2. Права и обязанности Сторон
|
Скачать 377.89 Kb.
|
1 2
|
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № _________________________________________ Санкт - Петербург «____» ________________________20__г. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальник отдела закупок Абрамовой В.И., действующего на основании доверенности № 15 от 07.02.2012 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «БСС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Карачуна А.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения заказа путем открытого аукциона в электронной форме (протокол № 0372100048812000258-2 от «24» августа 2012 г.), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить лекарственные средства (далее - Товар) согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 2. Права и обязанности Сторон 2.1. Покупатель обязан: 2.1.1. Принять поставленный Товар, являющийся предметом Договора, и оплатить его стоимость в соответствии с условиями Договора. 2.1.2. Выполнять в полном объёме обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 2.2. Поставщик обязан: 2.2.1. Передать Товар надлежащего качества, в номенклатуре, количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение №1), в сроки, установленные п.п. 4.1. и 4.2. настоящего Договора. 2.2.2. Незамедлительно (в срок не позднее 1 рабочего дня после выявления обстоятельств) письменно информировать Покупателя об обнаружении независящих от Поставщика причин, препятствующих осуществлению поставки Товара. 2.2.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента подписания Сторонами товарных накладных. 2.2.4. Гарантировать качество поставленного Товара. 2.2.5. Выполнять в полном объёме обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 3. Цена Договора и порядок расчетов
3.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, маркировки, доставку, погрузо-разгрузочные работы, налоги, сборы, таможенные пошлины и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением Договора. 3.3. Оплата поставленного Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки Товара и подписания Сторонами товарной накладной, при отсутствии замечаний со стороны Покупателя по качеству и количеству поставленного в рамках настоящего Договора Товара. 3.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 4. Сроки и условия поставки Товара 4.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется Поставщиком с момента заключения Договора до «30» октября 2012 года, по заявкам Покупателя, что является существенным условием Договора. 4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком партиями в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления заявки от Покупателя, что является существенным условием Договора. 4.3. Поставка Товара осуществляется по адресу: 197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68, литер А, аптека. Приемка – передача Товара осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 15:00. 4.4. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Поставляемый Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, разрешен к применению на территории Российской Федерации, отвечать требованиям безопасности, установленным соответствующими правовыми актами РФ. Инструкция на русском языке должна входить в комплект поставки. 4.5. Качество поставляемого Товара должен быть свободным от любых прав третьих лиц, разрешен к применению на территории Российской Федерации, отвечать требованиям безопасности, установленным соответствующими правовыми актами РФ. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами соответствия Госстандарта России (декларациями соответствия), регистрационными удостоверениями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения социального развития и иными документами. Маркировка лекарственных средств должна соответствовать ст. 46 Федерального закона № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств». 4.6. Срок годности Товара должен соответствовать сроку, указанному на упаковочной таре. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 80%. 4.7. В течение установленного срока годности, Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для окружающей среды, жизни и здоровья человека, а также не причинять вред имуществу Покупателя. В случае, если законом и иными правовыми актами установлены обязательные требования к Товару, обеспечивающие его безопасность, соответствие Товара подлежит обязательному документальному подтверждению. 5. Порядок сдачи и приемки Товара 5.1. Приемка-передача каждой партии Товара по количеству и качеству осуществляется представителями Покупателя и Поставщика и оформляется товарными накладными. 5.2. В случае обнаружения при приемке Товара нарушений требований к качеству поставляемого Товара Покупатель вправе по своему выбору: - отказаться от приемки Товара; - потребовать замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий условиям настоящего Договора в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения поставки Товара ненадлежащего качества. 5.3. В случае выявления недопоставки Товара Поставщик обязан осуществить допоставку Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения недопоставки за свой счет. 5.4. Претензии по качеству и количеству Товара должны быть оформлены в письменной форме. Покупатель имеет право предъявлять Поставщику претензии по качеству Товара в течение всего срока годности Товара. 5.5. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения претензии Покупателя за свой счет произвести замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества. 5.6. При возникновении разногласий по вопросам качества Товара или несоответствия их условиям настоящего Договора Покупатель имеет право привлечь эксперта. При этом Поставщик несет все расходы, связанные с проведением экспертизы. 5.7. Право собственности на Товар и риски случайной гибели Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной при отсутствии замечаний со стороны Покупателя по качеству и количеству поставленного Товара.
6.1. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при хранении и транспортировке в соответствии с нормативными требованиями. 7. Ответственность Сторон 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 7.2. В случае нарушения сроков, предусмотренных п.п. 4.1., 4.2., 5.3. и 5.5. настоящего Договора по вине Поставщика, Покупатель вправе взыскать неустойку в размере 20/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от всей суммы Договора. Указанная неустойка взыскивается за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств. 7.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки. Указанная неустойка взыскивается, начиная со дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки исполнения обязательств. 7.4. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 7.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 8. Форс-мажорные обстоятельства 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (например: пожар, наводнение, землетрясение, забастовка или другие обстоятельства чрезвычайного характера). 8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в кратчайший срок с указанием причин неисполнения. 9. Разрешение споров 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из исполнения настоящего Договора, должны быть разрешены путем переговоров Сторон. 9.2. При невозможности урегулирования споров в процессе переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров (срок рассмотрения заявленной претензии – 10 дней). 10. Срок действия, изменение и расторжение Договора 10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента подписания и действует до 20 ноября 2012 года. 10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются в порядке и на основании действующего законодательства РФ путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 10.3. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения. 10.4. При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Договоре. 10.5. Расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, по основаниям и в соответствии с действующим законодательством РФ. 11. Приложения к Договору 11.1. Приложение № 1 – Спецификация. 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
|
||||||||||
1 2
Похожие:
 |
Права и обязанности сторон права и обязанности Исполнителя Общество с ограниченной ответственностью «рн-информ» (ооо «рн-информ»), именуемое в дальнейшем |
 |
Ii права и обязанности сторон |
|
2. права и обязанности сторон |
|
2. Права и обязанности Сторон |
|
Права и обязанности Сторон Обязанности Исполнителя Акционерное общество «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице... |
|
Права и обязанности сторон «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем |
|
Задачи решить по вариантам на компьютере на 1 листе а-4 I- вариант... Что понимается под договором банковского счета, какие права и обязанности сторон составляют его содержание? |
|
2. Права и обязанности сторон Общество с ограниченной ответственностью "сабиО", именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, в лице директора Габидуллина Р. Г., действующего... |
|
Правила внутреннего трудового распорядка работников гоу «тираспольский... Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным актом, регламентирующим основные права, обязанности... |
|
2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых отношений Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Когалыма «Золушка» (далее – Учреждение, мадоу «Золушка») и... |
|
Права и обязанности сторон Зао «нфк», (далее – «Поставщик») в лице коммерческого директора Коптелова Данилы Михайловича, действующего на основании Доверенности... |
|
Председатель Совета трудового коллектива Трудового Кодекса РФ порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,... |
|
Правила внутреннего трудового распорядка Государственного образовательного учреждения Псковской области (далее Учреждение) регулируют вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников, в т ч порядок приема и увольнения,... |
|
Далее по тексту «Товар», а Покупатель обязуется принять и оплатить... Оао «Мариэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора пао гк «тнс энерго» управляющего... |
|
3. Права и обязательства Сторон |
|
Приказ от 28 декабря 2015 года №176 Правила внутреннего распорядка... Кодексом РФ и иными Федеральными законами РФ порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность... |