Документация о закупке у единственного поставщика на право заключения договора поставки ледозаливочной машины для строящегося крытого хоккейного корта в городском округе Рефтинский
|
Скачать 156.14 Kb.
|
|
Муниципальное автономное учреждение «РЕФТ-АРЕНА» городского округа Рефтинский УТВЕРЖДАЮ: Директор МАУ «РЕФТ-АРЕНА» ___________А.В. Пасынков 29 апреля 2013 года Документация о закупке у единственного поставщика на право заключения договора поставки ледозаливочной машины для строящегося крытого хоккейного корта в городском округе Рефтинский п. Рефтинский, 2013 год Извещение о закупке № 001-ЕП/2013
ледозаливочной машины для строящегося крытого хоккейного корта в городском округе Рефтинский, 1 штука.
www.zakupki.gov.ru. Документация о закупке 1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика - в соответствии с условиями договора, при этом поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены. 3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – не установлены. 4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги – в соответствии с условиями договора. 5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – в соответствии с условиями договора. 6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – в соответствии с условиями договора. 7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) – в соответствии с условиями договора. 8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлено. 9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлено. 10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются. 11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки – предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлено. 13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлено. Договор на поставку товара п. Рефтинский « » _______ 2013 года Муниципальное автономное учреждение "РЕФТ-АРЕНА" городского округа Рефтинский, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пасынкова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "СМГрупп", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Никонорова Степана Степановиа, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола ____________ № ____ от _____ 201_ года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется передать, доставить ледозаливочную машину для строящегося крытого хоккейного корта в городском округе Рефтинский OLYMPIA (Канада) (далее «Товар») на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора. 1.2. Наименование, количество и характеристики Товара указаны в Спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом судебного разбирательства. 1.4. Доставка Товара производится по адресу: 624285, крытый хоккейный корт в районе улицы Молодёжная, 5 в городском округе Рефтинский Свердловской области, непосредственно до места, указанного Заказчиком. 1.5. Срок доставки Товара: в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего Договора.
2.1. Общая цена по Договору составляет 4 366 000,00 (четыре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС. 2.2. Цена, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, включает в себя стоимость Товара, транспортные расходы на доставку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также иные расходы которые понесет или может понести Поставщик в связи с исполнением настоящего Договора. 2.3. Способ оплаты - безналичный расчёт. По настоящему Договору предусмотрен аванс в размере 30% от стоимости товара, перечисляется поставщику в течение 14 календарных дней с момента заключения Договора. Окончательный расчёт производится после фактической поставки товара и подписания обеими сторонами товарной накладной, на основании выставленного счёта или счёт-фактуры в течение 14 календарных дней.
3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ и иной документации завода-изготовителя, действующим на момент поставки, что должно быть подтверждено паспортом или сертификатом качества. 3.2. Гарантия качества на товар предъявляется в объёмах завода-изготовителя, а если гарантийный срок не установлен, то не менее 12 месяцев с момента запуска в эксплуатацию. 3.3. В период действия гарантийного срока товара, указанного в п. 3.2. Договора, в случаях выявления его несоответствия надлежащему качеству, дефекта, определяемого в процессе эксплуатации товара, не позволяющего использовать товар по своему предназначению, либо выхода товара (комплектующих деталей) из строя (поломки), последний должен быть отремонтирован либо заменён Поставщиком за его счёт. 3.4. О наступлении гарантийного случая Заказчик в письменной форме уведомляет Поставщика в срок не позднее 7 календарных дней с момента обнаружения недостатка, дефекта или поломки. 3.5. Недостатки по гарантии должны быть исправлены в срок не позднее 10 дней, если более длительный срок не вызван необходимостью заказа деталей у завода-изготовителя. Срок гарантийного обязательства продлевается на время нахождения товара в ремонте у Поставщика или на время замены товара Поставщиком. На весь период гарантийного срока эксплуатации все необходимые работы (услуги) по транспортировке до сервисного центра и обратно осуществляется силами Поставщика. 3.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара и/или существенного нарушения срока устранения недостатков Товара по гарантии (п.3.5) Заказчик вправе начислить штраф, установленный п.6.3 настоящего Договора, а также вправе по своему выбору: - инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной суммы, в случае ее оплаты; - потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора. 3.7. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо вины третьих лиц, либо непреодолимой силы. 4. Условия доставки Товара 4.1. Поставка Товара осуществляется в срок и по адресу, указанным в п.п. 1.4.,1.5. Договора. 4.2. Поставка осуществляется силами Поставщика. 4.3. Поставка Товара оформляется подписанием Сторонами товарной накладной и счёта или счёт-фактуры. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной. 4.4. Приёмка поставленного Товара по количеству, ассортименту, комплектности и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику. Одновременно с передачей товара Поставщик передает документацию, подтверждающую качество товара, и иную сопроводительную документации: - инструкция по эксплуатации – 1 (одна), оригинал на русском языке; - технический паспорт – 1 (один), оригинал на русском языке; - товарная накладная – 1 (одна), оригинал; - счёт или счёт-фактура – 1 (одна), оригинал; - руководство по гарантийному обслуживанию – 1 (одно), оригинал на русском языке. 4.5. При приемке Товара Заказчик: -проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям Договора и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах; - проверяет полноту и правильность оформления документации Поставщика на предмет соответствия условиям настоящего Договора; - проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной упаковки; - рассматривает экспертные заключения специализированных организаций, если проведение экспертизы предусмотрено условиями Договора, законом или иными правовыми актами; - при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам. 4.6. При выявлении несоответствия или недостатков поставленного и установленного Товара, препятствующих их приемке в целом, Сторонами незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения. Товарная накладная в этом случае подписывается Сторонами после устранения недостатков. 4.7. Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным. 4.8. При обнаружении недостатков поставленного Товара после его фактической приемки, Заказчик обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого Товара и в течение 3-х рабочих дней уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара, сроках устранения выявленных недостатков. 4.9. В случае если Поставщик не явится для подписания акта в течение 2-х дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки. 4.10. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика оплаты согласно условиям Договора. 4.11. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента поставки Товара и подписания обеими Сторонами товарной накладной и акта сдачи-приёмки. 5. Обязательства Сторон 5.1. Поставщик обязан: 5.1.1. Передать Товар в количестве и сроки, согласованные Сторонами. 5.1.2. Поставщик за 24 часа до даты передачи Товара обязан сообщить Заказчику о планируемой поставке. Сообщение должно содержать: наименование транспортного средства, дату отгрузки, примерное время прибытия Товара на место назначения. Сообщение может быть направлено Заказчику путём использования факсимильных или электронных средств связи, при этом Поставщик обязан удостовериться в получении Заказчиком сообщения. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Указать место поставки Товара и подготовить помещение для приёмки. 5.2.2. Своевременно принять Товар. 5.2.3. Оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 6. Ответственность Сторон 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. За нарушение сроков поставки Товара Заказчик имеет право начислить Поставщику пени в размере 0,3% от стоимости Товара за каждый день просрочки. 6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара и/или существенного нарушения срока устранения недостатков Товара по гарантии (п.3.5), Заказчик вправе начислить Поставщику штраф в размере 0,3 % от стоимости Товара, а также возмещения убытков, причиненных Поставщиком Заказчику вследствие ненадлежащего исполнения Договора. 6.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе уменьшить подлежащую к оплате сумму за Товар, на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки в уведомительном порядке. При этом неустойка зачисляется в доход Заказчика. 6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объёме. 6.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день оплаты неустойки за каждый день просрочки. 6.7. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Контракту в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из спонсорских средств (бюджетных средств). 6.8. В случае привлечения Поставщиком к выполнению условий по настоящему Договору третьих лиц, Поставщик несёт перед Заказчиком ответственность за деятельность таких лиц. 6.9. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора. Существенным нарушением условий Контракта является: - нарушение сроков поставки Товара, более чем на 20 дней подряд; - наличие претензий по качеству Товара. 6.10. При расторжении Договора по решению суда сведения о Поставщике подлежат внесению в реестр недобросовестных поставщиков, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 7. Непреодолимая сила 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. 7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращении соответственно. 7.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств. 7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца. 7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 7.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации. 8. Разрешение споров 8.1. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним путём переговоров. Срок рассмотрения претензий не более 15 дней. 8.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9. Порядок расторжения Договора 9.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место: -по соглашению Сторон с урегулированием материальных и финансовых претензий; -по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством. 9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне. 9.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда. 10. Срок действия Договора 10.1. Настоящий Договор, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2013 года. 10.2. Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от полного исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 10.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 11. Заключительные положения 11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 11.3. При исполнении Договора изменение его условий в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 11.4. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 11.5. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной или электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомление, с последующим направлением оригинала. При этом Сторона – отправитель должна удостовериться в получении Стороной – адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления. 11.6. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение двух рабочих дней уведомить об этом друг друга. 11.7. К настоящему Договору прилагаются: Приложение № 1 – Спецификация. 12. Адреса и реквизиты сторон
Приложение № 1 к Договору № ___ от ________201_ года Спецификация на поставку ледозаливочной машины для строящегося крытого хоккейного корта в городском округе Рефтинский OLYMPIA (Канада)  
|
Похожие:
 |
Документация о закупке у единственного поставщика на право заключения... Муниципальное автономное учреждение "рефт-арена" городского округа Рефтинский; 624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина,... |
 |
Документация о закупке у единственного поставщика на право заключения... Муниципальное автономное учреждение "рефт-арена" городского округа Рефтинский; 624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Молодежная,... |
|
Сведения о закупке у единственного поставщика на право заключения... Сведения о закупке у единственного поставщика на право заключения договора поставки комплексной системы автоматизации ирс «Перевозки»... |
|
Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 11. 02. 2014 г Срок поставки – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с подписания Договора поставки |
|
2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика Предмет договора и предусмотренные Положением о закупке продукции для нужд ОАО «Магаданэлектросеть» сведения о закупке указаны в... |
|
Документация* о закупке у единственного поставщика № Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
|
Документация* о закупке у единственного поставщика №43-об-2016 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
|
Документация* о закупке у единственного поставщика №44-об-2016 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
|
Документация* о закупке у единственного поставщика №42-об-2016 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
|
Документация* о закупке у единственного поставщика №41-об-2016 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
|
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
|
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
|
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
|
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
|
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
|
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика №2 еп/зав-14 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика на основании п 3 4 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |