Проект договора


Скачать 235.3 Kb.
Название Проект договора
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
Приложение№1

к Документации о Закупке

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _________________
пгт Янтарный Калининградской области «___» _________ 2017г.
Акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________-, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», по взаимному соглашению на основании протокола комиссии по закупкам №_____ от «__» июня 2017г. (317 ) и в соответствии с действующим законодательством РФ заключили настоящий Договор о нижеследующем:


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство поставить и передать в собственность Покупателя не бывшее в употреблении (новое) комплектное распределительное устройство 6/04/0,23 (далее по тексту - «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель – принять Товар по товарной накладной (форма ТОРГ-12, далее по тексту - «накладная») и оплатить Поставщику стоимость Товара согласно счету, выставленному Поставщиком, и в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. В Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) указываются: наименование, ассортимент, количество, цена за единицу Товара и его общая стоимость.

1.3. Поставщик передаёт Товар Покупателю по накладной. Общее количество Товара, его наименование, ассортимент, цена за единицу Товара и общая его стоимость, указанные в накладной, должны соответствовать сведениям о Товаре, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.4. Поставщик гарантирует, что передаёт Покупателю Товар, не находящийся под арестом, залогом и свободным от прав третьих лиц.
2. КАЧЕСТВО и КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям ГОСТов, ТУ. Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами или техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ.

2.2. При передаче Товара Поставщик предоставляет Покупателю на все виды поставленного Товара сертификаты и/или иные документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям действующего законодательства РФ.

2.3. Количество Товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

2.4. Поставщик передает Покупателю Товар с установленным изготовителем или Поставщиком сроком гарантии качества, который по сроку службы или годности составляет ____ (__________) календарных месяцев (указывается заявленный участником срок гарантии качества продукции) с момента начала эксплуатации и должен указываться в сопроводительном документе на Товар.

2.5. Поставщик передает Покупателю Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время транспортировки, а также предохраняющей его от воздействия атмосферных явлений и агрессивных сред, если это предусмотрено сертификатом (ГОСТом или ТУ изготовителя или Инструкцией по эксплуатации).
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ и ПЕРЕДАЧИ, ВОЗВРАТА (ЗАМЕНЫ) ТОВАРА

3.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется транспортом Поставщика или иным транспортом за его счёт до местонахождения склада Покупателя по адресу: 238580, Калининградская область, пгт Янтарный, ул. Балебина, 1.

3.2. Срок поставки Товара с учётом времени приёма Покупателем в понедельник-пятницу с 09.00 до 16.00 часов в течение ___ (___________) календарных дней (указывается заявленный участником срок поставки в соответствии с п .12 Информационной карты) со дня подписания настоящего Договора.

3.3. Датой поставки Товара считается дата приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами накладной.

3.4. Поставщик с Товаром предоставляет документы, соответствующие каждому наименованию Товара (Технический паспорт и/или Инструкцию по эксплуатации, Гарантийный талон (если предусмотрена гарантия), cчет-фактуру (при необходимости), действующие сертификаты соответствия, декларации, а также иные документы, соответствующие требованиям технических регламентов (положениям стандартов или сводов правил), действующих на территории РФ, выданные уполномоченными организациями.

3.5. В процессе приема-передачи Товара, поставленного по условиям настоящего Договора, при выявлении:

3.5.1. Товара, несоответствующего ГОСТу или ТУ и/или сведениям, содержащимся в настоящем Договоре (накладных и/или сертификатах и/или Инструкции по эксплуатации и/или иных сопроводительных документах на Товар), Покупатель уведомляет Поставщика о данном факте в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня обнаружения. Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения уведомления направить своего представителя, либо письменно сообщить о неявке его представителя.

В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, Покупатель в одностороннем порядке оформляет в 4 (Четырёх) экземплярах Акт и фиксирует в нём факт выявления Товара ненадлежащего качества и в случае неявки представителя Поставщика факт его отсутствия. Покупатель направляет Поставщику рекламацию с приложением двух экземпляров Акта, в котором указывается о неявке представителя Поставщика. Если представитель Поставщика отказался от подписания Акта либо Поставщик не направил своего представителя для подтверждения поставки Товара ненадлежащего качества, а так же не направил в течение 10 (Десяти) календарных дней обоснованный отказ Покупателю, то Акт считается подписанным обеими Сторонами в том или другом случае, при этом Поставщик обязан удовлетворить на основании такого Акта требования Покупателя, перечисленные в рекламации.

3.5.2. Недопоставки (недостаче) Товара в количестве, предусмотренном настоящим Договором, Покупатель вправе составить в одностороннем порядке Акт и указать в накладных на Товар наименование и количество, недопоставленного Товара и сведения о таком Акте (наименование и дату составления), предоставив уполномоченному представителю Поставщика один экземпляр такой накладной. При этом Покупатель направляет Поставщику рекламацию с приложением двух экземпляров Актов для принятия решения Поставщиком в соответствии с требованием Покупателя.

3.6. Обоснованным и бесспорным правом Покупателя на отказ от Товара ненадлежащего качества является его возврат Поставщику в целях замены на Товар надлежащего качества на основании Акта, свидетельствующего о поставке Товара ненадлежащего качества и подписанного уполномоченным на то представителем Поставщика, либо в случае отсутствия его представителя соответствующего письменного согласия Поставщика, направленного любым срочным видом связи, либо Акта, подписанного Покупателем в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных в п. 3.5 настоящего Договора.

3.7. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или Товара бывшего в употреблении, если данные недостатки не были оговорены условиями настоящего Договора и (или) приложениями к нему в течение всего гарантийного срока Товара. Покупатель вправе осуществить возврат Товара ненадлежащего качества или бывшего в употреблении, при этом Поставщик обязан по требованию Покупателя либо:

- поставить Товар надлежащего качества (заменить Товар) и возместить расходы Покупателя на возврат Товара (экспертизу о не надлежащем качестве Товара, транспортные расходы, таможенные сборы и иные расходы, связанные с возвратом Товара), при этом согласовать с Покупателем срок поставки недопоставленного количества Товара;

- уменьшить стоимость поставленного Товара соразмерно стоимости экспертизы о не надлежащем качестве Товара, ремонта Товара и замены его элементов ненадлежащего качества и иных расходов, связанных с возвратом Товара;

- возместить расходы Покупателя на устранение выявленных недостатков (экспертизу о не надлежащем качестве Товара, ремонт Товара и замену его элементов ненадлежащего качества и иных расходов, связанных с возвратом Товара).

- засчитать стоимость выбракованного и/или недопоставленного Товара в счет оплаты последующей партии при наличии правильно и своевременно оформленного Акта, при этом согласовать с Покупателем срок поставки недопоставленного количества Товара.

Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. Товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.

3.8. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара Покупатель вправе осуществить возврат Товара Поставщику в течение срока его службы, предусмотренного Инструкцией по эксплуатации на Товар.

3.9. Поставленный Товар ненадлежащего качества (бывший в употреблении) и/или недокомплектованный Покупатель размещает на складе временного хранения до устранения Поставщиком выявленных недостатков (замены Товара, его докомплектации), при этом Покупатель вправе требовать оплаты за период ответственного хранения такого Товара.

3.10. Гарантийный срок на Товар определяется в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем, но не может быть менее 24 (двадцати четырех) календарных месяцев.

3.11. Если в период гарантийной эксплуатации Товара обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, Поставщик обязан устранить их за свой счет и в согласованные сроки, если Поставщик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа Товара или его частей, или неправильной его эксплуатации.

3.12.Расходы Поставщика на гарантийное обслуживание включают в себя: выезд специалиста для диагностики неисправностей и составления акта, фиксирующего дефекты, транспортировку электродвигателя до места устранения дефектов, препятствующих нормальной его эксплуатации, замену некачественных материалов, компенсацию расходов Покупателя по устранению дефектов.

3.13. При обнаружении дефектов Покупатель должен письменно известить об этом Поставщика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан командировать своего представителя не позднее чем в течении  3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Покупателя.

3.14. Если Поставщик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Покупатель вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Поставщика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

3.15. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов для их подтверждения Покупатель вправе назначить квалифицированную экспертизу, в результате которой будет составлен соответствующий акт по фиксированию дефектов и их характера, что не исключает право Сторон обратиться по данному вопросу в Арбитражный суд. Оплата услуг экспертной организации производится за счет Поставщика.

3.16. Все споры технического характера разрешаются на основании результатов технической экспертизы, проведённой экспертами, привлечёнными инициирующей Стороной. Расходы, связанные с проведением экспертизы оплачивает виновная Сторона.

3.17. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ и РИСКОВ

4.1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара и подписания Сторонами накладной.

4.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю после оплаты 100 % стоимости поставленного Поставщиком Товара.
5. ЦЕНА ТОВАРА и СУММА ДОГОВОРА

5.1. Общая сумма по настоящему Договору, составляет _____________________ (__________________________) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - ____ (__________) руб. __ коп. (если предусмотрен) (на территории РФ устанавливается в рублях) и включает в себя стоимость: Товара, тары, маркировки, погрузки/разгрузки, доставки Товара до склада Покупателя, таможенных расходов, банковских комиссий по переводу денежных средств, а также все налоги, сборы и все расходы, связанные с исполнением договора, расходы на оплату труда, накладные расходы, прибыль и иные обязательные платежи.

5.2. Цена за единицу Товара остается фиксированной и не изменяется в течение действия настоящего Договора.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата Товара производится Покупателем согласно счету, выставленному Поставщиком. Покупатель перечисляет 100% стоимости Товара на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поставки Товара на склад Покупателя.

6.2. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной, с даты списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя.

6.3. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и/или недокомплектного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и докомплектации Товара либо его замены.
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Покупатель обязан принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора.

7.2. Поставщик обязан:

- поставить и передать Покупателю Товар на условиях настоящего Договора;

- заблаговременно уведомить Покупателя в случае нарушения срока поставки, предусмотренного настоящим Договором, или несвоевременной допоставки Товара.

- вернуть перечисленные денежные средства за Товар при одностороннем отказе Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях, предусмотренных п.12.3 настоящего Договора.
8. ЗАПРЕТ ВЫПЛАТ

8.1. В связи с исполнением условий настоящего Договора Поставщик обязуется от себя и (или) кого-либо не предлагать, не передавать и не обещать передать денежные средства или санкционировать любые выплаты или осуществить перевод любой ценности, прямо или косвенно, любому руководителю, сотруднику, представителю или агенту Покупателя, представляющего организацию, принадлежащую государству и контролируемую им.

8.2. Покупатель имеет право незамедлительно расторгнуть настоящий Договор письменным уведомлением, если Покупатель сможет подтвердить, что Поставщик передал или пообещал передать денежные средства, осуществить перевод любой ценности прямо или косвенно, руководителю, сотруднику, представителю или агенту Покупателя. В случае коммерческого подкупа Покупатель имеет право санкционировать любые выплаты требовать расторжения настоящего Договора и возмещение всех выплат, иных компенсаций и расходов, произведенных в адрес Поставщика.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого Товара, а также за подлинность сертификатов соответствия на Товар.

9.2. В случае взыскания с Покупателя штрафных санкций контролирующими организациями по причинам, связанным с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поставщиком условий пунктов 2.1., 2.2. настоящего Договора, Поставщик обязан компенсировать Покупателю все фактически понесённые им расходы, при предъявлении Покупателем требования об уплате штрафных санкций.

9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная Сторона обязана уплатить установленную договором неустойку (пени и штраф).

9.4. Поставщик уплачивает пени в размере 1% от стоимости непоставленного (недопоставленного) Товара за  каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств.

9.5. Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости непоставленного (недопоставленного) Товара в случае расторжения настоящего Договора, в связи с:

  • поставкой Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые являются существенными и не могут быть устранены в разумный срок, установленный Покупателем в уведомлении;

  • поставкой не комплектной продукции, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя об обнаружении недостатков, в установленный Покупателем срок не выполнил требование Покупателя о докомплектации Товара или не заменил его (по выбору Покупателя);

-неоднократным (более одного раза) нарушением сроков поставки Товара (партии Товара), предусмотренных в настоящем Договоре;

-односторонним отказом Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору;

-односторонним отказом Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях, предусмотренных п.12.3 настоящего Договора.

9.6. Виновная Сторона обязана возместить убытки и упущенную выгоду в полном объёме пострадавшей Стороне при ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора, если последняя представит их(её) документальное обоснование.

9.7. В случае привлечения сопоставщиков Поставщик несёт ответственность за их действия (бездействие) в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ, а также возмещает все убытки, причинённые Покупателю.

9.8. К отношениям сторон по настоящему Договору не применяется ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Под форс-мажорными обстоятельствами Сторонами подразумеваются обстоятельства непреодолимой силы, сложившиеся в результате стихийных бедствий, катастроф, войн, оккупаций, гражданской войны, общественных беспорядков, издания актов государственных органов власти. В каждом случае наступление такого события находится вне контроля Сторон, и во всех таких случаях выполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным.

10.2. Если наступили иные форс-мажорные обстоятельства, непредусмотренные п. 10.1. настоящего Договора, и препятствуют Стороне, подвергшейся действию таких форс-мажорных обстоятельств, признается невиновной в случае, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от неё требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, она приняла все меры для надлежащего исполнения обязательства по настоящему Договору.

10.3. Если наступили форс-мажорные обстоятельства, предусмотренные пунктами 10.1. и 10.2. настоящего Договора, и препятствуют Стороне своевременно выполнить обязательства по настоящему Договору, то Сторона, подвергшаяся действию этих обстоятельств, освобождается от исполнения обязательств до прекращения их действия при условии, что она немедленно уведомит в письменной форме другую Сторону о наступлении таких обстоятельств с подробным описанием создавшихся условий, но не позднее 3 (Трёх) календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы и примет в соответствии с п.10.2 настоящего Договора все необходимые меры.

10.4. По согласованию Сторон выполнение обязательств по настоящему Договору, возникших до наступления действия обстоятельств, указанных в п. 10.1. и 10.2. настоящего Договора, может быть перенесено до момента окончания действия таких обстоятельств.

10.5. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, указанных в пунктах 10.1. настоящего Договора, не несёт ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае, если эти обстоятельства действую более 3 (Трёх) календарных месяцев.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

11.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области.

11.3. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 7 (семи) календарных дней. В случае направления претензии (ответа на претензию) по факсу либо электронной почте направившая Сторона обязана направить оригинал такой(ого) претензии (ответа на претензию) почтовым отправлением с уведомлением о получении либо с курьером под расписку о получении.

11.4. Во всём, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. ДОПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ или РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с даты их подписания уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

12.2. Расторжение настоящего Договора возможно по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, направив Поставщику соответствующее уведомление, в случае:

  • поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые являются существенными и не могут быть устранены в разумный срок, установленный Покупателем в уведомлении;

  • поставки ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя об обнаружении таких недостатков, в установленный Покупателем срок не выполнил требование Покупателя о докомплектации Товара (возврате Товара за счёт Поставщика и возврате предоплаты за Товар или об уменьшении цены за ненадлежащего качества и/или некомплектный Товар или замене его за счёт Поставщика) (по выбору Покупателя);

  • неоднократного (более одного раза) нарушения сроков поставки Товара (партии Товара), предусмотренных настоящим Договором.

Договор считается расторгнутым со дня получения Поставщиком уведомления об отказе Покупателя от исполнения настоящего Договора. При этом такое уведомление считается полученным Поставщиком по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня его направления по адресу, указанному Поставщиком в настоящем Договоре.

12.4. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору Покупатель направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012г №1211.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «28» февраля 2018 года.

13.2. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от исполнения своих обязательств по выплатам причитающихся процентов неустойки и штрафа, а так же возмещения убытков и упущенной выгоды, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

13.3. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена документом посредством электронной, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, и должен быть заменен на оригинал в течение 30 (Тридцати) календарных дней.

13.4. Приложения к настоящему Договору, направленные посредством факсимильной, электронной или иной срочной связи, позволяющей достоверно установить, что документы исходят от Стороны по настоящему Договору, принимаются Сторонами к исполнению и должны быть заменены на оригиналы в течение 30 (Тридцати) календарных дней.

13.5. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих юридических и фактических адресов и банковских реквизитов. Неисполнение стороной настоящего пункта лишает её права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим Договором уведомление или платёж не были произведены надлежащим образом.

13.6. Все сообщения (уведомления) по настоящему Договору Стороны направляют в письменной форме по почтовым и/или электронным адресам и/или телефаксам Сторон, предусмотренным настоящим Договором. Датой направления сообщения (уведомления) путём почтового отправления считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии письма или телеграммы, или дата направления сообщения (уведомления) по телефаксу, или дата личного вручения уведомления. Сообщение (уведомление), направленное почтовым отправлением по адресу, указанному в настоящем Договоре, считается полученным Стороной по истечении 5 (Пяти) календарных дней. В случае направления сообщения (уведомления) срочным видом связи (телефаксом, электронной почтой), такое сообщение (уведомление) считается полученным Стороной по истечении 3 (Трёх) календарных дней.

13.7. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

13.8. Настоящий Договор, приложения к нему, дополнительные соглашения, накладные, счета, акты и иные необходимые для исполнения настоящего Договора документы подписываются уполномоченными на то представителями Сторон.

13.9. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ и ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК

Наименование:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

ИНН/КПП

ОКПО

Р/сч.

в

К/сч.

БИК

Тел. факс:

E-mail:

Контактное лицо:

Номер контактного тел.:

ОТ ПОСТАВЩИКА:

___________________//

МП

ПОКУПАТЕЛЬ

Наименование:

АО «Калининградский янтарный комбинат»

Юридический и фактический адрес: 238580, Калининградская обл., пгт Янтарный, ул. Балебина, д. 1.

ИНН/КПП 3912013210/391201001

ОКПО 00227092

Р/сч. 40702810600250012218

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

г. Москва

К/сч. 30101810245250000162

БИК 044525162

Тел. факс: 8-(4012)-46-67-29, 31-08-55

Бухгалтерия: 8-(4015)-33-75-05, 31-08-56

Контактное лицо:

Номер контактного тел.:
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:

__________________/_____/

МП



Приложение №1

к договору № ______________ от «____» _________2017 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

пгт. Янтарный Калининградской области «____» ______________2017г.
Акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________-, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», по взаимному соглашению на основании протокола комиссии по закупкам №_____ от «__» апреля 2017г. (317 ) и в соответствии с действующим законодательством РФ подписали настоящую Спецификацию о нижеследующем:

  1. Поставщик обязуется поставить Покупателю не бывший в употреблении (новый) Товар согласно таблице:


№ п/п


Наименование Товара

Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров/работ/услуг

Ед. изм.

Общее

кол-во Товара

Цена за единицу Товара,

в руб.

Общая сумма,

в руб.


1.

Комплектное распределительное устройство 6/04/0,23

1. Распределительное устройство (далее – РУ) должно соответствовать ГОСТ 24754-81; ГОСТ 14693-90; ГОСТ 12.2.007.3-75; ГОСТ 12.2.007.4-75.

2. РУ должно соответствовать типу климатического исполнения - У1 (ГОСТ 15150-69); степень защиты от воздействия окружающей среды IP54 (ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)).

3. РУ должно соответствовать однолинейным схемам, приведенным в Приложении №2 к настоящему Договору, а так же техническим характеристикам – Приложение №3 к настоящему Договору.

4. РУ должно состоять из ячеек типа ЯКНО-6 У1В. Проводка вторичной коммутации должна быть выполнена многожильным гибким проводом.

5. Все ячейки, входящие в состав РУ, должны быть расположены на одних салазках, обеспечивающих возможность транспортировки в пределах эксплуатационной площадки.

6. Установлен УПРФ-1600 для запуска асинхронного электродвигателя с фазным ротором (1600 кВт).

7. Установлен ЩР-380 и 220 В.

8. Все выводы из ЩР оборудованы силовыми разъемами, расположенными на внешней стороне РУ. Выводы, идущие на питание электродвигателя и УПРФ подключаются непосредственно в РУ (предусмотреть отверстия в полу РУ-6 кВ).

9. Отдельно выведен пульт управления электродвигателем 1600 кВт (оборудован: амперметром, вольтметром, аварийной и предпусковой звуковой и световой сигнализацией, кнопками пуска управления лебедкой всаса и повысительного насоса. Пусковая кнопка вентилятора главного двигателя сблокирована с главным двигателем, оборудован счетчиком моточасов).

10 Установлена выдержка времени между пусками электродвигателя 6 кВ – 20 минут.

11. Контроль температуры электродвигателя 1600 кВт. (в обмотках двигателя установлены термосопротивления типа ТСМ5071)

12.Двери ячеек должны иметь: надёжное запирающее устройство; механическую блокировку между высоковольтными выключателями, разъединителями и дверями высоковольтных камер, исключающую возможность открытия дверей при включенном разъединителе, а также включение разъединителя при открытых дверях.

шт.

1







2. Итого в соответствии с п.1 настоящей Спецификации к Договору №…………………… от ………….20…г. общая сумма составляет __________ (______________) руб. __ коп., в том числе НДС 18% - ___ (_______) руб. __ коп. (если предусмотрен).

3. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора №……………………... от ……………20….г., составлена на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Настоящая Спецификация действует с даты подписания Договора №………………….... от ………………20…г. и в соответствии с его условиями.

5. ПОДПИСИ СТОРОН:

ОТ ПОСТАВЩИКА:
___________________/ /

МП

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
__________________/ /

МП




Приложение №1

к договору № ______________ от «____» _________2017 г.
Однолинейная схема распределительного устройства 6 кВ












ОТ ПОСТАВЩИКА: ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:

__________________// ___________________//

МП МП

Приложение №3

к договору № ______________ от «____» _________2017 г.
Технические характеристики распределительного устройства.




Наименование параметра

Значение

1

Исполнение ввода ВН: В (воздух); К (кабель);

К

2

Исполнение – выводов НН: В- (воздух); К- (кабель);

К

3

Тип трансформатора (М – масляный; С – сухой)

С

4

Количество силовых трансформаторов

2

5

Линейное напряжение первичной обмотки 1-го и 2-го силовых трансформаторов, кВ

6

6

Выключатель

ВВ/TEL-10- вакуумный с э/м приводом

7

Линейное напряжение вторичной обмотки первого силового трансформатора, кВ

0,4

8

Линейное напряжение вторичной обмотки второго силового трансформатора, кВ

0,23

9

Схема соединений обмоток силового трансформатора 6/0,4 кВ

Δ/Yн

10

Схема соединений обмоток силового трансформатора 6/0,23 кВ

Δ/Yн

11

Вид нейтрали (И - изолированная, З - глухозаземленная)

И

12

Аппарат на выводе НН силового тр-ра (К – контактор; А – автомат)

А

13

Вид защиты

Цифровое устройство РЗА (тип)

БМРЗ-101-2-Д-КЛ-01

Токовая отсечка

Да

МТЗ

Да

Перегрузка

Да

Защита от мин. напряжения

Да

Защита от замыкания на землю

Направленная







14

Учет электроэнергии

Меркурий 230 (234)


ОТ ПОСТАВЩИКА: ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:

__________________// ___________________//

МП МП

Похожие:

Проект договора icon Техническое задание (Приложение №1) Форму ценового предложения потенциального...
Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия,...
Проект договора icon Техническое задание (Приложение №1) Форму ценового предложения потенциального...
Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия,...
Проект договора icon Проект договора (существенные условия договора) Предмет договора
Ориентировочная стоимость оказываемых услуг составляет: 8 033 256,00 руб. (восемь миллионов тридцать три тысячи двести пятьдесят...
Проект договора icon Проект договора (Заказчик оставляет за собой право внести дополнительные...

Проект договора icon Проект договора
...
Проект договора icon Проект по замене
Проект замены лифтового оборудования (пассажирский лифт Q=400 кг) в жилом доме по ул. Большакова, 17 б г. Екатеринбурге выполнен...
Проект договора icon Проект по замене
Проект замены лифтового оборудования (пассажирский лифт Q=400 кг) в жилом доме по ул. Большакова, 17 в г. Екатеринбурге выполнен...
Проект договора icon Проект договора

Проект договора icon Проект договора

Проект договора icon Проект договора

Проект договора icon «проект договора»

Проект договора icon Проект договора

Проект договора icon Проект договора

Проект договора icon Проект договора

Проект договора icon Проект договора

Проект договора icon Проект договора


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск