ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН
Следующие условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу цен, уточняют и дополняют положения разделов 1…3 документации по запросу цен
№ п/п
|
Наименование п/п
|
Содержание
|
-
|
Предмет запроса цен
Состав и объем работ/услуг
|
право заключения договора на работы по метрологическому освидетельствованию и ремонту лабораторного и GPS оборудования.
Состав и объем работ/услуг: в соответствии с томом 2 «Техническая часть» настоящей Документации.
|
-
|
Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос цен
|
Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 № 46, с учетом приказа/ов генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 17.05.2013 №1/492-П
|
-
|
Условия договора:
Сроки выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты
|
Сроки выполнения работ:
Начало работ – октябрь 2013 г.
Окончание работ – май 2014 г.
Работы, являющеюся предметом настоящего договора, проводятся по Заявлениям (Квитанции) Заказчика.
Место: в соответствии с томом 2 «Техническая часть» настоящей Документации.
Условия оплаты: приводятся в части 2 «Проект договора» настоящей документации
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
|
-
|
Количество лотов
|
1
|
-
|
Заказчик
|
Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект»
место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1
адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87
факс: (499)265-09-74
|
-
|
Организатор запроса цен
|
Управление организации и сопровождения закупочной деятельности (УОиСЗД) ОАО «Атомэнергопроект»
Контактное лицо: Орлова Елена Евгеньевна
Тел.: 495) 633-50-50 доб. 38-59,
e-mail: Orlova_EE@aep.ru
Место нахождения: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2.
|
-
|
Информационное обеспечение проведения запроса цен
|
Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса цен является:
Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru),
Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).
Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/
|
-
|
Начальная (максимальная) цена договора
|
740 778 (Семьсот сорок тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 113 000,03 (сто тринадцать тысяч), 00 копеек.
Цена договора включает в себя: работы при поверке (калибровке) СИ и аттестации ИО на месте эксплуатации у Заказчика Исполнитель обязан учитывать стоимость работ на дополнительные расходы, связанные с выездом поверителя к заказчику и доставкой поверочного оборудования в оба конца.
В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг) - в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС.
|
|
Официальный язык запроса цен
|
русский
|
-
|
Валюта запроса цен
|
российский рубль
|
|
Требования, предъявляемые к участникам запроса цен
|
-
должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
-
должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);
должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе цен информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников запроса цен, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников запроса цен, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
Все сведения и документы, подтверждающие информацию о цепочке собственников, обязательны к предоставлению.
-
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
отсутствие сведений об участнике запроса цен в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
Участник должен обладать аттестатом аккредитации государственного центра испытаний (испытательной, измерительной лаборатории) средств измерений, выданного Комитетом РФ по стандартизации, метрологии и сертификации на право выполнения следующих видов работ:
- поверка средств измерений с областью аккредитации;
- проведение калибровочных работ с областью аккредитации.
|
-
|
Требования к выполняемым работам, оказываемым услугам
|
Требования к выполняемым работам/оказываемым услугам приводятся в томе 2 «Техническая часть».
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты). Данное примечание актуально в случае, если иное не предусмотрено в томе 2 «Техническая часть» документации процедуры закупки.
|
-
|
Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса цен и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе цен
|
-
отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
-
отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности);
-
отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;
-
отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 13.3. и 13.4., до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса цен обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.
-
отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее).
-
документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» о ненахождении участника запроса цен в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса цен решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса цен, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника запроса цен.
копия аттестата аккредитации государственного центра испытаний (испытательной, измерительной лаборатории) средств измерений, выданного Комитетом РФ по стандартизации, метрологии и сертификации на право выполнения работ:
- поверки средств измерений с областью аккредитации;
- проведения калибровочных работ с областью аккредитации.
Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе цен.
|
-
|
Состав заявки на участие в запросе цен и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе цен
|
заявка на участие в запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 5, Форма 1);
анкета (раздел 5, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса цен», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».
Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен. Все сведения и документы, подтверждающие информацию о цепочке собственников, обязательны к предоставлению.
Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе цен в двух форматах: *.pdf и *.xls;
техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 5, Форма 3):
описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
указание объема работ или услуг или порядка его определения;
документы, указанные в пункте 13 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», подтверждающие соответствие участника запроса цен установленным требованиям;
|
-
|
Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке цены договора
|
возможна
|
-
|
Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
|
Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен):
ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/
срок в формате: 09-00 (время московское)
«30» сентября 2013 года
|
-
|
Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
|
Адрес: по месту нахождения организатора запроса цен в электронной форме - 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен:
не позднее «07» октября 2013 г.
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен:
не позднее «07» октября 2013 г.
|
-
|
Срок заключения договора
|
Заказчик передает победителю запроса цен проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя запроса цен договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.
Договор заключается в течение 40 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен.
|
-
|
Обеспечение исполнения договора
|
Не требуется
|
|
Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
|
Не требуется
|
-
|
Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии
|
Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии при проведении запроса цен могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному arbitration@rosatom.ru.
Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса цен, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен, протокола о признании запроса цен не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса цен.
Условия и положения документации по запросу цен могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб.
Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.
|
|
Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса цен
|
О фактах злоупотреблений участник запроса цен может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи:
1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);
2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;
3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».
|
|