|
Саха Республикатын
«ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН»
муниципальнай
тэриллиитэ
|
|
Муниципальное образование
«ЛЕНСКИЙ РАЙОН»
Республики Саха (Якутия)
|
|
Дьаhал
|
Распоряжение
|
|
|
|
от "___" __________ 2011 г.
|
|
№
|
|
|
|
Об организации размещения
заказа путем проведения запроса котировок цен № 89-ЗК
|
|
Для обеспечения нужд муниципального образования «Ленский район», во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Порядка размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденного решением Районного Совета муниципального образования «Ленский район» от 27 августа 2009 года № 10-8, с учетом решения Районного Совета муниципального образования «Ленский район» от 25 февраля 2010 года №7-12 «О внесении изменений в решение Районного Совета от 27 августа 2009 года № 10-8», в целях эффективного использования бюджетных средств, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказа:
1. Объявить об организации размещения заказа путем проведения запроса котировок цен № 89-ЗК на разработку проектно-сметной документации здания «Бизнес - инкубатора» расположенного по адресу: Саха (Якутия), город Ленск улица Победы, в районе МУП «Ленский молокозавод».
2. Назначить рассмотрение котировочных заявок в 09 часов 00 минут местного времени 15 декабря 2011 года.
3. Утвердить документацию к запросу котировок цен № 66-ЗК согласно приложению № 1.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Калмазана В.А.
Глава муниципального образования
|
С.И. Высоких
|
Приложения № 1
к распоряжению главы
муниципального образования
«Ленский район»
от «____»__________ 2011 г.
№______________________
ДОКУМЕНТАЦИЯ К ЗАПРОСУ КОТИРОВОК ЦЕН № 89- ЗК
|
Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального образования
«Ленский район»
от «____» ____________ 2011 г.
№________________________
|
№
п/п
|
Наименование
пункта
|
Текст пояснений
|
|
1.
|
Наименование уполномоченного органа:
|
администрация муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия).
|
|
2.
|
Адрес уполномоченного органа:
|
678144, РС (Я), г. Ленск, ул. Ленина, д.65, кабинет 408, телефон: (41137) 4-11-16. Адрес электронной почты: zakupki_lensk@mail.ru.
|
|
3.
|
Наименование заказчика:
|
муниципальное учреждение «Комитет имущественных отношений» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия), председатель комитета Девятияров Александр Иванович.
|
|
4.
|
Адрес заказчика:
|
678144, РС (Я), г. Ленск, ул. Ленина, д. 65, кабинет 204, телефоны: (41137) 4-39-09; 4-24-22, адрес электронной почты: Raikio@lensk-gov.ru.
|
|
5.
|
Предмет запроса котировок:
|
разработка проектно-сметной документации здания «Бизнес - инкубатора» расположенного по адресу: Саха (Якутия), город Ленск улица Победы, в районе МУП «Ленский молокозавод».
|
|
6.
|
Срок выполнения работ:
|
не позднее 31 января 2012 года, с правом досрочного выполнения работ.
|
|
7.
|
Срок, объем гарантии на результат выполненных по контракту работ:
|
гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы работы, выполненные Исполнителем. Срок гарантийных обязательств 24 (двадцать четыре) месяца.
Началом срока действия гарантийных обязательств Исполнителя, считается дата подписания сторонами Акта выполненных работ. В течение гарантийного срока, Исполнитель по первому требованию Заказчика и в согласованный сторонами срок устраняет своими силами и за свой счет все выявленные в течение гарантийного срока недостатки, дефекты результата работ.
В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков, дефектов результата работ, исчисление гарантийного срока начинается сторонами с момента устранения Исполнителем выявленных дефектов.
|
|
8.
|
Место выполнения работ:
|
работы выполняются по месту нахождения Исполнителя контракта, результат выполненных работ сдается Заказчику по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Ленск, кабинет 204.
|
|
9.
|
Объем выполняемых работ, требования к выполнению работ:
|
устанавливаются заказчиком в соответствии с условиями муниципального контракта, Техническим заданием (Приложение №1 к муниципальному контракту), являющимися неотъемлемой частью муниципального контракта.
|
|
10.
|
Источник финансирования:
|
бюджетные средства муниципального образования «Ленский район».
|
|
11.
|
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
|
500 000,00 (пятьсот тысяч рублей). Начальная (максимальная) цена муниципального контракта изменению в сторону увеличения не подлежит.
Исполнитель несет все расходы, связанные с оказанием услуг.
|
|
12.
|
Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:
|
в цену контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий муниципального контракта, то есть цена, указанная в предложении участника размещения заказа является конечной.
|
|
13.
|
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:
|
расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен на основании двух коммерческих предложений проектных организаций:
-ООО «СибПроект»;
- ООО «Практик».
|
|
14.
|
Котировочная заявка участника должна содержать:
|
1. Котировочную заявку (Форма №1 приложения №1 распоряжения).
2. Техническое задание (Приложение №1 к муниципальному контракту).
3. Другие документы по усмотрению участника (сертификаты, лицензии и др.).
Документы должны быть скреплены.
Участник размещения заказа подает заявку в письменной форме или в форме электронного документа. Письменная заявка должна быть подписана руководителем (участником размещения заказа), скреплена.
Заявка в форме электронного документа подписывается электронной цифровой подписью.
Рекомендуется по телефону (41137) 4-11-16 уведомить отдел закупок о направлении котировочной заявки в виде электронного документа.
|
|
15.
|
Место и срок подачи заявок на участие в запросе котировок цен:
|
котировочная заявка, оформленная в соответствии с предъявленными федеральным законом № 94-ФЗ и котировочной документацией требованиями, должна быть направлена участниками в срок с 6 декабря 2011 года до 17 часов 15 минут местного времени 14 декабря 2011 года в письменной форме или в форме электронного документа по адресу: 678144, РС (Я), г. Ленск, ул. Ленина, д.65, каб. 408. Контактный телефон: (41137) 4-11-16, адрес электронной почты: zakupki_lensk@mail.ru.
|
|
16.
|
Рассмотрение котировочных заявок:
|
состоится в 9 часов 00 минут местного времени 15 декабря 2011 года.
|
|
17.
|
Форма, сроки, порядок оплаты товара, работ, услуг:
|
авансирование не предусмотрено. Оплата в размере до100% (ста) процентов от цены контракта в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания обеими сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ.
Оплата по контракту производится перечислением денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчик оплачивает только фактически выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком работы.
В случае расторжения контракта, Заказчик на основании актов приемки выполненных на дату расторжения контракта работ оплачивает фактически выполненные по контракту работы, произведенные Исполнителем до момента расторжения контракта.
|
|
18.
|
Официальные сайты, на которых размещена котировочная документация:
|
zakupki.gov.ru,
sakha.gov.ru/section/74.
|
|
19.
|
Требования к участнику размещения заказа:
|
отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков.
|
|
20.
|
Порядок заключения муниципального контракта:
|
муниципальный контракт заключается не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
|
|
Форма 1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Куда: РС (Я), г. Ленск, ул. Ленина, д.65,
Кабинет № 408.
Кому: администрация муниципального
образования «Ленский район».
|
Дата «___»_________ 2011 г.
Время ____часов ________минут
Вход. регистрационный № ______
|
Ознакомившись с документацией к запросу котировок цен № 89-ЗК и с приложениями к ней, получение которых настоящим удостоверяем, ___________________________________________________________________……………………..(наименование организации участника размещения заказа)
предлагает разработать проектно-сметную документацию здания «Бизнес - инкубатора» расположенного по адресу: Саха (Якутия), город Ленск улица Победы, в районе МУП «Ленский молокозавод», в соответствии с техническим заданием и условиями контракта на сумму____________________ (общая сумма предложения цифрами и прописью), с учетом налоговых платежей на сумму ______________ (сумма цифрами и прописью) рублей с момента подписания муниципального контракта.
Мы согласны разработать проектно - сметную документацию здания «Бизнес - инкубатора» расположенного по адресу: Саха (Якутия), город Ленск улица Победы, в районе МУП «Ленский молокозавод», в полном соответствии с документацией запроса котировок цен, по предложенной нами цене муниципального контракта. Обязуемся выполнить эти работы за ____ календарных дней
Мы согласны с размещением на сайтах sakha.gov.ru/section/74, zakupki.gov.ru. наших персональных данных (Ф.И.О. руководителя и (или) участника размещения заказа; адресов; номеров телефонов, ИНН и др. информации) в протоколе, реестре контрактов.
Обязуемся заключить муниципальный контракт с муниципальным заказчиком согласно предоставленному в котировочной документации проекту контракта не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
До момента подписания муниципального контракта настоящая заявка на участие в запросе котировок цен, вместе с Вашим решением о присуждении права заключения муниципального контракта является обязательным договором между нами.
Мы подтверждаем, что в Реестре недобросовестных поставщиков сведения о нас отсутствуют.
Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков, в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.
Наименование организации ___________________________________ (полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы).
Юридический адрес: ______________________________________________.
Почтовый адрес: _________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) _________________________________________________.
Расчетный счет ______________________в___________________________
Корр. счет ______________________________ в _______________________
ИНН____________________КПП________________БИК_________________
Контактный телефон____________________ факс _____________________
Адрес электронной почты __________________________________________
Руководитель организации
(участник размещения заказа) ____________________________________________
Подпись Ф.И.О.
«____»________________________________2011 г.
Проект муниципального контракта
Форма 2
Муниципальный контракт № ____
на разработку проектно-сметной документации здания «Бизнес - инкубатора» расположенного по адресу: Саха (Якутия), город Ленск улица Победы, в районе МУП «Ленский молокозавод».
г. Ленск «___» ____________2011 г.
Муниципальное учреждение «Комитет имущественных отношений» муниципального образования «Ленский район», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице председателя комитета Девятиярова Александва Ивановича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________________________
_____________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации и ее организационно-правовую форму или Ф.И.О. участника - физического лица (индивидуального предпринимателя))
Зарегистрированное (ый/ая) в ____________________________________________
(указать наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером ____________________
(Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных предпринимателей)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________ _____________________________, действующего на основании _______________,
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь:
решением Единой комиссии (протокол от ____________ № ___________________) по котировочной заявке № ___________________________, заключили настоящий контракт на выполнение работ для муниципальных нужд (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по разработки проектно-сметной документации здания «Бизнес - инкубатора» расположенного по адресу: Саха (Якутия), город Ленск улица Победы, в районе МУП «Ленский молокозавод», самостоятельно, своими силами и средствами и передать полученные при выполнении работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить, либо обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств Исполнителя, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.2. Наименования, виды работ по контракту, требования, предъявляемые к работам включая параметры, определяющие качественные и количественные характеристики работ, сроки выполнения работ, требования к отчетной документации определяются контрактом, Техническим заданием (Приложения №1, к муниципальному контракту), являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Сроки выполнения работ:
- начало работ: «__» _________ 2011 года (со дня подписания контракта обеими Сторонами);
- окончание работ: « 31 » января 2012 года (с правом досрочного выполнения работ).
1.4. Привлечение субподрядных организаций не допускается.
2. Общие положения контракта
2.1. Основные определения, используемые в Муниципальном контракте:
2.1.1. Отчетная документация - подготовленные и подписанные Исполнителем документы и материалы, подтверждающие надлежащее выполнение работ по Муниципальному контракту, передаваемые Муниципальному заказчику, включая все документы и материалы, предусмотренные требованиями к отчетной документации, в том числе установленными в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 1 к Муниципальному контракту).
2.2. Требования к работам:
2.2.1. Работы и результат работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются настоящим Муниципальным контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Работы должны быть выполнены (оказаны) в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом.
2.2.3. Сроком начала выполнения работ является дата вступления в силу настоящего Муниципального контракта.
2.2.4. Работы по Муниципальному контракту должны быть полностью выполнены (оказаны) Исполнителем, и отчетная документация в установленном порядке передана Муниципальному заказчику до даты, указанной в п.1.3 настоящего Контракта.
2.2.5. Датой окончания выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Муниципальному контракту.
2.2.6. Результат работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.7. Если результат работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 1 к Муниципальному контракту).
2.2.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Муниципальному заказчику лежит на Исполнителе.
2.2.9. Результат работ передается Муниципальному заказчику с необходимыми принадлежностями к результату работ, если такое требование установлено законодательством Российской Федерации, или в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 1 к Муниципальному контракту).
2.3. Требования к условиям и способам выполнения работ:
2.4. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.
2.4.2. Исполнитель гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Исполнитель гарантирует:
- выполнение всех работ в объеме и сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта;
- качество выполняемых работ в соответствии с требованиями настоящего контракта и действующими нормами и правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.
2.4.4. Исполнитель предоставляет срок гарантии на все виды работ на 24 месяца от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, не позволяющих продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения указанных недостатков. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, обязательств по контракту.
2.4.5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, не позволяющих продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, а так же недостатков, ухудшающих результат работ, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление о выявлении указанных недостатков с указанием срока для направления уполномоченного представителя Исполнителя для составления двустороннего акта.
2.4.6. В случае если в установленный Заказчиком срок представитель Исполнителя не явился для составления акта, Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке. При этом Исполнитель лишается права предъявления претензий по содержанию указанного акта.
2.4.7. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в установленный актом срок. В случае не устранения Исполнителем недостатков в установленный срок, Заказчик имеет право устранить их своими силами или силами сторонних организаций с отнесением на Исполнителя понесенных расходов. Возмещение расходов осуществляется Исполнителем на основании письменной претензии Заказчика. При отказе Исполнителя от возмещения расходов, Заказчик обращается в Арбитражный суд в Республике Саха (Якутия) в установленном законом порядке
3.Стоимость (цена) работ и порядок оплаты
3.1. Общая стоимость (цена) работ по контракту составляет: ______________________________________________________ (цифрами и прописью), с учетом налоговых платежей. Указанная цена (стоимость) контракта изменению в сторону увеличения не подлежит.
3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Исполнителя, связанные с исполнением настоящего контракта.
3.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.
3.4. Авансирование не предусмотрено. Оплата в размере до100% (ста) процентов от цены контракта в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания обеими сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ.
3.5. Настоящий контракт финансируется из средств бюджета муниципального образования «Ленский район».
3.6. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств. Отсутствие финансирования подтверждается Муниципальным заказчиком справкой из Управления федерального казначейства об отсутствии денежных средств на счете данной статьи расходов.
3.7. В случае уменьшения соответствующими органами в установленном порядке бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Муниципальным заказчиком обязательств по настоящему Муниципальному контракту, о чем Муниципальный заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают новые сроки, а если необходимо - иные условия настоящего Муниципального контракта в виде письменного дополнения к настоящему Муниципальному контракту.
3.8. В случае применения к Исполнителю неустойки расчеты с Исполнителем осуществляются после погашения Исполнителем неустойки.
3.9. В случае некачественного выполнения работ Исполнителем Муниципальный заказчик вправе не оплачивать данные работы до полного устранения всех недостатков. При этом Исполнителю на весь период устранения недостатков некачественно выполненных работ начисляется неустойка в размере 1 % за каждый день, начиная со дня их обнаружения и до момента фактического устранения этих недостатков. При этом Муниципальный заказчик имеет право удержать неустойку из суммы, подлежащей оплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту.
4. Порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом.
4.1.1. Выполненные работы принимаются Муниципальным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Муниципальному контракту. При приемке в том числе проверяется соответствие объема и качества выполненных работ требованиям настоящего Муниципального контракта.
4.2. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Муниципальному контракту Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Муниципальному контракту и возвратить экземпляр акта Муниципальному заказчику.
4.3. В случае получения мотивированного отказа Муниципального заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Муниципальному контракту Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный Муниципальным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения. Доработанная Исполнителем отчетная документация с описью произведенных изменений рассматривается Муниципальным заказчиком в соответствии с п. п. 4.2. и 4.3. Муниципального контракта.
4.4. Дата подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Муниципальному контракту является датой выполнения Исполнителем всех обязательств по Муниципальному контракту. Подписанный между Муниципальным заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Муниципальному контракту является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.
4.5. Порядок передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности, а также иные требования к порядку приемки исполненных обязательств определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 1 к Муниципальному контракту).
4.6. При досрочном выполнении работ, если досрочное выполнение работ возможно в соответствии с условиями Муниципального контракта в рамках финансового года, Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Муниципального заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Муниципального контракта.
5. Права и обязанности заказчика
5.1. Муниципальный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по Муниципальному контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств по Муниципальному контракту.
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Исполнителем отчетной документации.
5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем работи участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Муниципальному контракту.
5.2. Муниципальный заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Муниципальным контрактом.
6. Права и обязанности Исполнителя
6.1. Исполнитель вправе:
6.1.1. Требовать своевременного подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Муниципальному контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов либо мотивированного отказа Муниципального заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Муниципальному контракту.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Муниципальному контракту при условии поступления средств бюджета на счет Муниципального заказчика.
6.2. Исполнитель обязан:
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Муниципальному заказчику отчетную документацию. А так же по первому требованию Муниципального заказчика предоставить иную требуемую документацию и информацию.
6.2.2. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работ недостатки в сроки, определенные Муниципальным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления Муниципального заказчика с требованием об устранении недостатков.
6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств бюджета, а также лиц, участвующих в контроле (определенных Муниципальным заказчиком в соответствии с п. 5.1.4), представить документы, связанные с выполнением работ по настоящему Муниципальному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
7. Ответственность Сторон
7.1. Ответственность Муниципального заказчика:
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Муниципальный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Ответственность Исполнителя:
7.2.1. В случае нарушения сроков совершения действий Исполнителем при выполнении работ, и/или нарушения сроков представления отчетной документации Муниципальный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 1% от стоимости не исполненных надлежащим образом работ, предусмотренных Муниципальным контрактом, за каждый день просрочки их исполнения.
7.2.2. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Муниципальный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 1% от стоимости не исполненных надлежащим образом работ, предусмотренных Муниципальным контрактом, за каждый день с момента истечения 10 (десяти) дневного срока на устранение недостатков. Срок на устранение недостатков начинается с момента получения Исполнителем мотивированного отказа Муниципального заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Муниципальному контракту или требования об устранении недостатков до момента устранения недостатков выполненных работ, подтвержденного подписанием Сторонами акта об устранении выявленных недостатков либо акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Муниципальному контракту.
7.2.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.
7.2.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту.
7.2.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Муниципальному контракту.
7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Муниципального контракта "Форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Муниципальному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Муниципального контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Муниципальному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Муниципальному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его Приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) г. Якутска.
9. Срок действия, изменение и расторжение
контракта
9.1. Муниципальный контракт после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Муниципальным заказчиком.
9.2. Муниципальный контракт действует до 31 января 2012г.
9.3. Изменение настоящего Муниципального контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Муниципальному контракту. Все Приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Муниципального контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Муниципальным заказчиком.
9.4. Расторжение настоящего Муниципального контракта допускается исключительно по соглашению Сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10. Прочие условия контракта
10.1. Обеспечение исполнения обязательств по контракту не предусмотрено.
10.2. Права и обязанности Сторон, предусмотренные настоящим контрактом, в части выполнения работ и их оплаты возникают после вступления в силу настоящего контракта.
10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.
10.4. Стороны обязуются отвечать на взаимные письма и запросы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения. Сообщения, полученные посредством факса, электронной почты, телефона (телефонограмма) и иных средств связи действительны, при условии последующего подтверждения в письменном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения.
10.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.
10.6. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего контракта. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством РФ и законодательством Республики Саха (Якутия).
10.7. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.8. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:
Приложение 1. Техническое задание 1 экз. на 21 листе;
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
«Муниципальный заказчик»
|
«Исполнитель»
|
Комитет имущественных отношений
муниципального образования «Ленский район»
678140 РС (Я) г. Ленск, ул. Ленина,65
тел.(411) 37-4-24-22, (411)37- 4-31-98, факс (411)37-422-32
ИНН 1414010710 КПП 141401001
Р/сч 40204810200000000437
в ГРКЦ НБ Саха (Якутия) Банка России г. Якутск БИК 049805001
Председатель комитета
________________________ А.И.Девятияров
М.П.
|
Наименование организации_________
________________________________
Адрес:___________________________
ИНН ____________________________
КПП ____________________________
БИК_____________________________
Р/с______________________________
К/с______________________________
Руководитель_____________________
М.П.
|
Приложение № 1
к муниципальному контракту
от «__» ____________2011 г.
№______________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектные, строительство, специальные работы и оборудование здания для размещения «Бизнес-инкубатора» в г. Ленске
по адресу: Республика Саха (Якутия), Ленский район, г.Ленск, ул. Победы
Требования к проектируемому зданию бизнес-инкубатора:
-
Общая площадь нежилых помещений бизнес-инкубатора должна составлять не менее 900м2, при этом площадь помещений, предназначенных для размещения субъектов малого предпринимательства должна составлять не менее 85% от полезной площади бизнес-инкубатора. При этом под полезной площадью принимается общая площадь нежилых помещений бизнес-инкубатора. За исключением площади подвальных, технических и иных помещений, которые в силу конструктивных или функциональных особенностей не могут быть использованы в соответствии с целевым назначением бизнес-инкубатора.
Тип проектируемого бизнес-инкубатора-смешанный (помимо офисных помещений обязательно наличие производственных помещений площадью не менее 40м2 , но не более 75м2).
Офисные помещения бизнес-инкубатора должны иметь не менее 70 рабочих мест, при этом каждое рабочее место должно быть оснащено компьютером, принтером (индивидуального или коллективного доступа) и телефоном с выходом на городскую и междугородную связь. Не менее 80% рабочих мест бизнес-инкубатора должны быть обеспечены доступом в интернет.
Бизнес-инкубатор должен быть оборудован оргтехникой для коллективного доступа: факс, копировальный аппарат, сканер, цветной принтер, телефонная мини-АТС.
В помещении бизнес-инкубатора должно быть в наличии не менее одной оборудованной (телефон, мебель) переговорной комнаты, не менее одного оборудованного (мебель, проектор, телефон) зала для проведения лекций, семинаров и других обучающих занятий.
Состав разделов проекта должен быть разработан в соответствии с требованиями статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, Постановления № 87 Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и прилагаемому «Техническому заданию на проектирование здания бизнес-инкубатора в г. Ленск».
СОДЕРЖАНИЕ
Саха Республикатын 1
«ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН» 1
муниципальнай 1
Республики Саха (Якутия) 1
Дьаhал 1
С.И. Высоких 1
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 17
2.ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЁННОСТИ. 19
2.1. Общие требования к помещениям 19
2.4. Помещения охраны. 20
3.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ И СОБЛЮДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СТАНДАРТОВ. 21
3.1 Внутреннее оформление помещений. 21
3.1.1.Дизайн-проект внутреннего оформления помещений 21
3.1.2.Рекомендации по отделке и внутреннему оформлению помещений (используются на стадии разработки дизайн-проекта и в ходе его реализации). 21
3.1.3. Полы: 21
3.1.4.Стены: 21
3.1.6. Потолки: 22
3.1.7. Мебель: 22
3.2. Требования к соблюдению фирменного стиля. 22
3.2.1. Элементы внутреннего рекламно-информационного оформления помещений. 22
3.2.2. Наружное рекламное оформление. 22
4.ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. 23
5.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 23
6.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЯ 23
6.1.Электротехнические устройства 24
6.2.Подключение рабочих мест и серверов. 24
7.СЕТИ «СЛАБОГО» ТОКА 25
7.1.Средства телекоммуникаций. 25
7.2.Локальные вычислительные сети 25
7.2.1. Общие положения: 25
7.2.2. Требования к техническим решениям: 26
8.ЗАЗЕМЛЕНИЕ 27
9.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 27
10.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. 37
10.4. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 38
10.6. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 39
|
