РАЗДЕЛ 5
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
на поставку расходных материалов для обеспечения
санитарно-эпидемиологического режима для нужд ГАУЗ МО «Химкинская стоматологическая поликлиника»
г. Химки «____»_____________ 2017 г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения МО «Химкинская стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Борисовой Татьяны Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), местонахождение юридического лица; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства физического лица; сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия уполномоченного представителя), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ МО «Химкинская стоматологическая поликлиника», иного законодательства Российской Федерации и Московской области, на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений от «__» _____ 2017 г. № _________________ , заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется осуществлять поставку перчаток смотровых и бахил (далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) в объеме, установленном в Спецификации (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Поставка Товара осуществляется с «____» февраля 2017 года по «31» декабря 2017 года (включительно).
1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему Договору, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а применяемые материалы, подлежащие, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС – _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее – Цена Договора), является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.2. Цена Договора включает стоимость оказываемых услуг с учетом всех расходов Поставщика, связанных с исполнением Договора, а также затраты на страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации и связанные с исполнением Договора.
Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон с изменением предусмотренных Договором объемов поставки Товара, но без изменения цены за единицу Товара и иных условий исполнения Договора в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг Заказчика не более чем на 10 процентов Цены договора.
Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
Оплата производится по факту поставки Товара после подписания Заказчиком товарной накладной, подготовленной и подписанной со стороны Поставщика, на основании выставленного счета, счет-фактуры (счет-фактура выставляется, в случае если предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации), по безналичному расчету в течение 20 (Двадцати) банковских дней.
Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Договора.
При изменении расчетного счета Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика не позднее 3 (трех) дней со дня его изменения. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Договора счет, несет Поставщик.
2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки.
3. Сроки Оказания Услуг
3.1. Поставщик производит поставку Товара в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в объеме, установленном в Смете (Приложение № 2 к Договору).
3.2. Оказание Услуг осуществляется с «____» февраля 2017 года по «31» декабря 2017 года (включительно). Периодичность поставки Товара и время устанавливается Заказчиком и осуществляется по письменным заявкам уполномоченного лица Заказчика.
3.3. Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, исключения составляют гарантийные обязательства Поставщика.
4. Порядок сдачи-приемки Оказанных Услуг
4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления письменной заявки от Заказчика, Поставщик представляет Заказчику комплект документации на Товар (сертификаты, лицензии), счет на оплату и товарную накладную, подписанные Поставщиком, в 2 (двух) экземплярах.
4.2. Подписанная Заказчиком и Поставщиком товарная накладная и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату поставленного Товара являются основанием для оплаты Поставщику поставки.
-
Права и обязанности Сторон.
-
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.
Обеспечить качественное оказание услуг по поставке Товара в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
Приступить к выполнению своих обязательств по Договору в сроки, установленные в п. 3.2. настоящего Договора.
Время поставки Товара на территорию Заказчика согласовывать с руководителем или ответственным представителем Заказчика.
Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора, согласно Техническому заданию.
В случае возникновения обстоятельств, влияющих на планомерность и объем поставляемого Товара, немедленно сообщить об этом Заказчику в письменном виде.
Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.
Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение 3 (трех) календарных дней со дня возникновения такого изменения.
Назначить лиц, ответственных за поставки Товара по настоящему Договору, а также за решение всех организационных вопросов с уполномоченным представителем Заказчика.
Предпринимать все необходимые действия для своевременного осуществления поставки Товара.
-
Поставщик вправе:
При условии надлежащего оказания услуг по поставке Товара в соответствии с условиями настоящего Договора требовать от Заказчика своевременного подписания документов, свидетельствующих об оказании Поставщиком своих обязательств по Договору.
Требовать своевременной оплаты поставки Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Заменить лицо, ответственное за поставку Товара по настоящему Договору, без согласования данной замены с Заказчиком, если данная замена не влечет за собой ухудшение качества выполняемых Услуг по настоящему Договору.
-
Заказчик обязан:
Назначить из состава персонала лицо, ответственное за решение всех организационных вопросов с представителями Поставщика.
Своевременно принимать результаты поставки Товара.
Своевременно оплачивать поставку Товара в порядке, форме и размере, установленном настоящим Договором
-
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
Требовать представления надлежащим образом оформленных документов.
Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Договору.
Содействовать Поставщику в разрешении вопросов, возникающих в процессе поставки Товара по настоящему Договору.
Отказаться от приемки поставленного Товара в случае обнаружения недостатков в качестве Товара, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Поставщиком.
-
Гарантии и требования к качеству Товара.
Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями, указанными в пункте 1.3. Договора.
Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов, иметь сертификат соответствия. Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата.
Поставщик обязан заменить недоброкачественный Товар в течение 10 дней с момента оповещения о наличии брака.
Товары, возвращенные Заказчиком, с выявленными производственными дефектами, подлежит возврату Поставщику, стоимость которых он должен возместить полностью либо, по согласованию с Заказчиком, заменить забракованный товар на качественный в течение 10 дней.
-
Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:
В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Поставщик не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.
За последние два года Поставщик не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным Договорам.
-
Ответственность Сторон.
-
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения сроков поставки Товара, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки.
В случае полного или частичного неисполнения обязательств по поставке Товара на основании письменной заявки уполномоченного лица заказчика, Поставщик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора, что составляет ______________ рублей.
В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату пени на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в настоящем Договоре.
Применение штрафных санкций не освобождает Стороны исполнения принятых ими обязательств. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
-
Обстоятельства непреодолимой силы.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после подписания Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на Оказание обязательств по настоящему Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
Если действие обстоятельств, указанных в п. 8.2. настоящего Договора, будет продолжаться более трех месяцев, любая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. При этом ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков и привлечение последней к ответственности.
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов Оказания Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
-
Порядок урегулирования споров.
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ МО «Химкинская стоматологическая поликлиника».
Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
-
До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
Срок досудебного урегулирования спорных вопросов не может превышать 10 дней.
В случае не оказания Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
|
