ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 9016
г. Тольятти «18»августа 2014 г.
ООО «ГЕО-НДТ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Волосевича Владислава Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «ТЕВИС», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Клюшенкова Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», по результатам конкурентной процедуры согласно Протоколу Конкурсной комиссии № U28928-35502-3 от 14.08.2014 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
-
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить Покупателю комплекты для измерения расхода безнапорных потоков (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора, в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его стоимость в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, действующей нормативно-технической документации и т.д. Товар должен быть пригодным к эксплуатации в климатических условиях согласно инструкции.
На Товар устанавливается гарантийный срок 24 месяца с момента исполнения Поставщиком обязанности передать Товар Покупателю.
Возврат некачественного Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара или его части гарантийный срок продлевается на количество затраченного для этого времени.
-
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
-
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
Поставщик обязуется поставить Товар в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания Договора.
Поставщик обязуется доставить Товар своими силами и средствами на склад Покупателя, расположенный по следующему адресу: г. Тольятти, ул. Коммунальная, 29.
Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.
На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.
Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится Покупателем в соответствии с условиями Договора, Спецификацией и товарной накладной. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и таре (упаковке) осуществляется Покупателем в момент передачи Товара. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Покупатель информирует об этом Поставщика заказным письмом с уведомлением о вручении или по факсу.
- После получения претензии Поставщик обязуется за свой счет заменить, допоставить Товар в сроки, указанные в п. 2.1 настоящего Договора.
Качество Товара подтверждается сертификатом качества, выданным изготовителем. Сертификат качества изготовителя предоставляется Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара.
В случае обнаружения брака в течение гарантийного срока Покупатель обязан в письменной форме уведомить об этом Поставщика с приглашением его для составления двустороннего акта.
Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту приемки в срок, указанный в уведомлении Покупателя, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности. В случае неявки Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке по каким-либо причинам Покупатель оставляет за собой право оформить акт в одностороннем порядке.
- При выявлении недостатков Товара и оформлении соответствующего акта Поставщик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки или заменить Товар в сроки, согласованные Сторонами, но не более 45 (сорока пяти) календарных дней.
-
Возврат, обмен Товара, поставленного с нарушениями требований к качеству, количеству, ассортименту, комплектности и таре (упаковке) осуществляется силами и за счет Поставщика.
Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю по накладной (акту).
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю.
Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя.
-
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Сумма Договора в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) составляет 2 150 000,00 руб. (два миллиона сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), в т.ч. НДС (18%) – 327 966,10 руб. (триста двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть руб. 10 коп.), включая расходы по обучению, шефмонтажу и настройке.
Оплата производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания приемо-сдаточного акта (накладной) обеими сторонами, с обязательным приложением счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством.
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
-
Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
Указанные в Спецификации цены на Товар на период исполнения данной Спецификации являются фиксированными.
-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2 Договора, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1 Договора) Поставщик в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предъявления Покупателем требования об уплате неустойки обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
За нарушение сроков допоставки или замены Товара (устранения недостатков в нем) (п. 2.6, 2.8 Договора) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки допоставки или замены Товара (устранения недостатков в нем).
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
-
ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствии.
В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) банковских дней уведомить об этом другую Сторону.
Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 20 (двадцати) банковских дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
-
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «30» ноября 2014 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Однократное нарушение сроков поставки, указанных в п. 2.1, является существенным нарушением условий Договора. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора при однократном нарушении Поставщиком сроков поставки.
-
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
-
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
К Договору прилагается Спецификация Товара (Приложение № 1).
Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Поставщик:
ООО «ГЕО-НДТ»
РФ, 117556, г. Москва, Чонгарский бульвар, д.4, корп.2
тел. (495) 988-79-77, 966-41-00
ИНН 7715809681
КПП 772601001
КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), г. Москва
р/с № 40702810500080001263
БИК 044583685
к/с № 30101810600000000685
ОГРН 1107746375945
Генеральный директор
___________________ В.В. Волосевич
|
Покупатель:
ОАО «ТЕВИС»
РФ, 445043, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Коммунальная, 29
тел. (8482) 675-700
ИНН 6320000561
КПП 631050001
Самарское отделение № 6991 Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара
Р/сч № 40702810754060005176
БИК 043601607
Кор/сч № 30101810200000000607
ОГРН 1026301976601
Генеральный директор
___________________ Н.Н. Клюшенков
|
м.п.
|
м.п.
|
Приложение № 1
к договору № от 08.2014г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
|
Наименование Товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Цена за единицу (руб.)
|
Общая стоимость (руб.)
|
без НДС
|
с НДС
|
1.
|
Комплект для измерения расхода безнапорных потоков ADS 3600/FlowShark:
- расходомер для безнапорных потоков,
- вторичный блок ADS CS с аналоговыми входами 4-20мА,
- отображающее устройство с дисплеем измерительной станции ADS (на русском языке),
- ультразвуковой датчик уровня, Non-IS, с кабелем 30 ft,
- доплеровский датчик скорости, Non-IS, с кабелем 35 ft,
- гидростатический датчик уровня (датчик давления), Non-IS, с кабелем 35 ft,
- комплект ЗИП,
- кабель прямой связи,
- кабель внешнего питания,
- кабель аналогового выхода,
- кабель Modbus,
- кольцо для монтажа с распорным механизмом и салазками ультразвукового датчика уровня,
- обучение специалистов Покупателя на территории Покупателя,
- шефмонтаж,
- настройка
|
компл
|
2
|
911 016,95
|
1 075 000,00
|
2 150 000,00
|
|
ИТОГО:
|
|
2 150 000,00
|
|
В том числе НДС (18%):
|
|
327 966,10
|
Всего 1 наименование на сумму 2 150 000,00 руб., в т.ч. НДС (18%)
(два миллиона сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Страна-производитель – США
Поставщик:
ООО «ГЕО-НДТ»
Генеральный директор
_____________________ В.В. Волосевич
|
Покупатель:
ОАО «ТЕВИС»
Генеральный директор
___________________ Н.Н. Клюшенков
|
м.п.
|
м.п.
|
- -
|
