Раздел 5. Проект договора
Договор №
г. Калининград «___» _________ 2015 г.
_____________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Балтийское аэрогеодезическое предприятие» (ОАО «Балт АГП»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Шевня Михаила Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку оборудования обеспечивающего возможность поверки различных типов геодезических и маркшейдерских средств измерений – комплекс ВЕГА УКС (Товар) в ассортименте и по цене, определенным в Коммерческом предложении и указанным в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.2 Товар, передаваемый по условиям настоящего Договора в собственность Заказчика, свободен от ареста, не обременён залоговыми и иными требованиями третьих лиц.
1.3 Монтаж, сборка, установка, наладка, поверка и проведение вводной консультации Товара осуществляется на предприятии Заказчика г. Калининград, проспект Победы, 161.
1.4 Право собственности на передаваемый по Договору Товар переходит от Поставщика к Заказчику после подписания обеими Сторонами товарной накладной.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая цена Договора составляет_______ рублей, в том числе НДС 18 % _____ рублей.
2.2. Транспортные расходы и иные расходы, связанные с доставкой Товара до места выгрузки включены в общую цену Договора.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится на основании счетов, выставляемых Поставщиком, двумя этапами:
Оплата в размере 80 % от общей стоимости настоящего Договора составляет ___________ рублей, в том числе НДС 18 % _______ рублей, производится Заказчиком на счет Поставщика после поставки оборудования в течение 10 рабочих дней.
Окончательная оплата в размере 20 % от стоимости настоящего Договора составляет ________ рублей, в том числе НДС 18% ___________ рублей, производится после ввода в эксплуатацию комплекса ВЕГА УКС в течении 10 рабочих дней.
2.4 Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика и подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о принятии платежного поручения к исполнению.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Товар должен быть поставлен в адрес Заказчика в течение дней с момента подписания договора, но не позднее «___» __________ 2015 года. Возможна досрочная поставка.
3.2. Отгрузка оборудования осуществляется в г. Калининград, ул. проспект Победы, 161
3.3. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной Заказчиком.
3.4. Документацию, относящуюся к отгруженному Товару (оригиналы): счет-фактуру, накладную, Сертификаты соответствия (копии), паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации, или иные документы завода-изготовителя – Поставщик обязуется направить в адрес Заказчика одновременно с отгружаемым Товаром, тем самым обеспечив синхронное получение Заказчиком отгруженного Товара и относящейся к нему документации.
3.5. Поставщик обязуется письменно известить Заказчика о дате и времени поставки Товара не менее чем за 5 (рабочих) рабочих дней до даты поставки.
4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Товар должен быть упакован и замаркирован таким образом, чтобы обеспечить его сохранность и идентификацию при транспортировке.
4.2. Поставщик несет ответственность за убытки, вызванные ненадлежащей упаковкой, маркировкой и отгрузкой Товара.
4.3. Поставщик несет ответственность за дополнительные транспортные расходы, возникшие в связи с отправкой Товара по ошибочно указанному адресу.
5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать нормам ТУ, иной документации, устанавливающей требования к качеству и комплектности Товара, и подтверждается сертификатом, паспортом или иным документом завода-изготовителя.
5.2. Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 15 июня 1965 г., со всеми дополнениями и изменениями, с участием общественного представителя.
5.3. Поставщик гарантирует качество Товара в целом, включая составные части и комплектующие, гарантийный срок на которые равен гарантийному сроку на все изделия в целом и составляет 36 месяцев. Гарантированный срок эксплуатации Товара составляет 3 (Три) года. Выезд Поставщика к Заказчику в период гарантийного срока производится за счет поставщика.
5.4. Поставщик обязан за свой счет устранить все дефекты, выявленные у Товара в течение гарантийного срока, если не докажет, что они возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара или его хранения. Устранение дефектов производится Поставщиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения официального Уведомления от Заказчика.
5.5. Все затраты, связанные с устранением дефектов и заменой Товара в течение гарантийного срока, относятся на счет Поставщика.
5.6. В случае исправления или замены дефектного Товара или дефектных его частей, срок гарантии продлевается на время, в течение которого вследствие обнаруженных дефектов Товар не использовался.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном действующим Законодательством РФ.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, должны быть урегулированы путем переговоров. При невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, споры разбираются в Арбитражном суде по месту нахождения истца, с обязательным соблюдением претензионного порядка.
6.3. За нарушение срока поставки Товара, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, Заказчик может взыскать с Поставщика пеню в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) от цены договора.
6.4. В случае поставки некомплектного или некачественного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Заказчика претензии производит отгрузку доукомплектованного или замененного Товара, отвечающего требованиям настоящего Договора. Все расходы по комплектации, замене и транспортировке относятся на счет Поставщика. Заказчик также может взыскать с Поставщика пеню в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.
6.5. В случае нарушения срока поставки Товара, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Заказчик имеет право отказаться от услуг Поставщика по данной поставке. В этом случае Заказчик также может взыскать с Поставщика пеню согласно п.6.3. настоящего Договора.
6.6. Если Поставщик не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного Товара в установленный срок, Заказчик вправе приобрести непоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
Исчисление расходов Поставщика на приобретение Товара у других лиц в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Заказчика об устранении недостатков Товара производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 Гражданского Кодекса.
Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков Товара либо его замены.
6.7 За нарушение срока оплаты, установленного в п.п. 2.3. настоящего Договора, Поставщик может взыскать с Заказчика пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы не полученных от Заказчика денежных средств за каждый день просрочки.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, землетрясение, а также Военные действия, действия правительства, если эти обстоятельства повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. При этом срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления/прекращения. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
7.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства, выданные соответствующей организацией.
7.4. Если указанные выше обстоятельства остаются в силе на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, то каждая из Сторон будет вправе аннулировать Договор полностью или частично, направив уведомление другой стороне. В этом случае Стороны произведут взаимные расчеты на момент его прекращения, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента прекращения действия настоящего Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор приобретает юридическую силу с момента подписания полномочными представителями Сторон и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Все дополнительные соглашения, Приложения, подтверждения, счета и иные документы к настоящему Договору имеют юридическую силу и являются неотъемлемыми его частями, если они совершены в письменной форме и заверены печатью и подписью уполномоченных на то лиц.
8.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора. После подписания Договора оригиналы оформленных документов высылаются второй Стороне заказной корреспонденцией.
8.4. Настоящий Договор, а также все соглашения, подтверждения, счета и иные документы, оформленные во исполнение настоящего Договора, направляются, получаются, заключаются Сторонами по средствам факсимильной связи или электронной почты с использованием абонентских номеров, указанных в разделе 9 настоящего Договора, и признаются Сторонами юридически эквивалентными оригиналами документов без каких-либо ограничений. Оригинальные версии указанных в настоящем пункте документов в обязательном порядке направляются противоположной Стороне заказной корреспонденцией в течение 3 (трех) дней после осуществления пересылки их копий по факсимильной связи или электронной почте.
8.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Открытое акционерное общество «Балтийское аэрогеодезическое предприятие» (ОАО «Балт АГП»)
Место нахождения и почтовый адрес:
Российская Федерация, 236010,
г. Калининград, проспект Победы, 161.
тел. (4012) 33-21-41, факс. (4012) 33-23-81
ИНН / КПП 390 627 5881/390 601 001
БИК 044 030 720
р/счет 405 028 101 037 000 091 59
кор.суб.счет: 301 018 102 000 000 007 20
Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие» г. Санкт-Петербург
|
ПоСТАВЩИК:
|
|
|
|
От ЗАКАЗЧИКА
|
|
от ПОСТАВЩИКА
|
Генеральный директор
ОАО «Балт АГП»
_______________ М.С. Шевня
м.п.
|
|
_______________ /_________/
м.п.
|
Приложение № 1
к договору № ___
от « » 2015 г.
УТВЕРЖДАЮ
|
СОГЛАСОВАНО
|
Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Балтийское аэрогеодезическое предприятие» (ОАО «Балт АГП»)
|
|
|
|
__________________ М.С. Шевня
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение оборудования обеспечивающего возможность поверки различных типов геодезических и маркшейдерских средств измерений – комплекс ВЕГА УКС
Калининград
2015 г.
Перечень закупаемого научно-лабораторного оборудования и программного обеспечения.
Наименование
|
Подробное описание
|
Количество
|
1.Коллиматорный стенд ВЕГА УКС
|
Универсальный автоматизированный коллиматорный стенд предназначен для проведения поверок геодезических и маркшейдерских средств измерений, в частности:
- поверки и калибровки геодезических и маркшейдерских средств измерений: оптических, лазерных и цифровых нивелиров; оптических, электронных и лазерных теодолитов; оптических и электронных тахеометров контроль основных геометрических характеристик и параметров нивелиров, теодолитов и других угломерных приборов;
- юстировки угломерной части геодезических приборов, в том числе после проведения ремонтных работ;
- настройка дальномерного канала электронных тахеометров;
- проверки соосности энергетической оси дальномера и визирной оси зрительной трубы;
- юстировки оптических нивелиров после проведения ремонтных работ;
- юстировки всех типов лазерных нивелиров, в том числе после проведения ремонтных работ
- юстировки всех типов лазерных нивелиров, в том числе после проведения ремонтных работ;
|
1
|
2. Основные технические и метрологические характеристики
1
|
Высота
|
1620 00
|
2
|
Ширина
|
780 мм
|
3
|
Длина
|
680 мм
|
4
|
Масса стенда в полной комплектации в транспортной таре
|
До 380 кг
|
5
|
Ход автоматического подъемного столика
|
250 мм
|
6
|
Напряжение сети
|
220 В
|
7
|
Выходное напряжение адаптера (подаваемое на стенд)
|
12 В
|
8
|
Потребляемая мощность суммарная, в том числе:
- подсветка сеток коллиматоров
-ССД-видеокамер горизонтальных коллиматоров
-механизма подъемного столика
|
21.6 Вт
2.4
2.4 Вт
18 Вт
|
9
|
Фокусное расстояние коллиматоров
|
300 мм
|
10
|
Цена деления уровня на горизонтальных коллиматорах
|
10'
|
11
|
Компенсатор на горизонтальных коллиматорах
- диапазон работы
- точность установки
|
+ 15'
0.3''
|
12
|
Диапазон измерения горизонтальных углов
|
0-90°
|
13
|
Диапазон измерения вертикальных углов
|
+ 30°
|
14
|
Среднеквадратическая погрешность (СКП) воспроизведения углов в горизонтальной и вертикальной плоскостях
|
+ 0.3''
|
15
|
СКП визированная коллиматорным способом
|
+ 0.3''
|
16
|
СКП визированная с помощью ССД-видеокамер
|
+ 0.2''
|
17
|
СКП воспроизведения горизонта
|
+ 1.0''
|
18
|
Определение несовпадения энергетической оси дальномеров с визирной осью
|
+ 3.0''
|
19
|
Сетка нитей горизонтального коллиматора 1
- определение угла Ι, недокомпенсации испытуемого СИ
- определение наклона сетки нитей испытуемого СИ
- определение коэффициента нитяного дальномера испытуемого СИ
|
+ 15''
+ 3.0''
100 + 1''
|
20
|
Сетка нитей горизонтального коллиматора 2
- определение угла Ι, недокомпенсации лазерных нивелиров
- определение дугообразности горизонтального луча лазерных нивелиров
|
+ 15''
+ 4''
|
21
|
Сетка нитей наклонного коллиматора
- определение наклона горизонтальной оси испытуемого прибора
|
+ 200''
|
22
|
Наклонный столик (миниэкзаменатор)
- диапазон угла наклона предметного столика
- цена деления микрометренного винта наклона столика
|
+ 40''
1'
|
23
|
СКП определения диапазона работы компенсатора
|
+ 0.5'
|
24
|
Сетка нитей коллиматоров, имитирующие следующие расстояния в метрах
|
1.5,5,10
|
25
|
Комплект стенда основной
- Основание стенда
- Виброизолирующая опора
- Станина стенда для крепления коллиматоров
- Автоколлиматор с компенсатором
- Коллиматор
- Автоматический подъемный столик с актуатором
- ССД-видеокамера
- Монитор
- Комплекс подсветки (7 светодиодов)
- Набор светофильтров
- Юстированный ключ
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Свидетельство о поверке
- Копия сертификата утверждения типа СИ
- Диск с программным обеспечением (Программный комплекс коллиматорного стенда «Collimatortest» для обработки измерительной информации
|
1 шт.
4 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 комплект
2 шт.
1 шт.
1 экз.
1 экз.
1 шт.
|
26
|
Комплект дополнительного оборудования – миниэкзаменатора должен состоять из:
- Миниэкзаменатор
- Становой винт принудительного центрирования с миллиметровой резьбой
- Становой винт принудительного центрирования с дюймовой резьбой
|
1 шт.
1 шт.
1 шт.
|
27
|
Комплект дополнительного оборудования – коллиматора с дополнительными сетками должен состоять из:
- Коллиматор с 4 сетками нитей (1.5, 5, 10 и бесконечность)
- Станина для крепления коллиматора к стенду
- Крепеж
|
1 шт.
1 шт.
6 шт.
|
28
|
Гарантийный срок должен составлять 3 года с момента ввода стенда в эксплуатацию, а также Срок ввода в эксплуатацию не должен превышать 6 месяцев с момента поставки стенда
|
|
29
|
В стоимость коллиматорного стенда ВЕГА УКС должна быть включена доставка до ОАО «Балт АГП», установка, наладка, поверка и проведение вводной консультации по работе на комплексе.
|
консультация
|
30
|
Срок поставки 30 календарных дней с момента заключения договора
|
|
|