В документацию об аукционе в электронной форме

Скачать 1.09 Mb.

Название	В документацию об аукционе в электронной форме
страница	7/8
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 6 «Проект договора» документации об аукционе в электронной форме изложить в следующей редакции:

«

ЛОТЫ №№ 1-6
г. Москва «_____» __________ 2014 г.
Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее также – НИУ ВШЭ), именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании доверенности от _____ № ________, с одной стороны, и _________, именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», на основании Протокола____________ (ЭА16-06-14/Лабораторное оборудование (Лот ___)) от _______2014 № _____________ о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик по настоящему Договору обязуется осуществить поставку лабораторного оборудования (далее – Товар), его сборку и монтаж в единый комплекс для ___________⁸⁰, на условиях, в порядке и сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить исполненные обязательства Поставщика на условиях настоящего Договора.

1.2. Наименование, количество, характеристики и сроки поставки Товара, а также требования к сборке и монтажу Товара указаны в Техническом задании (Приложение А), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Поставка, разгрузка, подъем и занос Товара в помещения, указанные Заказчиком (независимо от этажности), сборка и монтаж Товара в единый комплекс осуществляется Поставщиком в соответствии с п. 7 Технического задания (Приложение А) по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, вл. 34.

1.5. Поставка Товара, сборка и монтаж Товара в единый комплекс осуществляется Поставщиком по заявке Заказчика в соответствии с условиями, указанными в п. 7 Технического задания (Приложение А). Заявка может быть направлена Заказчиком Поставщику с момента заключения Договора по ___________.⁸¹

Цена по Договору и порядок расчетов

2.1. Общая цена Договора, указанная в Таблице цен (Приложение Б), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет _________ рублей (__________), в том числе НДС __% в размере _____________ (______).

Оплата производится за счет___________⁸².

2.2. Общая цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку, подъем, занос Товара в помещения Заказчика, на материалы, необходимые для сборки и монтажа Товара, сборку и монтаж Товара в единый комплекс, вывоз упаковочного материала с территории Заказчика, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать общую цену Договора в течение срока действия настоящего Договора. Общая цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества поставляемого, монтируемого и подключаемого Товара, а также иных условий исполнения настоящего Договора.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 10 % (десять процентов) количество предусмотренного Договором Товара в случае:

выявления потребности в дополнительном Товаре, на поставку, сборку и монтаж которого заключен Договор;
выявления потребности в дополнительном товаре, не предусмотренном Договором, но связанного с Товаром, на поставку, сборку и монтаж которого заключен Договор;
прекращения потребности в Товаре, на поставку, сборку и монтаж которого заключен Договор.

2.4.1. При поставке дополнительного количества Товара, на поставку, сборку и монтаж которого заключен Договор, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену Договора пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на 10 % (десять процентов) такой цены Договора.

2.4.2. При внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в Товаре, его сборке и монтаже, предусмотренных Договором, Заказчик обязан изменить цену Договора в порядке, указанном в п. 2.4.1 Договора.

2.4.3. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара, сборки и монтажа дополнительного Товара и цена единицы Товара, сборки и монтажа Товара при сокращении потребности в части такого Товара должны определяться как частное от деления общей цены Договора на предусмотренное в Договоре количество соответствующего наименования такого Товара.

2.5. В случае необходимости увеличения более чем на 10 % (десять процентов) количества Товара и цены Договора, такие изменения допускаются исключительно в порядке, предусмотренном локальными актами Заказчика.

2.6. По настоящему Договору Заказчик производит оплату по факту поставки, сборки и монтажа Товара в единый комплекс в течение 10 (десяти) банковских дней на основании товарной накладной и акта сдачи-приемки, подписанных Поставщиком и Заказчиком, и счета Поставщика. По факту поставки, сборки и монтажа Товара в единый комплекс Поставщик передает Заказчику счет-фактуру.

2.7. Оплата по Договору производится безналичным расчетом в рублях на основании выставляемого Поставщиком счета, оформленного в соответствии с подписанными Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной и актом сдачи-приемки, подтверждающим сборку и монтаж Товара в единый комплекс. Счет-фактура, составляемый во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору должен быть оформлен и представлен Поставщиком Заказчику в сроки и в порядке, установленные налоговым законодательством Российской Федерации.

2.8. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Поставщиком обязательств по настоящему Договору считается исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика.

2.9. Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты по Договору копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

Качество Товара, сборки и монтажа Товара в единый комплекс

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ и иной документации завода-изготовителя, действующей на момент поставки, и подтверждено паспортом или сертификатом качества, в случае, если требование об их наличии установлено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

3.2. Гарантийный срок исчисляется в соответствии с п. 9 Технического задания (Приложение А).

3.3. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в п. 3.2 настоящего Договора, брака Товара или недостатков сборки и/или монтажа Товара в единый комплекс, возникшего по вине Поставщика или завода-изготовителя, Поставщик обязан в срок, указанный в акте устранения недостатков, произвести замену Товара на Товар надлежащего качества или произвести необходимые доработки, касающиеся сборки и/или монтажа Товара в единый комплекс. Все расходы, связанные с заменой и/или сборкой и монтажом Товара в единый комплекс, несет Поставщик.

3.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара, а также к сборке и монтажу Товара в единый комплекс, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа, установленного п. 6.3, п. 6.4 настоящего Договора, а также вправе по своему выбору:

инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной суммы, в случае ее оплаты;
потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора;
потребовать устранения недостатков сборки и монтажа Товара в единый комплекс в указанный Заказчиком срок.

3.5. Поставщик отвечает за недостатки поставленного, собранного и смонтированного Товара в единый комплекс, если не докажет, что недостатки такого Товара возникли после передачи Товара, его сборки и монтажа в единый комплекс вследствие нарушения Заказчиком или третьими лицами инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо в результате действия непреодолимой силы.

Условия поставки, сборки и монтажа Товара в единый комплекс

4.1. Поставка Товара, его сборка и монтаж в единый комплекс осуществляются по заявке Заказчика в срок и по адресу, указанным в п.п. 1.4, 1.5 Договора в соответствии с условиями п. 7 Технического задания (Приложение А).

4.2. Поставка, сборка и монтаж Товара в единый комплекс осуществляются силами Поставщика.

4.3. Поставка, сборка и монтаж Товара в единый комплекс оформляются Сторонами подписанием товарной накладной и акта сдачи-приемки, подтверждающего сборку и монтаж Товара в единый комплекс.

Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной. Датой сборки и монтажа Товара в единый комплекс считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки, подтверждающего сборку и монтаж Товара в единый комплекс.

4.4. Приемка поставленного Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику.

4.5. При приемке Товара Заказчик:

проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям Договора и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;
проверяет полноту и правильность оформления документации Поставщика на предмет соответствия условиям настоящего Договора;
проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной упаковки;
проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации, а также рассматривает экспертные заключения специализированных организаций, если проведение экспертизы предусмотрено условиями Договора, законом или иными правовыми актами;
при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

4.6. Некачественный (некомплектный) Товар считается непоставленным.

4.7. Заказчик детально производит осмотр предъявленного к сдаче собранного и смонтированного в единый комплекс Товара на предмет соответствия произведенной сборки и монтажа Товара в единый комплекс условиям, содержащимся в Техническом задании (Приложение А), соответствия условиям качества, а также на предмет сохранения внешнего вида и целостности собранного и смонтированного в единый комплекс Товара, после чего подписывает акт сдачи-приемки, подтверждающий сборку и монтаж Товара в единый комплекс.

4.8. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного, собранного и смонтированного в единый комплекс Товара, препятствующих его приемке в целом, Сторонами незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения. Товарная накладная и акт сдачи-приемки, подтверждающий сборку и монтаж Товара в единый комплекс, в этом случае подписываются Сторонами после устранения недостатков.

4.9. При обнаружении недостатков поставленного, собранного и смонтированного в единый комплекс Товара после фактической приемки, Заказчик обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого Товара и в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара и/или недостатках сборки и/или монтажа Товара в единый комплекс, и сроках устранения выявленных недостатков.

В случае если Поставщик не явится для подписания акта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки.

4.10. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия поставленного, собранного и смонтированного в единый комплекс Поставщиком Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика оплаты Товара, сборки и монтажа Товара в единый комплекс согласно условиям Договора.

4.11. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента поставки, сборки и монтажа Товара и подписания Сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки, подтверждающего сборку и монтаж Товара в единый комплекс.

Обязательства Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Произвести поставку Товара, сборку и монтаж Товара в единый комплекс по адресу, в количестве и сроки, указанные в настоящем Договоре.

5.1.2. За 1 (один) рабочий день до планируемой даты поставки Товара уведомить Заказчика в соответствии с условиями п. 7 Технического задания (Приложение А).

5.1.3. Гарантировать сохранность Товара при его транспортировке в упаковке до места, указанного в п. 1.4 Договора.

5.1.4. По факту поставки Товара, его сборки и монтажа в единый комплекс провести пробный запуск единого комплекса и проверку работоспособности всех его составляющих.

5.1.5. По факту поставки Товара, его сборки и монтажа в единый комплекс провести водный инструктаж по работе с Товаром для не более чем 5 (пяти) специалистов Заказчика.

5.1.6. Вместе с актом сдачи-приемки передать Заказчику ведомость проведения вводного инструктажа (ведомость оформляется по форме, согласованной Заказчиком и Поставщиком).

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять поставленный, собранный и смонтированный в единый комплекс Товар.

5.2.2. Оплатить поставку, сборку и монтаж Товара в единый комплекс на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором.

6.2. За нарушение сроков поставки, сборки и монтажа Товара в единый комплекс, предусмотренных настоящим Договором, а также нарушения сроков, предусмотренных в пункте 4.9 настоящего Договора, Заказчик имеет право начислить Поставщику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей цены Договора, за каждый день просрочки.

6.3. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере 10 % (десять процентов) от общей цены Договора, а также возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

6.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству сборки и монтажа Товара в единый комплекс Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере 10% (десять процентов) от общей цены Договора, а также возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

6.5. Вред, причиненный Поставщиком имуществу Заказчика вследствие его утраты, недостачи или повреждения, подлежит возмещению Поставщиком в полном объеме.

6.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день оплаты неустойки за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Договору в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из средств, указанных в п. 2.1 Договора.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объёме.

6.8. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.

Обеспечение исполнения Договора

7.1. По настоящему Договору устанавливается обеспечение исполнения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет _________ рублей (_______________).

7.2. Обеспечение исполнения Договора представляется Поставщиком в виде __________________________.

7.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующим документом: ______________.

7.4. Размер обеспечения исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

Порядок рассмотрения споров

8.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в установленном законом порядке.

8.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора Товаров.

9.2. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия и прекращении соответственно.

9.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

10.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

11.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению Сторон:

в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в случаях и в порядке, предусмотренных локальными актами Заказчика.

При не достижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.5. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.6. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной или электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, с последующим направлением оригинала. При этом Сторона–отправитель должна удостовериться в получении Стороной–адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления.

11.7. К Договору прилагаются:

Приложение А. Техническое задание;

Приложение Б. Таблица цен.

Банковские реквизиты и адреса Сторон

12.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение двух рабочих дней уведомить об этом друг друга.

Поставщик:

__________________
Место нахождения: _________________

________________________________

Почтовый адрес: _______________

______________________________

ИНН _________ КПП ___________

ОГРН ____________ ОКПО __________

Р/счет _______________ в ___________

_______________________

К/счет ________________

БИК _____________

Тел.: __________________

___________________________________

__________________ / _______________

м.п.

Заказчик:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

ИНН 7714030726

КПП 770101001

УФК по г. Москве (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» л/с 31736U27000).

Банк Отделение 1 Москва

Р/счет 40501810600002000079

БИК 044583001
___________________________________

__________________ / _______________

м.п.

Приложение А.

к Договору__________________

от «_____» ___________ 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

	В документацию об аукционе в электронной форме Заказчик размещает на сайте электронной площадки и официальном сайте, а также направляет по электронной почте претендентам, которым...		В документацию об аукционе в электронной форме Заказчик размещает на сайте электронной площадки и официальном сайте, а также направляет по электронной почте претендентам, которым...
	В документацию об аукционе в электронной форме РФ, а также направляет по электронной почте претендентам, которым была предоставлена документация об аукционе на бумажном носителе,...		В документацию об аукционе в электронной форме Изменение №2 в документацию об аукционе № эа10-04-14/Телефонные аппараты на поставку телефонных аппаратов
	В документацию об аукционе в электронной форме Изменение №1 в документацию об аукционе № эа44-10-14/Комплексное обслуживание зданий (вниисок) на выполнение работ (оказание услуг)...		В документацию об аукционе в электронной форме Изменение №1 в документацию об аукционе № эа38-10-14/Комплексное обслуживание зданий (аук шаболовка) на выполнение работ (оказание...
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе... Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке,...		Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме II Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке,...
	Об открытом аукционе в электронной форме «Продажа уцененного товара».... Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме		Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме Разъяснение документации об аукционе в электронной форме. Изменения извещения аукциона в электронной форме. Изменения документации...
	Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме Разъяснение документации об аукционе в электронной форме. Изменения извещения аукциона в электронной форме. Изменения документации...		Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме Разъяснение документации об аукционе в электронной форме. Изменения извещения аукциона в электронной форме. Изменения документации...
	Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме Разъяснение документации об аукционе в электронной форме. Изменения извещения аукциона в электронной форме. Изменения документации...		Инструкция по ее заполнению. Для участия в открытом аукционе в электронной... Фз «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения...
	Инструкция по ее заполнению. Для участия в открытом аукционе в электронной... Фз «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения...		Инструкция по ее заполнению. Для участия в открытом аукционе в электронной... Фз «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения...

В документацию об аукционе в электронной форме

Похожие: