Скачать 203.95 Kb.
|
+7 (495) 150-40-94 info@kranauto.ru Договор №__________ оказания услуг средствами механизации г. Москва «__» ______ 20___ г. ООО «Кранавто», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и ООО «_______», именуемое в дальнейшем «Заказчик», далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется предоставить во временное пользование Заказчика башенный кран POTAIN MDТ-178, , зав.№ ______ , на анкерном основании (см. приложение №1) с обслуживающим персоналом и 24х - часовым режимом работы в сутки для производства строительно-монтажных работ и оказания услуг под руководством ответственных лиц Заказчика на объекте по адресу: ___________________________________, а Заказчик обязуется использовать предоставленный для работы башенный кран в соответствии со СНиП, техникой безопасности, пожарной безопасности и оплатить оказанные услуги. 1.2. Срок предоставления во временное пользование башенного крана, тип, грузоподъемность и объект указываются Заказчиком в заявке, подаваемой в письменной форме. 2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется по договорным ценам, согласованным сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1) к договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 2.2. Цена предоставления крана (арендная плата) в месяц, указанная в (Приложение №1), фиксирована на период действия договора и не зависит от количества отработанного времени. При работе башенного крана неполного месяца арендная плата выплачивается за полный месяц, (Приложение № 1). В случае простоя башенного края по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, включая случаи, предусмотренные пунктами 7.1., 7.2., 7.4. настоящего договора, в том числе по причинам устранения неисправностей, текущего ремонта и пр., арендная плата не начисляется. При этом для расчета фактической суммы арендной платы применяется Положение № 1. 2.3. Работа машиниста башенного крана оплачивается отдельно, согласно фактически отработанного времени за месяц и подтверждается Справкой для расчетов за выполненные работы (услуги) (форма ЭСМ-7). 2.4. До 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, Заказчик перечисляет на расчетный счет «Исполнителя» оплату в размере 100% стоимости эксплуатации крана за истекший месяц согласно (Приложению № 1). 2.5. При увеличении высоты башенного крана свыше «свободностоящего» (50 метров) Заказчик оплачивает отдельно согласно Приложения №1 2.6. Оплата услуг «Исполнителя» производится денежными перечислениями на расчетный счет «Исполнителя» в следующие сроки:
2.7. Оплату счетов «Исполнителя» по поручению «Заказчика» может производить третья Сторона с обязательной ссылкой на настоящий договор. З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Стороны исполняют свои обязанности в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ. 3.2 «Исполнитель» обязуется: 3.2.1. Произвести перебазировку на объект Заказчика и монтаж крана в течение 5-ти дней с момента подписания Акта приема-передачи готовности площадки. 3.2.2. В согласованные сроки осуществить по заявке Заказчика: а) завоз и монтаж крана; б) крепление крана к зданию; в) демонтаж и вывоз крана; г) увеличение высоты б.крана (монтаж секций мачты) 3.2.3. Уведомить Заказчика о готовности к работе башенного крана. 3.2.4. Обеспечить поддержание башенного крана в состоянии, пригодном для эксплуатации. 3.2.5. Обеспечить надзор за безопасной эксплуатацией башенного крана в процессе эксплуатации. 3.2.6. Предоставить «Заказчику», в соответствии с заявкой, технически исправный башенный кран (см.приложение №1) с обслуживающим персоналом. 3.2.7. Предоставить Заказчику услуги по управлению и технической эксплуатации башенного крана с обеспечением нормальной и безопасной эксплуатации. 3.2.8. В течение всего срока эксплуатации башенного крана поддерживать исправное техническое состояние крана, включая осуществление текущего ремонта. 3.2.9. Обеспечить наличие у обслуживающего персонала удостоверения на право управления башенным краном, необходимых инструкций и журналов. Проводить плановые проверки знаний обслуживающего персонала. Обеспечить соответствие обслуживающего персонала и его квалификации требованиям обычной практики эксплуатации средств механизации данного вида. 3.2.10. Нести всю полноту ответственности за соблюдение трудовой и производственной дисциплины персонала, за техническое исправное состояние механизмов и съемных грузозахватных приспособлений, принадлежащих «Исполнителю». 3.2.11. По требованию «Заказчика» отстранять от работы работника в случае выявления его несоответствия требованиям к работе, отступления от условий работы, невыполнение инструкций и правил, действующих на территории «Заказчика». 3.2.12. В случае производственной необходимости выезжать на объекты для решения возникающих вопросов и принятия решений. 3.2.13. Выполнять свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. 3.2.14. Совместно с «Заказчиком» предъявить кран Госинспектору Ростехнадзора и получить разрешение на пуск в эксплуатацию. 3.3. «Исполнитель» вправе: 3.3.1. В любое время проверить состояние и условия эксплуатации башенного крана, при условии наличии разрешительных документов инспекции РосТехНадзора. 3.3.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения Договора, и, потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств очевидно, свидетельствующих о том, что в результате действий «Заказчика» башенному крану может быть причинен какой-либо ущерб (в том числе невосстановимый) или иные повреждения, в результате которых ухудшаются эксплуатационные характеристики башенного крана. 3.3.3. В случае причинения вреда третьим лицам выделенным технически исправными башенным краном, по вине работников «Заказчика», предъявить к Заказчику регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам.. 3.3.4. В случае нарушения сроков предупреждения об окончании работы выделенного башенного крана либо отсутствие ППР у «Заказчика» на указанном в заявке объекте, предъявить требование о взыскание с Заказчика суммы упущенной выгоды, т.е. той суммы, которую Исполнитель получил бы, предоставив во временное владение и пользование, указанное средство механизации другому «Заказчику». 3.3.5. Приостановить работу при нарушении персоналом «Заказчика», обслуживающим башенный кран, трудовой и производственной дисциплины. 3.4. «Заказчик» обязуется: 3.4.1. Предупредить «Исполнителя» письменно об окончании работы выделенного башенного крана на объекте, не позднее, чем за 10 суток. 3.4.2. Выполнять работы строго по адресу объекта, указанному в Договоре, и в дальнейшем не перемещать предоставленный башенный кран за пределы указанного адреса объекта без письменного согласия «Исполнителя». При необходимости перевода башенного крана в другое место, а также на работу, не указанную в Договоре, получить письменное согласие «Исполнителя». 3.4.3. Назначить полномочного представителя для оформления документов и сверки объемов выполненных работ. Своевременно и надлежащим образом оформлять унифицированные формы первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов. 3.4.4. Обеспечить возможность свободного доступа уполномоченных представителей «Исполнителя» к башенному крану для проверки состояния и условий эксплуатации. 3.4.5. Обеспечить охрану башенного крана и пожарную безопасность на строительной площадке на период оказания услуг. 3.4.6. Обеспечить искусственным освещением рабочие места в зоне действия башенного крана при его работе в вечернее и ночное время. Обеспечить очистку, мойку колес средств механизации «Исполнителя», работающих на строительной площадке, при выезде с территории строительства. 3.4.7. Обеспечить бытовыми помещениями персонал, обслуживающий башенный кран, в случае необходимости. 3.4.8. Не привлекать к работе персонал не предоставленный «Исполнителем», как для работы на кране, так и для ремонта, монтажа и демонтажа крана. 3.4.9. Своевременно оплачивать стоимость эксплуатации предоставленного башенного крана на условиях, установленных в разделе 2 настоящего Договора. 3.4.10. Нести ответственность за сохранность подземных коммуникаций при производстве работ выделенным башенным краном, с соответствующей записью в журнале машиниста крана. 3.4.11. Нести материальную ответственность за сохранность выделенного башенного крана, а так же имеющегося при нем рабочего оборудования. Принимать участие в расследование несчастных случаях, которые могут возникнуть с персоналом обслуживающим башенный кран в соответствии с законодательством РФ. 3.4.12. При нарушении персоналом «Исполнителя», обслуживающим башенный кран, трудовой и производственной дисциплины запрещать производство работ и информировать руководство «Исполнителя» с подтверждающим документом для принятия к нарушителям необходимых мер. 3.4.13. При наступлении происшествия с башенным краном, в результате которого ему был причинен какой-либо ущерб, «Заказчик» немедленно (не позднее 4- часов с момента случившегося) сообщать «Исполнителю». 3.4.14. Выполнить свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 3.4.15. До начала эксплуатации крана и предоставления крана техническому инспектору РОСТЕХНАДЗОРА, предоставить «Исполнителю» следующие документы: - П.П.Рк. (проект производства работ кранами) согласованный с «Исполнителем» разработанного согласно требований "Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ "(РД-11-06-2007), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" - заключение экспертизы промышленной безопасности П.П.Рк., утвержденное в установленном порядке; - копию Разрешения на строительство; - копии приказов о назначении специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (кранов), и стропальщиков - копии аттестационных документов (удостоверений, протоколов) специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (кранов), и стропальщиков; - журнал СГЗП и тары; - паспорта на СГЗП и тару; - должностную инструкцию лица ответственного за безопасное производство работ; - инструкцию по осмотру СГЗП и тары, текстильных строп; - производственную инструкцию стропальщиков; - акт скрытых работ на фундаментальную плиту крана; - заключение лаборатории на прочность бетона фундаментальной плиты крана (100%); - акт готовности стройплощадки в соответствии со СНИПом 12-02-2001 (знаки опасных зон, стенд со схемой строповки и таблицей весов перемещаемых грузов и т. д., согласно П.П.Рк.); - положительное заключение экологической экспертизы проектной документации строительства, утвержденное в установленном порядке. - обеспечить питание крана в нерабочее время при температуре окружающей среды ниже +5ºС, с подачей необходимой мощности - 6кВт, для обогрева его панелей управления (допустимые перепады напряжения в пределах +5% и –5%). - питающее устройство с защитой и заземлением - мощность не менее 68кВА , при напряжении на источнике питания 400 В (допустимые перепады напряжения в пределах + 5% и -10%). - обеспечить на объекте строительства наличие сменных грузозахватных приспособлений и тары в соответствии с приложением №10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". 3.4.16. установить на Объекте порядок обмена сигналами между стропальщиком и машинистом башенного крана: - знаковую сигнализацию в соответствии с приложением с приложением №10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".; - двустороннюю дуплексную радиопереговорную связь - голосовые команды в соответствии с инструкцией машиниста башенного крана Исполнителя. 3.4.17. Проводить инструктаж машинистов башенного крана, согласно требованиям СНиП, по технике безопасности при производстве работ на объекте строительства, знакомить их с ППРк, технологическими регламентами и выдавать разрешение на производство работ, согласно требованиям технических регламентов и нормативно-технических доку-ментов. 3.4.18. Извещать «Исполнителя» письмом о привлечении субподрядной организации для производства работ на объекте строительства с применением башенного крана до фактического начала ее деятельности на объекте строительства и обязать привлекаемую субподрядную организацию предоставить «Исполнителю» гарантийное письмо о выполнении условий настоящего договора в части безопасного производства работ башенным краном. «Заказчик» обязуется производить оплату оказанных Исполнителем субподрядчику услуг в соответствии с условиями настоящего договора на основании рапортов машинистов крана (типовая межотраслевая форма № ЭСМ-1), подписанных «Заказчиком» или привлеченной им субподрядной организацией. 3.4.19. При выполнении работ по настоящему Договору стороны руководствуются утвержденной и согласованной Сторонами проектной документацией, СП 12-103-2002 требованиями СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. 4.1. Общие требования", СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. 4.2. Строительное производство", Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", а также другими действующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами. 3.4.20. «Заказчик» обязан предоставить автокран для разгрузки, погрузки, а так же для предварительной укрупнительной сборки деталей крана. Грузоподъёмность автокрана не менее 25 тонн. 3.4.21. За 5 дней до начала монтажа крана на объекте строительства «Заказчик» должен; подготовить в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 4 и передать «Исполнителю» по акту приема-передачи: - фундамент крана с анкерами и зафиксированной нижней секцией башни, в соответствии с согласованными ППРк и проектом фундамента крана; - проект и исполнительную документацию на фундамент крана; - подъезды для доставки на объект строительства башенного крана, и автокрана, предусмотренные ППРк; - площадку необходимых размеров, для монтажа башенного крана с учетом ППРк, согласно требованиям технической документации завода-изготовителя башенного крана. 3.4.22. Предоставить жилое помещение, отвечающее санитарным нормам и правилам, для проживания машинистов башенного крана на период действия настоящего договора. 3.4.23. «Заказчик» должен обеспечить соответствие строительного объекта требованиям согласованного Сторонами ППРк; 3.4.24. Несет ответственность за организацию безопасного производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с применением кранов. 3.4.25. Подготовить объект к пуску башенного крана в течение 3 дней с момента окончания монтажа крана, а именно: установить ограждение фундамента крана, устройство водоотвода, а также строительную площадку в целом в соответствии с ППРк. Направить Исполнителю справку о готовности объекта к сдаче по установленной форме в соответствии с требованиями настоящего договора, ППРк и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору каждая из сторон несет ответственность, установленную законодательством РФ. 4.2. В случае нарушения сроков оплаты «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» на основании его письменного требования пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от невыплаченной суммы. Требование об уплате пеней должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем «Исполнителя». При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 4.3. В случае нарушения сроков демонтажа и перебазировки крана «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» на основании его письменного требования пени в размере 0,1% от стоимости перебазировки и демонтажа за каждый календарный день просрочки. Требование об уплате пеней должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем «Исполнителя». При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 4.4.Указанная в настоящем договоре неустойка является штрафной, убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки. 4.5. Уплата предусмотренной Договором неустойки не освобождает «Заказчика» от исполнения им обязательств по договору. 4.6. «Заказчик» несет ответственность за сохранность башенного крана. В случае порчи, хищения или разукомплектования, «Заказчик» возмещает «Исполнителю» ущерб по фактическим затратам, связанным с восстановлением крана. 4.7. При поломке узлов и агрегатов (в том числе грузовой канат) башенного крана, связанными с несоблюдением правил эксплуатации башенного крана сотрудниками Заказчика, на основании составленного двухстороннего акта «Заказчик» компенсирует стоимость вышедших из строя узлов крана и стоимость работ по восстановлению работоспособности крана согласно представленному «Исполнителем» расчету. 4.8. В случае расторжения договора по основаниям, установленным настоящим договором, и (или) действующим законодательством РФ., «Исполнитель» имеет право демонтировать и вывезти кран с объекта «Заказчика», а «Заказчик» обязан произвести полный взаиморасчет по данному договору. 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1. Каждая из сторон может в одностороннем порядке отказаться от Договора и расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом другую сторону за 10 (десять) календарных дней. 5.2. Все споры, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, стороны решают путем переговоров. При не достижении согласия, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области. 5.3. Приложения к настоящему договору является его неотъемлемой частью. 5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются путем подписания сторонами дополнительного соглашения. 5.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнения к настоящему договору. 5.6. После подписания договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в договоре. 5.7. При изменении юридического или почтового адреса и банковских реквизитов стороны в трехдневный срок обязаны направить извещение другой стороне с указанием своего нового адреса и реквизитов. 5.8. При форс- мажорных обстоятельствах, в том числе принятии законов и нормативных актов, препятствующих выполнению задания «Исполнителя», ответственность «Исполнителя» и «Заказчика» не наступает. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (Двух) месяцев, то каждая из сторон будет вправе аннулировать настоящий Договор полностью или частично, при условии урегулирования всех имущественных и финансовых претензий. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих финансовых обязательств. 6.2. Датой начала предоставления крана в пользование (аренду) является день подписания акта приёма передачи крана из монтажа и акта ввода в эксплуатацию (предоставлением актов настройки приборов безопасности, акта статического и динамического испытания), а датой окончания предоставления крана в пользование (аренды) является дата начала демонтажа крана на объекте. 6.3. Срок выполнения обязательств по договору – с момента подписания договора по «28» января 2016г. 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 7.1. Исполнитель отвечает за обслуживание и ремонт башенного крана. 7.2. С момента получения письменного сообщения от Заказчика, Исполнитель обязан направить мастера для осмотра башенного крана на стройплощадке Заказчика и осуществить ремонт не позднее;
7.3. Исполнитель не отвечает за ущерб и убытки, понесенные Заказчиком во время проведения ремонтных работ (в течение 24 часов с момента получения письменного сообщения Заказчика о поломке башенного крана). 7.4. В случае задержки в ремонте башенного крана по вине Исполнителя, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере дневной стоимости эксплуатации башенного крана за каждый день простоя башенного крана. Приложение №1 к Договору № ________ «__» _______ 20__ г. Перечень работ и услуг и их цена баш кран
|
Оказания услуг по управлению транспортными средствами и их техническому обслуживанию Открытое акционерное общество «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Исполняющего обязанности... |
Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов. Место оказания услуг Место оказания услуг: 628450, Россия, Тюменская область, хмао-югра, Сургутский район, пгт Барсово, ул. Олимпийская 2/3 |
||
Техническое задание на оказание услуг по комплексному обслуживанию... Объект оказания услуг: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф. К. Салманова, детский сад (далее... |
Порядок оказания охранных услуг на объектах, оборудованных средствами сигнализации Обществом с ограниченной ответственностью Охранным предприятием «Витязь-7», именуемым в дальнейшем "Исполнитель", лицензия №972,... |
||
Ф. П. Шпак проектирование процесса оказания услуг Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков студентов в вопросах проектирования процессов оказания услуг... |
Документация о закупке на предмет оказания услуг отправки спецпочты... Целью оказания услуг является предоставление гмц росстата (далее также Заказчик) услуг специальной связи по доставке отправлений... |
||
Описание объекта закупки оказание услуг по расширению системы энергоснабжения... Сроки оказания услуг: Исполнитель оказывает услуги в течение 120 календарных дней с момента заключения контракта в соответствии с... |
Техническое задание место и сроки оказания Услуг 2 Место оказания... В техническом задании нижеуказанные сокращения должны иметь следующее значение: 2 |
||
Техническое задание место и сроки оказания Услуг 2 Место оказания... В техническом задании нижеуказанные сокращения должны иметь следующее значение: 2 |
Техническое задание Предмет оказания услуг: передача данных между техническими средствами охраны Абонента (далее «тсо») и пультом централизованной охраны... |
||
1 «Дата окончания» дата окончания оказания услуг, обозначенная в... Зао "тзк шереметьево", в лице генерального директора – Рябенко Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое... |
Коммерческая тайна договор оказания аудиторских услуг Настоящий Договор оказания аудиторских услуг (далее – "Договор") заключен по состоянию на вышеуказанную дату между |
||
Коммерческая тайна договор оказания аудиторских услуг Настоящий Договор оказания аудиторских услуг (далее – "Договор") заключен по состоянию на вышеуказанную дату между |
Правила посещения аквазоны и оказания услуг в аквазоне спортивно... Настоящие Правила разработаны на основании ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и определяют условия договора оказания... |
||
Правила посещения аквазоны и оказания услуг в аквазоне спортивно... Настоящие Правила разработаны на основании ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и определяют условия договора оказания... |
Право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений Е и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных... |
Поиск |