ДОГОВОР №
на оказание услуг
«___» _______ 201___г.
Открытое акционерное общество «Нижегородская инжиниринговая компания» «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора по строительству Ростовской АЭС Хазина Александра Борисовича, действующего на основании доверенности _____________________ от _______________, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Исполнитель обязуется оказывать услуги на территории строительной площадки Энергоблоков № 3,4 Ростовской АЭС:
- услуги по текущей уборке и обслуживанию мобильных туалетных кабин, согласно техническому заданию (Приложение № 1).
1.3. Срок оказания услуг: начало оказания услуг – с момента подписания договора, окончание оказания услуг – 31.12.2013 г.
Услуги считаются оказанными после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком и Исполнителем или их уполномоченными представителями.
цена договора и порядок расчетов
Стоимость оказываемых услуг по договору составляет ____________________ руб., в том числе НДС 18% ____________________________ руб. Стоимость услуг определяется в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение №2). Стоимость услуг по договору в месяц составляет _______________________ руб., в том числе НДС 18% _______________ руб.
В стоимость договора входят все затраты связанные с оказанием услуг указанных в Приложении №1 к настоящему договору и стоимость материалов для обслуживания мобильных туалетных кабин.
Стоимость услуг на дополнительные объемы, а так же дополнительные объемы услуг пересчитываются и оформляются дополнительными соглашениями.
Основанием для оплаты является акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактура и счет на оплату. Счет-фактуры необходимо оформлять в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 169 налогового кодекса.
Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно. Оплата услуг Заказчиком осуществляется по факту оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не позднее 10 банковских дней после подписания акта приёма-сдачи услуг и предоставления счёта и счёта-фактуры.
порядок сдачи и приемки услуг
Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 30 числа отчетного месяца, а Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения акта, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема услуг. При мотивированном отказе Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их оказания.
права и обязанности сторон
-
Исполнитель обязан:
Оказать услуги в соответствии с утвержденным техническим заданием.
Создавать условия и не препятствовать проверке хода оказания услуг Заказчиком.
В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход услуг или делающих дальнейшее продолжение услуг невозможным, немедленно поставить в известность Заказчика.
Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные в процессе оказания услуг.
Обеспечить полноту и качество оказываемых услуг.
Соблюдать требования норм и правил техники безопасности и пожарной безопасности (Приложение №3).
-
Исполнитель имеет право:
Требовать своевременную оплату за фактически оказанные услуги.
-
Заказчик обязан:
Передать Исполнителю необходимую для оказания услуг проектно-техническую и другую документацию.
Выделить помещение для хранения инвентаря, приспособлений и средств дезинфекции.
Обеспечить освещенность рабочих мест.
В случае перемещения мобильных туалетных кабин МТК (биотуалетов), обеспечить их монтаж в непосредственной близости от инженерных сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения. При установке МТК, обеспечить удобный подъезд к ней ассенизационной машины.
Своевременно производить оплату за оказанные услуги.
-
Заказчик имеет право:
Контролировать ход оказания услуг Исполнителем по настоящему договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за не сохранность предоставленного Заказчиком материала, оборудования, иного имущества, оказавшегося во владении Исполнителя в связи с исполнением договора (ст. 714 ГК РФ).
Исполнитель обязан соблюдать требование инструкции «О допуске персонала к услуге со сведениями, составляющими государственную тайну».
Заказчик осуществляет контроль и надзор за выполнением услуг по договору (ст. 748 ГК РФ).
Уступку права требования долга по настоящему договору третьим лицам производить исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса Исполнителя.
Исполнитель несет ответственность за эксплуатацию переданных ему в пользование помещений и территорий в соответствии с требованиями ППБ, ПТБ и промсанитарии.
При оказании услуг по договору Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение требований закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.
В случае нарушения сроков оказания услуг предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы по договору.
В случае некачественного оказания услуг, предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,03% от стоимости услуг в месяц.
конфиденциальность
Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяются Исполнителем и Заказчиком.
разрешение споров
Все споры и разногласия должны разрешаться путем переговоров между Сторонами.
Если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке Арбитражным судом Нижегородской области.
изменение и расторжение договора
Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон или основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме, оформлены дополнительным соглашением и подписаны Сторонами.
Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, переданные ОАО «НИАЭП» по акту от ____ 201__ года, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными (Первый вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных) носителях):
Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика @@@ на адреса электронной почты Заказчика @@@, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. (Второй вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений по электронной почте):
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика по форме Приложения №4 к Договору. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно проинформировать другую сторону о начале и конце подобных обстоятельств.
Это уведомление должно быть подтверждено документом, выданным Торговой палатой или компетентной организацией. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а так же по возможности оценку их влияния на исполнение Исполнителем и Заказчиком своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.
Если сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую сторону о начале и конце этих обстоятельств в течение 15 (пятнадцати) дневного срока после, того как ей стало об этом известно, она потеряет право ссылаться в последствии на эти обстоятельства.
срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2013 года, а части финансовых обязательств до их полного исполнения.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- Приложение № 1. Техническое задание.
- Приложение № 2. Расчет цены договора.
- Приложение № 3. Соглашение по охране труда.
- Приложение № 5 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
- Приложение № 6 Акт приема-передачи документов (форма).
юридические адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК
|
|
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
|
|
|
|
|
ОАО «НИАЭП»
|
|
|
|
Юридический адрес:
|
|
|
|
603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, дом 3
|
|
|
|
Грузополучатель:
|
|
|
|
Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП» «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции»
347388 Ростовская обл., г. Волгодонск-28
|
|
|
|
ИНН 5260214123; КПП 614303001
|
|
|
|
р/с 40702810152160002799
|
|
|
|
к/с 30101810600000000602
|
|
|
|
В Волгодонском ОСБ №7931 Юго-Западного СБ РФ г. Ростов-на-Дону
|
|
|
|
БИК 046015602
|
|
|
|
ОГРН 1075260029240
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор по строительству Ростовской АЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(А.Б. Хазин)
|
|
|
|
(____________ )
|
Приложение №1
к договору № от «___» _________ 201___ г.
СОГЛАСОВАНО:
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ:
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор по строительству Ростовской АЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(____________)
|
|
|
|
(А.Б. Хазин)
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На оказание услуг по текущей уборке
мобильных туалетных кабин.
№№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм
|
Объем
|
Период уборки
|
Площадь
биотуалетов
|
1
|
Текущая уборка и обслуживание мобильных туалетных кабин (МТК)
начало оказания услуг: с момента подписания договора.
окончание оказания услуг: 31.12.2013 г.
|
1.1
|
Текущая уборка мобильных туалетных кабин (МТК)
|
шт.
|
23
|
2 раза ежедневно
(за 2 смены)
|
35,92 м2-полы
258,75 м2-стены
65 м2-двери
|
2
|
Механизированные услуги по текущей уборке и обслуживанию МТК
начало оказания услуг: с момента подписания договора.
окончание оказания услуг: 31.12.2013 г.
|
2.1
|
Опорожнение баков кабин ассенизационной машиной
|
|
|
ежедневно
2 раза
|
|
Заместитель директора
по общим вопросам О.П. Корнев
А.В.Толпыгин
Приложение № 3
к договору № от «___» _________ 201___ г.
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
-
Исполнитель обязан:
Соблюдать требования охраны труда.
Обеспечить безопасное производство услуг.
Применять, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе оказания услуг.
Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных услуг.
Выполнять услуги силами подготовленного и аттестованного персонала, назначать лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовывать допуск персонала к услугам, в том числе в зонах постоянного или потенциально опасных производственных факторов.
Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, контролировать правильное их применение.
Содержать производственные территории, участки услуг и рабочие места, предоставляемые для производства договорных услуг, в чистоте и порядке.
Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, электроинструмента.
Принимать и исполнять предписания и акты Заказчика по результатам проверок и обходов.
-
Заказчик обязан:
Определить границы производственных территорий, участков услуг и рабочих мест, предоставляемых Исполнителю для производства договорных услуг
Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском и графиком совмещенных услуг, если услуги ведутся Исполнителем в зоне действующего оборудования и коммуникаций на территории эксплуатируемых объектов и участков услуг.
Обеспечить подготовку действующего оборудования к услугам Исполнителя на нем и вблизи его.
Обеспечить допуск персонала Исполнителя к услугам в зоне действия оборудования или вблизи его.
Провести инструктаж руководителей, производителей услуг Исполнителя при допуске к услугам.
Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их услуги для обеспечения безопасного производства услуг Исполнителем.
Предоставить проектно-техническую и другую документацию для производства услуг Исполнителем.
Обеспечить персонал санитарно-бытовыми условиями (выделить бытовое помещение).
Приостанавливать услуги до устранения нарушений норм и правил по охране труда.
ЗАКАЗЧИК:
|
|
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
|
Директор по строительству Ростовской АЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(А.Б. Хазин)
|
|
|
|
(____________)
|
Приложение №4
к договору от ____________201_г.
№_____________
Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФОРМА)
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
№ п/п
|
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
|
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
|
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
|
Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
|
Признак договора (доходный, расходный, госконтракт, прочие)
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование краткое
|
Код ОКВЭД
|
Фамилия, Имя, Отчество руководителя
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
|
№ и дата
|
Предмет договора
|
Цена (млн.руб)
|
Срок действия
|
Иные существенные условия
|
№
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование / ФИО
|
Адрес регистрации
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
|
Руководитель / участник / акционер / бенефициар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
От ЗАКАЗЧИКА
|
|
От ИСПОЛНИТЕЛЯ
|
Директор по строительству
Ростовской АЭС
|
|
___________________________
___________________________
|
_________________ А.Б. Хазин
|
|
________________ Ф.И.О.
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 5
к договору № _____
от ________201__.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ (ФОРМА)
Передающая Сторона: ________________________________________
-
Наименование документа
|
Кол-во страниц
|
|
|
Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.
Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие).
Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
ПОДПИСИ:
Передающая Сторона: Принимающая Сторона:
|