ПРОЕКТ ДОГОВОРА № /13
на выполнение работ по уборке территории и вывозе мусора с ПС 330 кВ Тихвин-Литейный, ПС 330кВ Сясь, , для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское ПМЭС
г. Выборг « » 2013г.
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Выборгское ПМЭС Бараева Юрия Ивановича, действующего на основании доверенности от 01.02.2012г. реестровый номер 7В-9, с одной стороны, и
(Организационно-правовая форма и наименование Победителя , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе и далее именуемые Стороны и каждый в отдельности «Сторона», по результатам закупочной процедуры, объявленной уведомлением от «_» ______________ 201_г. ___ на основании протокола по выбору победителя закупочной процедуры на право заключения договора № ______ от «____» ____ 2013г., заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
-
По Договору Подрядчик обязуется выполнить по адресу:
Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Боровая ПС 330кВ Тихвин-Литейный;
1.1.2. Ленинградская область, Волховский р-он. Селивановской волости, пос.Свирь-городок. ПС 330кВ Сясь «далее - Объекты» следующие работы:
1) уборка (покос, вырубка травяной и кустарниковой растительности) территории;
2) вывоз мусора, далее - «Работы»
и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Работы выполняются иждивением Подрядчика.
Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме и сроки согласно Смете (Приложение 1 к Договору) и Техническому заданию (Приложение 2 к Договору).
Выполнение Работ по Договору осуществляется в следующие сроки:
начало работ – « 01 » июля 2014г.,
окончание работ – « 30 » сентября 2014 г.
а также в сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение 3 к Договору).
Права и обязанности Сторон
-
Подрядчик обязан:
Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Сметой и Графиком выполнения работ и сдать результат работ Заказчику.
Производить Работы по Договору в полном соответствии с Техническим заданием, нормами законодательства Российской Федерации, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами и иными документами, действующими в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормы и правила в области охраны труда, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности.
Применять в ходе выполнения Работ по Договору оборудование и материалы в соответствии с Техническим заданием, ГОСТ, качество которых должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.
Выполнить Работы своими силами, либо силами третьих лиц при условии согласования Заказчиком возможности привлечения третьих лиц и перечня привлекаемых лиц. При этом Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные третьим лицом при исполнении Договора.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора Подрядчик обязан назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, представления отчетных материалов, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей Подрядчика, занимаемая должность, контактные данные, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении данных представителей.
Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы;
- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых Работ.
При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий, предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба Заказчику.
-
В ходе выполнения Работ обеспечить проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, соблюдение Федерального закона о промышленной безопасности и охране труда.
Нести ответственность и устранять все последствия за свой счет в случае повреждения помещений и инженерных систем, вызванных ненадлежащим выполнением Работ по Договору.
Передать результат выполненных Работ Заказчику с оформлением Акта о приемке выполненных работ (унифицированной формы КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы КС-3).
В случае оформления в ходе выполнения Работ исходно-разрешительной и исполнительной документации передать ее Заказчику после окончания Работ по Договору в 2 (двух) экземплярах.
Выставлять счета-фактуры в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
Письменно согласовывать с Заказчиком любую публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и других СМИ.
Представлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика. Информация представляется по форме, указанной в Приложении 4 к Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях Договора.
-
Подрядчик вправе:
Потребовать от Заказчика оплаты цены выполненных Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
-
Заказчик обязан:
Производить приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Договором.
Обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика на Объект, при условии предоставления Подрядчиком списка работников, осуществляющих Работы на Объекте.
Согласовать Подрядчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления о намерении заключить договоры с субподрядчиками, заключение договоров с указанными субподрядчиками или направить обоснованный отказ.
Исполнять надлежащим образом все обязательства, возложенные Договором на Заказчика.
-
Заказчик вправе:
Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком.
Требовать своевременного устранения выявленных недостатков (обнаруженных дефектов).
Не принимать Работы, выполненные с нарушением условий, установленных Техническим заданием, Сметой, СНиП, выполненные с применением недоброкачественных оборудования и материалов.
Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний контролирующих и надзорных органов, а также требований Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых Работ и применяемых материалов и оборудования, обеспечения своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов Работ.
Отказаться в соответствии со ст.717 ГК РФ от исполнения Договора в любое время до сдачи результата Работ Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
При выявлении Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушений или отклонений в работах по Договору от норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие Работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений.
При этом Подрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 7.3 Договора.
Цена Договора и порядок платежей
3.1. Цена Договора, определяемая на основании Сметы (приложение 1 к Договору) и составляет ____________ (сумма прописью) рубля ____ копеек, кроме того НДС в размере ____________ (сумма прописью) рубля ____ копеек. Итого цена с учетом НДС Договора составляет ____________ (сумма прописью) рубля ____ копеек.
3.2. Цена Договора, указанная в пункте 3.1 Договора, включает в себя стоимость всех Работ согласно разделу 1 Договора, в том числе и стоимость оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ по Договору, а также расходов по их доставке на Объект и хранению, а также затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
3.3. Оплата по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
- аванс в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора и представления Заказчику надлежаще оформленного счета Подрядчика;
окончательный расчет в течение 20 (двадцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по унифицированной форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированной форме КС-3) и представления Заказчику надлежаще оформленного счета Подрядчика.
3.4. Расчеты по Договору осуществляются безналичными платежами в рублях на расчётный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. При изменении платежных реквизитов, указанных в Договоре, Подрядчик обязан уведомить Заказчика о новых платежных реквизитах в течение двух рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления об изменении платежных реквизитов, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по платежным реквизитам, указанным в Договоре, несет Подрядчик.
3.6. Счет-фактура выставляется в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
Порядок сдачи - приемки Работ
Приемка выполненных на Объекте Работ осуществляется путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по унифицированной форме КС-2).
Подрядчик направляет Заказчику для подписания Акт о приемке выполненных работ в течение 1-го рабочего дня с даты завершения Работ.
В случае наличия замечаний к качеству выполненных Работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ, с указанием выявленных дефектов и несоответствий, устранение которых производится в порядке, установленном п. 4.3 Договора.
Подписание Заказчиком Актов о приемке выполненных работ не лишает Заказчика права ссылаться на недостатки выполненных Работ, если они не были и не могли быть явно обнаружены при приемке результатов выполненных Работ.
В случае наличия замечаний по объему выполненных Работ об этом делается отметка в Акте о приемке выполненных работ.
В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме.
Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в мотивированном отказе от приемки Работ (п. 4.1 ,Договора), предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечания Заказчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок.
При отказе Подрядчика от устранения недостатков, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения Работ и выявленные недостатки являются для него приемлемым, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные Работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или причин некачественно выполненных Работ, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчика при исполнении Договора. В этом случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая экспертизы. Расходы могут быть распределены иным образом по согласованию Сторон.
-
Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется с соблюдением следующих требований по представлению первичной учетной документации:
Оригиналы документов в двух экземплярах подписываются Подрядчиком и направляются для подписания Заказчиком способом, позволяющим подтвердить дату получения.
До направления оригиналов документов копия подписанных со стороны Подрядчика документов направляются Заказчику посредством факсимильной связи.
Заказчик в течение 20-ти рабочих дней с даты получения от Подрядчика копий документов вправе направить Подрядчику посредством факсимильной связи мотивированный отказ от подписания документа с указанием выявленных недостатков и замечаний.
В случае получения от Заказчика посредством факсимильной связи мотивированного отказа от подписания первичного документа, Подрядчик обязан в установленный срок устранить выявленные замечания и направить Заказчику надлежаще оформленные и подписанные уполномоченным лицом первичные документы повторно с соблюдением положений подпунктов 4.5.1 - 4.5.3 Договора.
Подрядчик обязуется обеспечить идентичное соответствие факсимильной копии первичного документа и направляемого курьером его подписанного оригинала.
Мотивированный отказ от подписания первичного документа направляется Заказчиком в случае получения от Подрядчика курьером оригиналов первичных документов с выявленными ранее недостатками.
Расходы, связанные с устранением недостатков, указанных Заказчиком в мотивированном отказе, несет Подрядчик. Повторное предъявление и повторная приемка выполненных Работ после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки Работ.
-
На результаты выполненных Работ устанавливается гарантийный срок, ______(но не менее срока, устанавливаемого обычно к аналогичному виду работ), при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата Работ.
Гарантийный срок исчисляется с момента приемки Заказчиком результата Работ в соответствии с п. 4.1 Договора.
Подрядчик гарантирует устранение за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки Работ и в гарантийный период. Подрядчик после получения письменного уведомления от Заказчика о выявленных дефектах в период гарантийного срока, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения сообщения направляет своего представителя на место проведения Работ для проведения технического осмотра. В случае если устранение дефектов требует доработки/переделки Работ, то данные Работы производятся в сроки, указанные в Акте технического осмотра, подписанном представителями Сторон. При этом гарантийный срок на исправленные Работы увеличивается на время устранения дефектов и неполадок.
Дата выполнения Подрядчиком Работ считается дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (КС - 2).
Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.
Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- за нарушение сроков начала, окончания Работ - неустойку в размере 0,1 (одной десятой)% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения, но не более 10 (десяти)% от стоимости работ по Договору;
- в случае нарушения Подрядчиком норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нарушение норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков - штраф в размере 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующей претензии Заказчика;
За нарушение сроков оплаты выполненных Работ Подрядчик имеет право предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 учетной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ по Договору, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 20 (двадцати)% стоимости невыполненных Работ.
В случае нарушения сроков устранения недостатков, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных Работ.
Срок уплаты штрафных санкций по Договору - 7 календарных дней с даты получения требования.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. В случае возникновения у Заказчика убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик возмещает убытки в полном объеме сверх суммы уплаченной или подлежащей уплате неустойки.
Во время проведения Работ Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Подрядчика.
Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к исполнению Договора.
За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен не по его вине.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное представление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной п.2.1.13.Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением Договора.
Действие обстоятельств непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары).
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.
Специальные разрешения (лицензии) на выполнение работ
В случае если Работы предусматривают наличие специальных разрешений (лицензий) на выполнение Работ, Подрядчик обязан представить Заказчику все необходимые лицензии и (или) выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные Подрядчику, а также всем привлекаемым им третьим лицам до начала выполнения работ Подрядчиком или третьими лицами.
Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия, возникающие в связи с действием, исполнением, изменением или прекращением обязательств Сторон по Договору, Стороны будут разрешать путем переговоров, в т.ч. с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения.
В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Расторжение Договора
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанном Сторонами. При расторжении Договора по совместному решению Сторон незавершенные Работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом Сторонами совместно.
-
Договор может быть в одностороннем порядке расторгнут Заказчиком в случае:
Задержки Подрядчиком окончания производства Работ по Договору более чем на 30 (тридцать) дней, по причинам, независящим от Заказчика.
Не обеспечение Подрядчиком качества Работ, предусмотренных Договором.
В любое время в период выполнения Работ в соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор может быть в одностороннем порядке расторгнут Подрядчиком, в случае задержки Заказчиком оплаты выполненных и предъявленных к оплате Работ по Договору более чем на 30 (тридцать) дней.
Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее чем за 5 (пять) дней с изложением обоснования и указанием срока получения ответа от другой Стороны.
Договор может быть расторгнут в случае ликвидации одной из Сторон как юридического лица либо в случае ограничения его уставной правоспособности в законном порядке, повлекшее для этой Стороны невозможность выполнять свои обязательства по Договору.
Сведения об исполнении или передаче
конфиденциальной информации по Договору
Вся информация, представленная в Договоре, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам ни одной из Сторон или ее работниками без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Каждая из Сторон, получившая для исполнения своих обязательств по Договору от другой Стороны любую информацию об условиях Договора о новых решениях, технических новшествах, в том числе, не защищенных законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия Стороны, предоставившей информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Конфиденциальную информацию, определенную в настоящей статье, а также информацию, которая может рассматриваться как коммерческая тайна, Стороны не вправе разглашать или сообщать третьим лицам в течение 3-х лет с даты получения такой информации.
Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия Договора.
Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон Договора.
Антикоррупционная политика
11.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика), понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком и Заказчиком.
В случае возникновения у Подрядчика и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Подрядчик и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Подрядчик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае нарушения Подрядчиком и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.2 Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством Российской Федерации срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Заключительные положения
Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
Подрядчик не имеет права передавать (продавать) документацию, разработанную по Договору, или ее часть третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
Подрядчик компенсирует третьему лицу ущерб, причиненный по его вине в результате выполнения Работ. При этом Подрядчик принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и незамедлительно уведомляет об этом Заказчика.
Все уведомления, отчеты, документальная и иная информация, передаваемая Сторонами друг другу по Договору, может доставляться с курьером, по почте, по электронной почте, посредством телефонных и факсимильных сообщений и других доступных средств связи по адресам, указанным в Договоре.
Во всем остальном, неурегулированном Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Неотъемлемую часть Договора составляют следующие приложения:
№ 1 –Смета:
№ 2 – Техническое задание;
№ 3 – График выполнения работ
№ 4 – Форма представления информации.
Место нахождения и реквизиты Сторон
Заказчик:
ОАО «Федеральная Сетевая компания Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС»)
Юридический адрес:
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское предприятие магистральных электрических сетей (Выборгское ПМЭС)
Местонахождение филиала: 188932, пос. Перово, Выборгского района Ленинградской области.
Почтовый адрес филиала: 188800, г. Выборг Ленинградской области, Набережная 40-летия ВЛКСМ
ИНН 4716016979 КПП 470431001
ОКПО 11180258 ОКОНХ 11170
Расчетный счет 40702810855390168126 в Северо-Западном банке ОАО Сбербанка РФ
К/С 30101810500000000653, БИК 044030653
Факс 8-812-494-37-14
Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
- Выборгское ПМЭС.
________________ Бараев Ю.И.
МП
|
Исполнитель:
|
|
Приложение 1 к
Договору № __ от________
|
Приложение 2 к
Договору № __ от________
Согласовано
|
|
Утверждаю
|
Исполнитель
|
|
Заказчик
|
|
|
Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское ПМЭС
|
(должность)
|
|
(должность)
|
|
|
|
|
|
|
Бараев Ю.И.
|
(подпись)
|
|
(Ф.И.О.)
|
|
(подпись)
|
|
(Ф.И.О.)
|
.
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
Согласовано
|
Технический представитель Заказчика
|
|
(должность)
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(Ф.И.О.)
|
|