2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика


Скачать 158.9 Kb.
Название2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы


УТВЕРЖДАЮ

Председатель постоянно

действующей закупочной комиссии

ОАО «Магаданэлектросеть»

__________В.Н. Мирошников

«____»________________2012г

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ №38 (ЕП)

По проведению закупки у единственного поставщика

услуг по поставке оборудования АИИС КУЭ для нужд ОАО «Магаданэлектросеть»


г. Магадан

2012г

1. Общие положения.

Предмет договора и предусмотренные Положением о закупке продукции для нужд ОАО «Магаданэлектросеть» сведения о закупке указаны в Информационной карте к закупочной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке у единственного поставщика.

Заключение договора с единственным поставщиком не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса РФ и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями ГК РФ.

Заключение договора с единственным поставщиком производится на основании раздела 4 пункта 4.7. подпункта «4.7.1.» Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Магаданэлектросеть».

Выбор поставщика и обоснование такого выбора осуществляет Инициатор закупки.

Контрагент по договору должен отвечать требованиям, установленным в пункте 6.3. Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Магаданэлектросеть».

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика.

Заявка подается в печатной форме в срок установленный для заключения договора в качестве сопроводительного письма к подписанному договору.

Заявка заполняется на русском языке. При описании условий и предложений в заявке участником закупки должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов и не должны допускать двусмысленных толкований.

3. Порядок и срок подписания договора.

Договор заключается не ранее следующего дня со дня размещения на сайте www.oaomes.ru информации о закупке.
Приложение к документации о закупке у единственного поставщика:

Форма № 1 заявка.

приложение № 1 – Информационная карта

Форма № 1

________________________________________________________________________________

(на бланке организации)

Заявка по заключению договора с единственным поставщиком № _________________

*(номер должен соответствовать номеру документации)

наименование, место нахождения участника закупки, контактный телефон/факс, адрес

электронной почты, контактное лицо:

________________________________________________________________________________

*(для юридического лица)

Ф.И.О., место жительства, контактный телефон/факс, адрес электронной почты:

________________________________________________________________________________

*(для физического лица)

ИНН участника закупки:___________________________________________

*(заполняется всеми участниками закупки)

Банковские реквизиты:

КПП __________________________________________________________________________

Расчетный счет _______________________________________________________________

Корреспондентский счет ______________________________________________________

БИК ___________________________________________________________________________

В ______________________________________________________________________________

*(указывается банк, в котором открыт счет)

Наименование, характеристики товара (качество, технические характеристики,

функциональные (потребительские), требование к безопасности и иные показатели, в

соответствии с характеристиками, установленными в извещении о закупке у

единственного поставщика__________________________________________________________

* (в случае ссылки на приложение к заявке, наличие такого приложения строго обязательно)

Цена товаров, работ, услуг: ______________________________________________

*(указывается цифровое значение)

(_______________________________________________________) рублей ______ копеек.

*(указывается словесное значение)

Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах:

___________________________________________________________________________________

*(указать на основании извещения о закупке)

_______________________________________________________ подтверждает, что:

(полное наименование участника закупки)

- в отношении него отсутствует решения арбитражного суда о признании участника закупок

банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в отношении него не приостановлена деятельность участника закупок в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на

день подачи заявки на участие в закупке;

- у него отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости

активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный

отчетный период

Изучив предложение заключить договор на _______________________________, сообщаем о своем согласии, что подтверждается прилагаемым подписанным с нашей стороны договором.
Приложение: проект договора в двух экз.,

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,

(иные документы, в т.ч. подтверждающие правоспособность участника закупки)
Руководитель: ______________________/_________________________________________/

(Подпись) (Ф.И.О. полностью)

МП

Приложение № 1 к документации о закупке

у единственного поставщика (еп)


Информационная карта

к документации

по проведению закупки у единственного поставщика услуг по поставке оборудования АИИС КУЭ для нужд ОАО «Магаданэлектросеть»

1.

Наименование заказчика, контактная информация

Заказчик: Открытое акционерное общество «Магаданэлектросеть»

Место нахождения: 685030, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 98

Официальный сайт: www.oaomes.ru

Номер контактного телефона: (4132) 200-236

Факс: (4132)606-385,606-283

Адрес электронной почты:Shurova@oaomes.ru

Контактные лица: Шурова Ольга Валерьевна

2.

Наименование закупки

Закупка у единственного поставщика услуг по поставке оборудования АИИС КУЭ для нужд ОАО «Магаданэлектросеть»

3

Предмет договора

Поставка оборудования АИИС КУЭ для нужд ОАО «Магаданэлектросеть»

4

Основания закупки у единственного источника

В соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", с Положением о закупке продукции для нужд ОАО «Магаданэлектросеть» размещенном на сайте заказчика www.oaomes.ru.

5

Контрагент

ООО «ТНК «Энергоучет»

Место нахождения: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова д.19

6

Начальная (максимальная) цена закупки:

Форма, сроки и порядок оплаты работ /услуг

8078600 (Восемь миллионов семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей.

Порядок расчетов за приобретаемую продукцию: предоплата 20 % в течение пяти банковских дней с момента заключения договора, окончательный расчет производится в срок до 31.12.2012 года, оплата производится по безналичному расчету в российских рублях.

Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика».

Цена товара остается фиксированной на протяжении срока действия договора.



7

Количество поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг

Поставка оборудования АИИС КУЭ

- счетчик электрической энергии ЭЦР-2400 кл. точности 1,0 со встроенным радиомодемом, предназначенный для использования в АИИС КУЭ «Дата Трансфер» в количестве 1000 шт.,

- счетчик электрической энергии ЭЦР3 10(80) А кл. точности 1,0 со встроенным радиомодемом, предназначенный для использования в АИИС КУЭ «Дата Трансфер» в количестве 70 шт.,

- счетчик электрической энергии ЭЦР3 5А кл. точности 1,0 со встроенным модемом, предназначенный для использования в АИИС КУЭ «Дата Трансфер» в количестве 70 шт.,

- ретранслятор для наружной установки в количестве 150 шт. для нужд ОАО «Магаданэлектросеть»

8

Требования к условиям поставки

В срок до 31.12.2012 года Товар отгружается со склада Поставщика представителю Заказчика и доставляется на склад за счет средств Заказчика.

9

Условия и сроки (периоды)

поставки товара, выполнения

работ, оказания услуг

Начальный срок: со дня подписания договора

Конечный срок: по 31 декабря 2012г

10

Порядок формирования цены договора

В цену Товара включены все расходы, связанные с гарантийными обязательствами, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

11

Технические требования

Весь поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым, ранее не использованным. Счетчики электроэнергии должны соответствовать ГОСТ Р 52320-2005, сертифицированы в России, а так же внесены в Госреестр средств измерений России.

В комплектацию каждого счетчика электроэнергии должны входить:

- счетчик электрической энергии- 1 шт.,

- технический паспорт – 1 шт.

12

Обеспечение заявки на участие в закупке

Не предусмотрено

13

Обеспечение исполнения

договора

Не предусмотрено

14

Предоставление разъяснений

положений документации о

закупке

Не предусмотрено

15

Место, дата и время вскрытия

конвертов с заявками на участие в закупке

Не предусмотрено

16

Порядок и срок подписания договора

Договор заключается не ранее следующего дня со дня размещения на сайте информации о закупке.




Приложение №2 к документации о закупке

У единственного поставщика №38 (еп)
Проект договора

Договор на оказание услуг по поставке оборудования АИИС КУЭ №
г. Магадан «___» _____ 2012 года
Открытое акционерное общество «Магаданэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Г.А. Григорьева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Торгово-промышленная компания «Энергоучет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора В.В. Ходоновича, действующего на основании Доверенности № 151 от 01.06.2012 г, с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.

1.1.По настоящему договору Поставщик обязуется по поручению и от имени Покупателя поставить Товар, указанный в п.1.2. настоящего Договора, Покупателю в указанные в настоящем Договоре сроки.

1.2.Предметом Договора является поставка оборудования АИИС КУЭ (далее - товар).

1.3. Количество, ассортимент, цена, а также срок поставки Товара определены в Спецификации (Приложение), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. Изменение цен на поставляемый Товар не допускается.
2. Порядок расчетов и поставки

2.1. Стоимость Товара определена в Спецификации (Приложении № 1 к настоящему Договору) и составляет 8078600,00 (Восемь миллионов семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 1232328,81 руб.

2.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Покупателем в следующем порядке: 20% от стоимости Товара в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора; 80 % от стоимости Товара в срок до 31.12.2012 г.

2.3. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю или представителю Покупателя в течении 61 календарного дня с момента осуществления Покупателем оплаты в размере 20%.

2.4. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по Договору с момента передачи Товара Покупателю, Перевозчику или лицу, уполномоченному Покупателем получить Товар.

2.5. Переход права собственности на Товар от Поставщика Покупателю и рисков случайной гибели Товара происходит в момент передачи Товара грузоперевозчику.
3. Качество товара

3.1. Качество и комплектность поставляемого по настоящему Договору Товара должны соответствовать государственным стандартам, действующим техническим условиям и другой нормативно-технической документации.

Гарантийный срок эксплуатации счетчиков электроэнергии должен быть не менее 3 лет с момента передачи Покупателю.

3.2. Товар поставляется упакованным в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.

3.3. В случае не соответствия качеству Товара выявленного в процессе монтажа эксплуатации (скрытые дефекты), либо выхода из строя Товара в гарантийный срок, Поставщик обязан произвести устранение недостатков или замену некачественного Товара в течении 30 дней с момента получения соответствующего уведомления.

3.4. В случае невозможности устранения выявленных недостатков и дефектов Поставщик производит замену соответствующего Товара. В случае замены Товара, гарантийный срок на вновь поставленный Товар исчисляется с даты поставки.

3.5. Гарантия не распространяется на последствия связанные:

- с неисполнением инструкции по эксплуатации;

- с несоблюдением графика технического обслуживания и периодических осмотров в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

3.6. Гарантия теряет силу в случае, если Покупатель произведёт какие-либо конструкторские переделки без письменного согласия Поставщика. Покупатель обязуется письменно уведомлять Поставщика о наличии дефектов, неработоспособности или несоответствии Товара заявленным характеристикам. Уведомление оформляется «Рекламационным актом» (актом о браке).
4. Принятие Товара Покупателем

4.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара в соответствии с настоящим Договором.

4.2. Товар сопровождается паспортом на каждое изделие, сертификатом Соответствия и руководством по эксплуатации на партию.

4.3. Приёмка Товара Покупателем производится в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР по количеству №П-6 от 15.06.1965 г. и Инструкцией Госарбитража СССР по качеству №П-7 от 25.04.1966 г. в части, не противоречащей ГК РФ, со всеми изменениями и дополнениями.

4.4. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им в трехдневный срок. Покупатель обязан в этот же срок проверить количество и качество принятого Товара в порядке, установленном Законом, иными правовыми актами и о выявленных несоответствиях или недостатках Товара незамедлительно уведомить Продавца в десятидневный срок.

4.5. Товар должен быть упакован в невозвратную тару или средства пакетирования, обеспечивающие сохранность продукции при его транспортировке.

5. Ответственность сторон.

5.1. В случае нарушения сроков поставки Товара по настоящему Договору, Поставщик выплачивает Покупателю пени из расчета 0,01% от стоимости оплаченного, но не поставленного Товара за каждый день просрочки поставки Товара.
6. Разрешение споров и расторжение договора

6.1. Споры возникающие при исполнении и толковании настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения сторонами согласия, споры в установленном Законом порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

6.2. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускается в случае существенного нарушения Договора одной из сторон.

6.3. Нарушение Договора Поставщиком признаётся существенным в случае:

- поставки Товара ненадлежащего качества;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

6.4. Нарушение Договора Покупателем признается существенным, если неоднократно нарушены сроки оплаты Товара.

6.5. В случае нарушения условий настоящего Договора виновная сторона возмещает причиненные убытки в порядке, действующим законодательством.
7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар или подобные явления правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов, законы или прочие нормативные документы, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.

7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок 10 (десяти) дней уведомить другую Сторону о наступлении действия подобных обстоятельств в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору, а также на срок исполнения обязательств.

7.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

7.5. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться вышеперечисленные обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. Прочие условия

8.1.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

8.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются соответствующие нормы действующего законодательства.

8.4. Приложения к данному Договору являются его неотъемлемой частью:

8.4.1. Приложение Спецификация.
9. Срок действия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты

и подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Открытое акционерное общество ООО «ТНК «Энергоучет»

«Магаданэлектросеть» Адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург

Адрес местонахождения: г. Магадан, ул. Жукова д.19

ул. Пролетарская д.98; ИНН 7804171520

ИНН: 4909044901; Расчетный счет: 40702810172000002616

Расчетный счет: 40702810002700140310; Корр.счет 30101810200000000704

Корр.счет: 30101810000000000716; БИК 04403074

БИК: 044442716; Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ

в Магаданском филиале в Санкт-Петербурге

Банка «Возрождение» (ОАО).
Генеральный директор Директор
________________________Г.А. Григорьев _____________________В.В.Ходонович


Приложение к Договору поставки №_____

от_________________
Спецификация

на поставку оборудования АИИС КУЭ

для нужд ОАО «Магаданэлектросеть»


№ п/п

Наименование и характеристика изделия

Ед. измерения

Количество

Стоимость руб. за шт. с НДС

Общая стоимость руб. с НДС

1

счетчик электроэнергии однофазный ЭЦР-2400 220В 5(50)А, класс точности 1, со встроенным радиомодемом для использования в АИИС КУЭ «Дата Трансфер»

шт

1000

6050

6050000

2

счетчик электроэнергии трехфазный ЭЦР3 5А, класс точности 1, со встроенным радиомодемом для использования в АИИС КУЭ «Дата Трансфер»

шт

70

8550

598500

3

счетчик электроэнергии трехфазный ЭЦР3 10(80)А, класс точности 1, со встроенным радиомодемом для использования в АИИС КУЭ «Дата Трансфер»

шт

70

8580

600600

4


Ретранслятор для наружной установки

шт

150

5530

829500

Итого:

8078600


Поставляемые товары должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Похожие:

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика iconДокументация* о закупке у единственного поставщика №
Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика iconДокументация* о закупке у единственного поставщика №42-об-2016 Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика iconДокументация* о закупке у единственного поставщика №44-об-2016 Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика iconДокументация* о закупке у единственного поставщика №41-об-2016 Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика icon* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика icon* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика iconДокументация* о закупке у единственного поставщика №43-об-2016 Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика iconДокументация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика iconИзвещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика iconИзвещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика iconИзвещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика iconИзвещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика iconИзвещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика iconИзвещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика iconИзвещение-документация* о закупке у единственного поставщика №5 еп/зав-13 Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...

2. Форма и требования к заявке на заключение договора у единственного поставщика iconИзвещение-документация* о закупке у единственного поставщика №2 еп/зав-14 Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика на основании п 3 4 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск