ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на приобретение расходных материалов для электронной техники
г. Псков « » ___________ 2016 г.
Федеральное казенное учреждение “Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области”, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности начальника Моисеенко Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Процессор», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Молчановой Анжелы Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решением единой комиссии ФКУ “ЦХиСО УМВД России по Псковской области” (Протокол от «05» сентября 2016 г. №0857100000316000121/3) заключили настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Предметом Контракта является поставка расходных материалов для электронной техники (далее Товар) (части и принадлежности прочих офисных машин - 28.23.25.000) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.2. Поставщик в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта обязуется поставить Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.3. Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), предназначенным для страны Покупателя, иметь дату изготовления 2016 г., не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
МЕСТО, СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА. КАЧЕСТВО ТОВАРА.
2.1. Место поставки Товара: г. Псков, ул. Новаторов, д.7
2.2. Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем заключения Контракта.
2.3. Поставка Товара, а также его погрузка-разгрузка осуществляется силами и средствами Поставщика.
2.4. Качество, количество и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать действующим на момент заключения Контракта ГОСТам, ТУ, а также конкретным показателям и техническим требованиям, изложенным в настоящем Контракте и сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество и безопасность продукции в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Каждая единица поставляемого товара должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку с защитными логотипами фирмы - производителя и обеспечивать его сохранность при транспортировке, хранении, защищать товар от воздействия факторов внешней среды: ударов, влаги, пыли и др.
2.6. Корпус картриджа не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия: фотовал должен быть с ровным глянцевым покрытием, не допускается наличие полос по валу и по краям, при повороте фотовала на магнитном валу не должно быть следов тонера, чека с запорной лентой должна составлять одно целое с боковиной картриджа. Товар, не соответствующий вышеуказанным требованиям, считается не поставленным.
2.7. Поставщик вместе с поставленным Товаром предоставляет Заказчику инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия на реализуемый Товар и товарную накладную, подписанную Поставщиком, в 3 (Трех) экземплярах.
2.8. Не позднее 5 (Пяти) дней после получения от Поставщика Товара и документов, указанных в п.п. 2.4.,2.7 Контракта, Заказчик осуществляет приемку Товара по настоящему Контракту на предмет соответствия его количества, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, и направляет Поставщику подписанный 1 (Один) экземпляр товарной накладной.
2.9. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться сторонние эксперты, экспертные организации.
2.10. При обнаружении несоответствия качества, количества, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки, изложенным в Контракте, требованиям стандартов, технических условий, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик вправе отказаться от подписания товарной накладной и составить акт с указанием допущенных Поставщиком недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. В случае недопоставки Товара, Поставщик обязан осуществить допоставку в сроки, предусмотренные пунктом 2.2. Контракта. В противном случае Товар считается не поставленным в срок.
2.11. Поставка Товара будет считаться осуществленной после подписания Сторонами товарной накладной.
ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена Контракта составляет 513 755 (пятьсот тринадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 95 копеек, НДС не облагается, и включает в себя стоимость всех расходов, связанных с исполнением Контракта, в том числе расходы на упаковку, доставку, разгрузку, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.3. Оплата поставленного Товара производится после получения Товара Заказчиком в полном объёме по адресу поставки Заказчика на основании счета и товарной накладной, подписанной Сторонами, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения оформленных надлежащим образом документов.
3.4. После полного исполнения Сторонами своих обязательств, а так же в случае расторжения Контракта Сторонами составляется и подписывается акт сверки взаимных расчетов.
3.5. При исполнении Контракта изменения его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.6. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
4.1.2. требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара;
4.1.3. на предъявление претензий при обнаружении несоответствия поставленного Товара техническим требованиям;
4.1.4. проводить приемку части Товара на соответствие его качеству и наличию необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность продукции с распространением результатов приемки на весь поставленный Товар. При этом Заказчик вправе предъявлять Поставщику претензии в отношении Товара или части Товара не выявленные в ходе выборочной приемки.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. принять Товар по товарной накладной в порядке, предусмотренном разделом 2 Контракта;
4.2.2. оплатить принятый Товар в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.4 Контракта;
4.2.3. проводить экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций.
4.3. Поставщик имеет право:
4.3.1. на своевременную и в полном объеме оплату поставленного Товара;
4.3.2. запрашивать и получать у Заказчика консультации и информацию, необходимые для выполнения Контракта.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. гарантировать соответствие качества поставляемого Товара и его упаковки и маркировки действующей нормативно-технической документации, санитарным и иным требованиям, установленным для Товара;
4.4.2. передать Заказчику Товар по товарной накладной на условиях и в сроки, предусмотренные Контрактом;
4.4.3. обеспечить гарантийное обслуживание Товара на период всего срока действия гарантии без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Расходы по возврату Товара или отправке его в ремонт, восстановлению или замене производятся средствами и силами Поставщика.
4.4.4. предоставить Заказчику документы (при сдаче-приемке Товара), подтверждающие качество поставляемого Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4.4.5. обеспечить защиту переданных ему и полученных в ходе исполнения Контракта сведений, относящихся к деятельности Заказчика, в соответствии с требованиями Контракта;
4.4.6. исполнять иные обязательства по Контракту.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе в случае нарушения сроков поставки Товара, нарушения сроков, установленных Заказчиком для устранения недостатков, выявленных в ходе приемки Товара и др.), Поставщик обязан уплатить пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта, В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК×100% (где ДП - количество дней просрочки, ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика предусмотренного п. 5.2. настоящего Контракта требования уплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта в сумме 51 375,60 руб. Штраф уплачивается за каждый факт нарушения Поставщиком условий Контракта.
5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. В соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации, штраф устанавливается в размере 2,5 % от цены Контракта в сумме 12 843,90 руб.
5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из Контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров, в том числе в претензионном порядке.
6.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
6.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения – с последующим представлением оригинала документа.
6.4. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде Псковской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
7.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.2. Односторонний отказ от исполнения Контракта (полный или частичный) допускается в случае существенного нарушения Контракта одной из Сторон. Существенным признается то нарушение Контракта одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта.
7.3. Нарушение Контракта Поставщиком предполагается существенным в случаях:
7.3.1. Нарушения сроков поставки Товара, установленных настоящим Контрактом, на срок более чем 5 (пять) календарных дней.
7.3.2. Нарушения сроков устранения нарушений, выявленных в ходе приемки Товара, а также в случае нарушения сроков устранения скрытых недостатков, выявленных после приемки Товара Заказчиком, на срок более чем 5 (пять) календарных дней.
7.3.3. В случае не предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 2.5 Контракта, а также иных документов на Товар, предусмотренных настоящим Контрактом.
7.3.4. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям закона.
7.3.5. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
7.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
7.6. Расторжение настоящего Контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.8. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны должны произвести взаиморасчета по всем обязательствам.
|
