
|
|
|
10 мм.
|
1
|
|
|
10.4
|
Test Sieve Retsch 300/40
|
0,1 мм.
|
2
|
|
|
0,25 мм.
|
2
|
|
|
0,5 мм.
|
2
|
|
|
10 мм.
|
2
|
|
|
1 мм.
|
2
|
|
|
2 мм.
|
2
|
|
|
5 мм.
|
2
|
|
|
11
|
Мультиметр фотоколометрический автоматизированный
|
"ТехноФАМ-002.3"
|
1
|
|
|
12
|
Ионометр лабораторный
|
И-160 МИ
|
1
|
|
|
13
|
Кондуктометр
|
"Анион-4120"
|
2
|
|
|
14
|
Лабораторный рН-метр
|
pH 211 HANNA
insruments
|
1
|
|
|
15
|
Дозатор механический. Одноканальный, переменного объема
|
Ependorf
|
5
|
|
|
16*
|
Стабилометр
|
28-WF 4005
|
1
|
|
|
17
|
Титратор автоматический потенциометрический
|
АТ-500N
|
1
|
|
|
18
|
Гигрометр
|
ВИТ-1
|
2
|
|
|
19*
|
Электрошкаф сушильный 115 л.
|
BINDER ED-115
|
1
|
|
|
20*
|
Электрошкаф сушильный 53 л.
|
BINDER ED-53, FD
|
3
|
|
|
21*
|
Прибор коэффициента фильтрации
|
ПКФ-СД, КФ
|
4
|
|
|
22
|
Прибор определения пластичности. Конус балансирный Васильева
|
ППГ-1
|
9
|
|
|
23
|
Прибор для оценки угла естественного откоса песков
|
УВТ-3
|
2
|
|
|
24
|
Прибор размокания грунтов
|
ПРГ-2
|
4
|
|
|
25
|
Прибор для набухания грунтов
|
ПНГ-2, ПНГ
|
18
|
|
|
26
|
Стакан уплотнения грунтов
|
СУГ
|
2
|
|
|
27
|
Полуавтоматический прибор стандартного уплотнения
|
ПСУ-ПА
|
14
|
|
|
28
|
Прибор предварительного уплотнения грунтов
|
ГТ 1.2.5
|
4
|
|
|
29
|
Динамометр
|
ДОМС-3/3 1986 г вып.
Завод Точприбор Россия заводской №633
|
1
|
|
|
30
|
Динамометр
|
ДОСМ-3-50У
|
1
|
|
|
31
|
Прогибомер
|
6-ПАО
|
12
|
|
|
32
|
Манометр(со свидетельством о предыдущей поверке)
|
МО 11202
|
4
|
|
|
33
|
Манометр(со свидетельством о предыдущей поверке)
|
МО 11203
|
3
|
|
|
34
|
Термометр скважинный на катушке (-15…+50)
|
ТСЭ-50-20
|
1
|
|
|
35
|
Термометр скважинный на катушке(-15…+50)
|
ТСЭ-К-50
|
9
|
|
|
36
|
Электрический контактный лот
|
KL –010 (50 м.)
|
1
|
|
|
37
|
Уровнемер скважинный тросовый электроконтактный УС-ТЭ
|
УСК-ТЭ-50
|
2
|
|
|
38
|
Уровнемер скважинный тросовый электроконтактный УС-ТЭ
|
УСК-ТЭ-100
|
1
|
|
|
39
|
Многофункциональный мультиметр (калибровка)
|
ESCORT-97
|
2
|
|
|
40
|
Комплект электроразведочной аппаратуры низкой частоты
|
ЭРП-1
|
2
|
|
|
41
|
Ареометр грунта
|
АГ – 2
|
2
|
|
|
42
|
Весы лабораторные электронные
|
“OHAUS” V02140
|
1
|
|
|
43
|
Электронные аналитические весы
|
ALJ 220-4NM “KERN & SOHN GmbH”, Германия
|
1
|
|
|
44
|
Калибровочная гиря к лабораторным электронным весам «Voyager»,
|
класс точности Е2, 100 г/точн.±0,15 мг.
|
1
|
|
|
45
|
Калибровочная гиря к лабораторным электронным весам «Voyager»
|
класс точности Е2, 200 г/точн.±0,30 мг.
|
1
|
|
|
46
|
Универсальный портативный анализатор
|
Multiline P4 SET в комплекте с электродами(pH, кислородный датчик)
|
1
|
|
|
47
|
Лабораторный рН-метр
|
InoLab pH Level 1
|
1
|
|
|
48
|
Спектрофотометр Hach
|
(США) ODYSSEY
DR/2400, DR/2500
|
2
|
|
|
49
|
Термометр стеклянный угловой, ртутный
|
(50-220 ОС)
|
2
|
|
|
50
|
Портативный оксиметр
|
Oxi 315i (только при наличии ЗИПа)
|
1
|
|
|
51
|
Карманы водонепроницаемый измеритель рН, проводимости и температуры
|
HI 98130 (производство HANNA instruments)
|
1
|
|
|
52
|
Портативный мутномер
|
HACH2100P, США
|
1
|
|
|
53
|
Секундомер механический
|
СОСпр-2б-2-000
|
1
|
|
|
54
|
Дозатор пипеточный
|
1- канальный переменного объема
|
27
|
|
|
55
|
Дозатор механический
|
1-канальный с варьируемым объемом
|
9
|
|
|
56*
|
Цифровой реакторный
блок
|
DRB 200
|
2
|
|
|
57
|
Спектрофотометр атомно-абсорбционный с атомизацией в графитовой печи и Зеемановской коррекцией фона
|
США АА nalyst 600
|
1
|
|
|
58
|
Манометр технический (поверка на воздухе)
|
до 40 кгс/кв.см.
|
1
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
В т.ч. НДС
|
|
|
-
Исполнитель:
Должность
________________________
|
Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект»
Директор ДАХО
___________________________ О.Е. Дмуха
|
М.П.
|
М.П.
|
|
