А. А. Михеев «14» апреля 2017 г
|
Скачать 436.43 Kb.
|
В случае превышения сметной стоимости строительства объекта, определенной по рабочей документации по сравнению со сметной стоимостью строительства объекта, определённой в соответствии с разработанной Подрядчиком проектной документации по вине Подрядчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере до 20% от суммы превышения сметной стоимости строительства, но не более 20% от стоимости настоящего Договора.При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки.При выявлении недостатков выполненных Работ после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком.При задержке Заказчиком платежей, предусмотренных в настоящем Договоре, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченных Работ за каждый день просрочки.Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера и сроков устранения нарушения. При реализации Стороной своего права на взыскание с виновной Стороны суммы неустойки и иных финансовых санкций, в претензии (уведомлении) должен быть расчёт суммы неустойки, иных финансовых санкций.7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 7.2 Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 7.3 Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок с даты наступления указанных обстоятельств, в письменном виде известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 7.4 В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в пункте 7.3. настоящего Договора, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору. 7.5 Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 7.6 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 9.3. настоящего Договора. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1 Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 8.2 Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения претензии. 8.3 В случае, если путём переговоров и в претензионном порядке между Сторонами не достигнуто согласие, то все споры, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением и прекращением настоящего Договора разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 9.1 Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она согласована Сторонами и подтверждена в письменной форме в виде Дополнительного соглашения. 9.2 Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 9.3 Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. 9.4 В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.5. настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора. 9.5 В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с несоответствием Результата Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты за Работы, результаты которых не соответствуют установленным требованиям, а также обязан возместить убытки Заказчика в течение 7 (Семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. 9.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику причиненных в связи с этим убытков в случаях: - нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней; - не устранения недостатков выполненных Работ в течение срока, установленного для их устранения в соответствии с п.п. 5.4., 6.3. настоящего Договора; - не соблюдения Подрядчиком условий настоящего Договора, требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных документов; - отступления Подрядчика от Задания на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору) без согласования такого отступления с Заказчиком; - не соблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ; - аннулирования или приостановки действия свидетельства СРО Подрядчика; - неисполнения либо просрочки исполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению Заказчику информации обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего договора в составе владельцев (участников, акционеров) юридического лица – Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также в его исполнительном органе не позднее чем через 5 (Пять) календарных дней после таких изменений и в порядке, установленном настоящим Договором; -неисполнения, либо просрочки исполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 4.3.14 настоящего Договора. При отказе Заказчика от исполнения условий настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Подрядчик обязуется в течение 7 (Семи) календарных дней возместить убытки Заказчика, связанные с прекращением настоящего Договора, на основании соответствующего письменного требования Заказчика. |
Похожие:
 |
А. А. Михеев «1 4» июля 2017 г Открытый аукцион в электронной форме, №389/оаэ-оао «элтеза»/2017/Д (далее – аукцион) |
|
А. А. Михеев «31» января 2017 г Открытый аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме №317/оаэ-оао «элтеза»/2017/cд (далее –... |
|
А. А. Михеев «30» мая 2017 г Открытый аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме №372/оаэ-оао «элтеза»/2017/cд (далее –... |
|
А. А. Михеев «29» августа 2017 г Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (оао «элтеза») |
|
А. А. Михеев «24» марта 2017 г Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (оао «элтеза») |
|
А. А. Михеев «31» мая 2017 г Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (оао «элтеза») |
|
А. А. Михеев «21» февраля 2017 г Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (оао «элтеза») |
|
А. А. Михеев «31» марта 2017 г Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (оао «элтеза») |
|
А. А. Михеев «31» марта 2017 г Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (оао «элтеза») |
|
Информационный бюллетень изменений законодательства Российской Федерации... Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. №64-фз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях... |
|
А. А. Михеев «13» марта 2017 г Почтовый адрес заказчика: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, владение 1, строение 1-33 |
|
Г. Ульяновск «20» апреля 2017 года Государственное учреждение здравоохранения... «04» апреля 2017 г.№0168200002417001037, п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05. 04. 2013г. №44-фз «О контрактной системе в... |
|
Г. Ульяновск «19» апреля 2017 года Государственное учреждение здравоохранения... «04» апреля 2017 г.№0168200002417001032, п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05. 04. 2013г. №44-фз «О контрактной системе в... |
 |
Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения... Дворец детского и юношеского творчества Нижнего Тагила за период с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017 года |
|
Сборник статей ІV межрегиональной научно-практической конференции... Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием (6-7 апреля 2017 г., г. Ялта). – Ялта : рио гпа (филиал)... |
|
Г. Ершов «11» апреля 2017 г ... |