ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР
г. Таганрог
|
«___» _________201__ г.
|
Акционерное общество «Таганрогский научно-исследовательский институт связи» (АО «ТНИИС»), в лице ______________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________, в лице _________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов закупки путем проведения торгов в форме открытого конкурса №_______ и в соответствии с протоколом ___________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
Договор – настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.
Объект – изготовленное, согласно разработанной Исполнителем документации «Чистое производственное помещение» (далее по тексту – ЧПП), доставленное до места установки, смонтированное, налаженное и аттестованное в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора).
Исходные данные – документы, необходимые для выполнения Работ, представляемые Заказчиком Исполнителю до начала их выполнения.
Работы – деятельность Исполнителя связанная с разработкой и изготовлением Объекта, доставкой Объекта до места установки, монтаж, наладка, разработка инструкций и инструктаж, аттестация в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием.
Документация на ЧПП – комплект рабочих чертежей, необходимых для изготовления комплектующих Объекта и последующей установки (сборки), монтажа на месте установки и эксплуатации.
Недостатки – ненадлежащее выполнение Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе монтажа, а также в процессе эксплуатации Объекта.
Результат работ – Объект, положительно прошедший все этапы аттестации, не имеющий явных дефектов, исправно функционирующий и соответствующий всем установленным требованиям.
Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Исполнитель обязуется:
изготовить составные части Объекта, в соответствии с проектной документацией и требованиями Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору), на основании разработанной Исполнителем документации на ЧПП;
доставить составные части Объекта и инженерное оборудование, необходимые для монтажа Объекта, требования к которым изложены в п. 13-18 Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору), а так же специализированную мебель, до места хранения на территории Заказчика;
смонтировать и наладить Объект на территории Заказчика;
разработать инструкции, провести инструктаж, аттестацию с выдачей Заключения и передать Объект в собственность Заказчику на условиях и в сроки определенные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его в соответствии с условиями Договора.
Перечень этапов работ и требований к выполняемым работам определяются в соответствии с Ведомостью исполнения (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Сроки выполнения Работ:
Исполнитель обязуется приступить к выполнению Работы, предусмотренной Договором, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня оплаты Заказчиком авансового платежа и завершить ее в течение
200 (двести) календарных дней со дня оплаты Заказчиком авансового платежа.
Примечание к проекту договора.
При заключении настоящего договора по результатам проведенной конкурентной закупки указанные сроки будут заменены Заказчиком конкретными датами, исчисляемыми со дня фактического заключения настоящего договора.
– Начало выполнения Работ – не позднее «____»__________201__ г.;
– Срок разработки документации на ЧПП – в течение
60 (шестидесяти) календарных дней со дня оплаты авансового платежа, указанного в п.4.8.1 настоящего Договора.
– Срок изготовления и доставки составных частей Объекта и инженерного оборудования
60 (шестьдесят) календарных дней со дня утверждения Заказчиком документации на ЧПП, указанного в п.5.5.10 настоящего Договора.
– Срок выполнения работ по монтажу, пуско-наладке, инструктажу и аттестации ЧПП
80 (восемьдесят) календарных дней с момента доставки составных частей Объекта и инженерного оборудования, указанного в п.5.6.5 настоящего Договора.
– Окончание выполнения Работ – не позднее «____»__________201__ г.
Исполнитель вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором, при этом он не вправе требовать увеличения цены настоящего Договора.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена настоящего Договора составляет ____________руб. ____коп. (_________________ руб. ___коп.), в том числе НДС 18% _____________руб. __коп.
Цена Договора включает в себя:
– стоимость разработки документации на ЧПП;
– стоимость изготовления составных частей ЧПП;
– стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки составных частей ЧПП Заказчику на место установки;
– стоимость инженерного оборудования и специализированной мебели;
– стоимость монтажа ЧПП;
– стоимость пуско-наладочных работ;
– стоимость аттестации ЧПП с выдачей заключения;
– стоимость разработки инструкций и инструктажа персонала Заказчика;
– стоимость гарантийного обслуживания;
– стоимость проезда, проживания и суточных специалистов Исполнителя;
– все предполагаемые расходы Исполнителя, в том числе все налоговые платежи (налог на добавленную стоимость (в случае уплаты данного налога Исполнителем)), и другие возможные расходы, необходимые Исполнителю для исполнения Договора.
Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой цены, в том числе в случае, если в момент заключения Договора отсутствовала возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
В случае внесения Заказчиком изменений и (или) дополнений в Исходные данные, влекущих за собой изменение (переделку) результатов Работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора вправе изменить объем Работ не более чем на 20% (двадцать процентов) от объема Работ, предусмотренных настоящим Договором. При выполнении дополнительного объема Работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на 20% (двадцать процентов) от цены Договора, указанной в п.4.1 настоящего Договора.
В случае внесения Заказчиком изменений и (или) дополнений в Исходные данные, влекущих за собой снижение объема выполняемых Работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора вправе снизить первоначальную цену Договора пропорционально снижению объема Работ, но не более чем на 20% (двадцать процентов) от цены Договора, указанной в п.4.1 настоящего Договора.
Изменение объема выполняемых Работ и цены Договора в случаях, указанных в п. п. 4.5, 4.6 настоящего Договора, вносится путем оформления Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах сторон настоящего Договора в следующем порядке:
Авансовый платеж в размере 30% от цены, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора, что составляет 000000,00 руб. (_________,00 коп.) в том числе НДС 18% 000000,00 руб. (_________,00 коп.) – после заключения настоящего Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем в адрес Заказчика.
Второй платеж в размере 40% от цены, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора, в сумме 000000,00 руб. (_________,00 коп.) в том числе НДС (18%) 000000,00 руб. (_________,00 коп.) – после утверждения Заказчиком документации на ЧПП, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем в адрес Заказчика.
Третий платеж в размере 20% от цены, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора, в сумме 000000,00 руб. (_________,00 коп.) в том числе НДС (18%) 000000,00 руб. (_________,00 коп.) – по факту приемки Объекта Заказчиком, после подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ, указанного в пункте 5.7.15 настоящего Договора в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем в адрес Заказчика.
Окончательный расчет в сумме 000000,00 руб. (_________,00 коп.) в том числе НДС 18% 000000,00 руб. (_________,00 коп.) – после подписания Сторонами Акта приема-передачи объекта, указанного в пункте 5.8.1 настоящего Договора в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем в адрес Заказчика.
Работа, выполненная Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Норм и правил выполнения работ, а также условий настоящего Договора, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных Недостатков.
Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате Работ Стороны признают момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
Стороны назначают в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора ответственных представителей для решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением условий Договора, официально известив об этом другую Сторону в письменном виде с указанием установленных полномочий такому представителю.
Исполнитель вправе:
Самостоятельно определять способы выполнения Работ.
Привлекать к выполнению Работ третьих лиц.
В случае привлечения к выполнению Работ третьих лиц:
– Исполнитель представляет Заказчику заверенные копии свидетельств о членстве третьих лиц в саморегулируемой организации по видам Работ; копии лицензий по видам работ, на выполнение которых привлекаются последние.
– Третьи лица, привлекаемые для выполнения Работ, должны иметь действующее свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в области проектирования и строительства объектов капитального строительства; действующие лицензии на выполняемые виды работ.
– Исполнитель во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами как за свои собственные действия.
Заказчик имеет право осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль исполнения Работ, выполняемых Исполнителем по Договору.
Порядок подготовки помещения для монтажа Объекта:
Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора направляет в адрес Заказчика требования к помещению и коммуникациям, необходимым для выполнения монтажа Объекта.
Заказчик в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, со дня получения требований, указанных в п. 5.4.1 настоящего Договора, готовит помещение и подводит необходимые коммуникации.
Заказчик уведомляет Исполнителя о готовности помещения к приемке в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента приемки.
Приемка помещения осуществляется Исполнителем в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности помещения к приемке после выполнения работ, указанных в п. 5.4.2 настоящего Договора.
В случае положительных результатов и соответствия помещения требованиям, указанным в п. 5.4.1 настоящего Договора Стороны подписывают Акт приемки помещения.
В случае выявления не соответствия помещения требованиям, указанным в п. 5.4.1 настоящего Договора Исполнитель приостанавливает приемку помещения, о чем незамедлительно уведомляет Заказчика. Стороны подписывают ведомость выявленных недостатков и замечаний. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней исправить недостатки. После устранения недостатков Сторонами подписывается Акт приемки помещения.
Порядок разработки и согласования документации на ЧПП:
Исполнитель разрабатывает документацию на ЧПП, составляет план качества и протоколы чистоты, необходимые для изготовления составных частей Объекта и последующей сборки и монтажа Объекта на месте установки и согласовывает их с Заказчиком.
Состав документации, определяется Исполнителем в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору) и проектной документации и согласовывается с Заказчиком.
Исполнитель в течение
____ (________) календарных дней со дня оплаты авансового платежа, указанного в п.4.8.1 настоящего Договора представляет на согласование Заказчику документацию на ЧПП, указанную в пункте 5.5.1 настоящего Договора посредством электронной почты, указанной в реквизитах настоящего Договора.
Заказчик рассматривает представленную Исполнителем документацию на ЧПП на соответствие ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ним контролируемые среды. Часть 4 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию».
Срок согласования Заказчиком документации на ЧПП – 10 (десять) рабочих дней.
Согласованная Заказчиком документация направляется Исполнителю посредством электронной почты, указанной в реквизитах настоящего Договора.
В случае наличия у Заказчика замечаний по документации, указанной в пункте 5.5.1 настоящего Договора, такая документация возвращается Исполнителю на доработку.
Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней устраняет замечания Заказчика и предоставляет исправленную документацию на ЧПП Заказчику по электронной почте, указанной в реквизитах настоящего Договора, на повторное согласование. Повторное согласование осуществляется в порядке, предусмотренном п.5.5.5.
В течение 5 (пяти) рабочих дней согласованная документация на ЧПП, на бумажном носителе в количестве 3 (трех) экземпляров передается Исполнителем Заказчику на утверждение.
Дата утверждения Заказчиком документации на ЧПП считается датой начала работ по изготовлению составных частей Объекта.
Порядок изготовления и доставки составных частей Объекта и инженерного оборудования:
Объект изготавливается в соответствии с утвержденной документацией на ЧПП.
Требования к составным частям ЧПП, материалам, комплектующим и оборудованию указаны в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору).
Доставка составных частей Объекта и инженерного оборудования производится путем его отгрузки силами и за счет Исполнителя на склад Заказчика по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Седова, д. 3-3. Доставка составных частей Объекта и инженерного оборудования осуществляется Исполнителем. Право выбора способа доставки составных частей Объекта и инженерного оборудования Заказчику принадлежит Исполнителю.
Разгрузка составных частей Объекта и инженерного оборудования с транспортных средств на территории Заказчика осуществляется силами и за счет Заказчика в присутствии представителя Исполнителя.
Момент доставки составных частей Объекта и инженерного оборудования определяется датой подписания Акта доставки составных частей Объекта (без приемки по комплектности и качеству).
Исполнитель обязан письменно (по факсу) уведомить Заказчика о дате и времени доставки составных частей Объекта и инженерного оборудования не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты доставки. В уведомлении Исполнитель также указывает ФИО своих представителей, привлекаемых для доставки составных частей Объекта и инженерного оборудования с указанием паспортных данных, а также государственный регистрационный номер транспортных средств, используемых для доставки составных частей Объекта и инженерного оборудования.
Исполнитель обязуется доставить составные части Объекта и инженерного оборудования свободными от любых прав третьих лиц, включая права, основанные на промышленной (интеллектуальной) собственности, свободным от любого обременения. Поставляемые составные части Объекта и инженерного оборудования должно быть новым, изготовленным не ранее 2015 года выпуска, а комплектующие – не бывшими ранее в употреблении.
Заказчик предоставляет Исполнителю специализированное помещение для хранения составных частей Объекта, инженерного оборудования и инструмента и несет ответственность за сохранность.
Порядок монтажа, пуско-наладочных работ и аттестации Объекта.
Исполнитель за 5 (пять) рабочих дней до фактического начала выполнения монтажа и пуско-наладочных работ предоставляет Заказчику список своих представителей, привлекаемых для проведения монтажа и пуско-наладочных работ (с указанием паспортных данных), список инструмента и оборудования, необходимого для проведения монтажа и пуско-наладочных работ.
Исполнитель выполняет работы по монтажу ограждающих конструкций, потолков, полов и инженерного оборудования, в соответствии с утвержденной документацией на ЧПП и рекомендациям Заказчика.
Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Объекта к приемке в стадии «Построенное» в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до момента приемки.
Приемка Объекта в стадии «Построенное» осуществляется Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя о готовности Объекта к приемке в стадии «Построенное».
В случае положительных результатов и соответствия Объекта в стадии «Построенное» требованиям документации на ЧПП Стороны подписывают Акт готовности объекта к аттестации в стадии «Построенное».
В случае выявления не соответствия Объекта в стадии «Построенное» требованиям документации на ЧПП, Заказчик приостанавливает приемку Объекта, о чем незамедлительно уведомляет Исполнителя. Стороны подписывают ведомость выявленных недостатков и замечаний. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней исправить недостатки. После устранения недостатков Сторонами подписывается Акт готовности объекта к аттестации в стадии «Построенное».
После подписания Сторонами Акта готовности объекта к аттестации в стадии «Построенное» Исполнитель выполняет аттестацию построенного Объекта.
По завершении аттестации построенного Объекта Заказчик в соответствии с проектной документацией в течение 10 (десяти рабочих) дней с момента аттестации Объекта в стадии «Построенное» выполняет установку и подключение технологического оборудования, указанного в п. 11 Технического задания (приложение № 2 к настоящему Договору) к коммуникациям.
По завершении установки и подключение технологического оборудования в соответствии с п. 5.7.8 настоящего Договора Сторонами подписывается Акт готовности объекта к аттестации в стадии «Оснащенное».
После подписания Сторонами Акта готовности объекта к аттестации в стадии «Оснащенное» Исполнитель выполняет аттестацию оснащенного Объекта.
По завершении аттестации оснащенного Объекта Исполнитель выполняет пуско-наладочные работы Объекта, в соответствии с утвержденной документацией на ЧПП.
Приемка результата пуско-наладочных работ осуществляется путем проверки работоспособности Объекта и демонстрации всех заявленных Исполнителем эксплуатационных характеристик.
Для подтверждения соответствия эксплуатируемого Объекта заданным требованиям Исполнитель проводит комплекс проверок и испытаний при функционирующем технологическом процессе, выполняемых действиях и определенном количестве персонала.
Все испытания и проверки выполняются Исполнителем в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002.
В случае положительных результатов и соответствия Объекта настоящему Договору Стороны подписывают Акт сдачи – приемки выполненных работ.
В случае выявления некачественного Объекта, либо его некомплектности, либо Объекта с дефектами, либо не соответствующего заявленным эксплуатационным характеристикам Заказчик приостанавливает приемку результатов Работ, о чем незамедлительно уведомляет Исполнителя. Стороны подписывают ведомость выявленных недостатков и замечаний. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней исправить недостатки, указанные в ведомости выявленных недостатков. После устранения недостатков Сторонами подписывается Акт сдачи – приемки выполненных работ.
Для обоснования заявленных эксплуатационных характеристик поставляемого Объекта Исполнитель может использовать только поверенные и сертифицированные приборы.
До передачи Объекта Исполнитель разрабатывает комплект инструкций:
Инструкции для чистых помещений в оснащенном состоянии;
Инструкции для чистых помещений в эксплуатируемом состоянии;
Инструкции по техническому обслуживанию.
В период выполнения работ по монтажу и пуско-наладке Объекта представители Исполнителя проводят инструктаж персонала Заказчика.
После подписания Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ Исполнитель выполняет аттестацию Объекта в стадии «Эксплуатируемое».
Передача Объекта:
По завершении Исполнителем аттестации Объекта в стадии «Эксплуатируемое» и получения Заключения стороны подписывают Акт приема-передачи объекта.
Совместно с Объектом Исполнитель обязуется передать Заказчику:
3 (три) экземпляра утвержденной Заказчиком документации на ЧПП;
документы о сертификации на составные части ЧПП, материалы, комплектующие и оборудование (при их наличии, в том числе оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия и т.д.);
технические паспорта на комплектующие и оборудование на русском языке;
руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на комплектующие и оборудование на русском языке;
паспорта и руководства на покупные комплектующие на русском языке;
оформленные документы о предоставлении гарантий качества на поставляемое оборудование (гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода);
товаросопроводительные документы (товарная накладная, счет-фактура).
Право собственности на Объект переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Сторонами Акт приема-передачи объекта, указанного в п. 5.8.1 настоящего Договора.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В отношении результатов Работ по настоящему Договору устанавливается гарантийный срок _____ (___________) календарных месяцев.
Исчисление гарантийного срока осуществляется со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи объекта, указанного в п. 5.8.1 настоящего Договора.
Гарантийный срок на оборудование должен соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства РФ на данный вид оборудования и не должен быть менее срока, установленного производителем данного оборудования и указанного в документах, указанных в пункте 5.8.2 настоящего Договора.
В случае выявления в период гарантийного срока недостатков выполненных Работ, Заказчик письменно извещает Исполнителя о факте выявления Недостатков.
Для составления двухстороннего Акта о выявленных недостатках результатов Работ Исполнитель обязан направить уполномоченного представителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
В случаях отсутствия подписи в таком Акте со стороны Исполнителя в результате:
– неявки представителя Исполнителя в установленный срок;
– отказа Исполнителя от подписания указанного Акта при отсутствии мотивированного отказа, Заказчик вправе составить односторонний Акт о выявленных недостатках результатов Работ.
Один экземпляр указанного Акта хранится у Заказчика, второй экземпляр Заказчик направляет Исполнителю.
Исправление выявленных Недостатков в пределах гарантийного срока осуществляется за счет Исполнителя. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения Недостатков.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
За нарушение сроков выполнения Работ по вине Исполнителя, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 0,1% от цены Договора, указанной в п.4.1. настоящего Договора за каждый день просрочки до фактической передачи Заказчику результатов Работ. При этом, сумма неустойки может быть удержана Заказчиком из суммы очередного платежа (последнего платежа).
При несоблюдении Заказчиком срока платежа за выполненные Работы, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы платежа, за каждый день просрочки до момента фактической оплаты.
Обязательства по уплате неустойки возникают с момента получения Стороной, нарушившей обязательства по Договору, письменного требования другой Стороны.
При отсутствии такого требования обязательство по уплате (право на удержание) неустойки не возникает.
Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, за исключением гарантийных.
Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При расторжении Договора Сторонами производятся взаимные расчеты.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Договора, а также по поводу его недействительности (далее – Споры) разрешаются путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка.
При не достижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней как с момента их возникновения, так и прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом.
Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом.
Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 10.2 и 10.3 настоящего Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение настоящего Договора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким - либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме и направляется письмом получателю по его адресу, указанному в реквизитах Сторон настоящего Договора
В случае изменения у одной из Сторон места нахождения и (или) почтового адреса, банковских иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений письменно известить об этом другую Сторону.
Изменение банковских реквизитов Сторон оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
При исполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Ведомость исполнения;
Приложение № 2 – Техническое задание;
Приложение № 3 – Антикоррупционная оговорка.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
