Скачать 155.74 Kb.
|
Проект договора поставки ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________ Пос. Росляково «____» __________ 2014 г. Открытое акционерное общество «195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения» (ОАО «195 РЗ РАВ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик », в лице генерального директора Чернова Александра Юрьевича, действующего на основании Протокола совета директоров б/н от 17.10.2013 г. и в соответствии с Уставом с одной стороны и ______________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующ___ на основании ____________, с другой стороны именуемые вместе «Стороны», по результатам проведенной закупочной процедуры, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен от «____» ___________ 2014 г. (__________) № ___________ на право заключить договор на Поставку и установку окон пвх (далее - Товар) Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение №1), в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором. 1.2. Поставщик обязан поставить новый (не использованный) товар. Товар должен соответствовать Техническому заданию (Приложение №2). 1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Предоставлять место для осуществления поставки и установки товара. 2.1.2. Осуществлять приемку выполненных работ по установке товара, его проверку по количеству, ассортименту, качеству, подписывать товарные накладные и акты сдачи - приемки выполненных работ по установке товара в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 2.1.3. Оплачивать товар и его установку в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.2. Поставщик обязан: 2.2.1. Осуществлять поставку и установку товара в соответствии с условиями настоящего Договора. 3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 3.1. Поставка и установка товара осуществляется по юридическому адресу Заказчика в течение ____________________ дней с момента заключения договора. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, переноску и складирование Товара в помещении, осуществляются Поставщиком собственными силами. 3.2. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, в соответствии с требованиями ГОСТ. На упаковку товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ. 3.3. Поставщик вместе с установленным товаром передает Заказчику относящиеся к товару принадлежности и документы: счет-фактуру, товарную накладную, паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке), сертификат соответствия (на русском языке), акт сдачи-приемки выполненных работ. 3.4. Обязательства Поставщика по срокам поставки и установки товара считаются выполненными с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон акта сдачи-приемки выполненных работ. 4. Производство работ 4.1. Подрядчик назначает своего представителя, который от его имени будет осуществлять технический и производственный контроль качества работ, включая: входной контроль материалов и оборудования, проверку соответствия используемых материалов и комплектующих изделий, конструкций условиям договора, ведомости объемов работ и нормативным актам и нормам законодательства Российской Федерации, операционный контроль отдельных производственных операций и приёмочный контроль монтажных работ, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля за ходом работ. 4.2. Стороны в течение двух дней со дня подписания настоящего договора сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика, с указанием их полномочий. Подрядчик выполняет работы в рабочее время: ежедневно с 8 до 17 часов. Работа в субботу и воскресенье выполняется только по согласованию с заказчиком. По согласованию с Заказчиком возможно выполнение работ в вечернее и ночное время. 4.3. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения в любое время производства работ. 4.4. Подрядчик обеспечивает сохранность законченных и сданных ему работ до подписания акта приемки выполненных работ. 4.5. Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых им работ, применяемых строительных материалов и комплектующих изделий конструкций и систем будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, требованиям действующих норм, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, предъявляемые Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, удостоверяющие качество строительных материалов, комплектующих изделий конструкций, систем. 4.6. В случае обнаружения Заказчиком нарушения Подрядчиком технологии производства работ, отступлений от документации; работ выполненных с отклонениями от норм; применения некачественных материалов и других обстоятельств, влияющих на качество выполняемых работ, работы приостанавливаются до устранения Подрядчиком выявленных нарушений. Составляется акт, вносится запись в журнал производства работ. 4.7. Скрытые работы принимаются представителем Заказчика в рабочее время Заказчика (с 8.15ч до 17.15ч). Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик заблаговременно письменно либо телефонограммой уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки скрытых работ, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приёмки скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем – восстановить ее. 4.8. В период проведения работ Подрядчик за свой счёт еженедельно осуществляет уборку и вывозку строительного мусора, а по окончании работ, но до их сдачи Заказчику- в течение 1 (одних) суток все лишние материалы, отходы, мусор. 4.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет настоящего договора, до подписания акта приемки выполненных работ несет Подрядчик. 4.10. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в процессе производства работ и при перевозке грузов на пути к объекту. 5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА 5.1. Гарантийный срок эксплуатации товара составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня установки товара и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 5.2. Если Заказчик лишен возможности использовать товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Заказчика о недостатках товара в следующий срок: 10 (десять) дней с даты их обнаружения, составления акта о выявленных недостатках. 5.3. В случае, если в течение гарантийного срока Заказчик выявит, что поставленный по договору товар имеет дефекты, Поставщик обязан устранить дефекты или заменить дефектные части в сроки, согласованные сторонами (кроме быстро изнашивающихся деталей). 6. ПРИЕМКА ТОВАРА 6.1. Покупатель должен принять и проверить товар и работы по его установке в день окончания его установки в месте назначения, и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ. В случаях обнаружения несоответствия товара и качества его установки условиям настоящего Договора Покупатель вправе заявить мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 6.2. При поставке и установке Поставщиком предусмотренного настоящим Договором товара, не соответствующего условиям договора, Заказчик вправе отказаться от принятия выполненных работ и оплаты. 6.3. В случае передачи установленного товара ненадлежащего качества, если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Заказчик, которому передан установленный товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: - соразмерного уменьшения покупной цены. Требование о соразмерном уменьшении покупной цены может быть заявлено Покупателем только в случае, если он может использовать товар по назначению, не устраняя недостатки; - безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; - возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. 6.4. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям настоящего Договора. В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки Товара, Покупатель немедленно извещает Поставщика о выявленных недостатках. Поставщик обязан направить своего представителя в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующего за днем обнаружения недостатком для составления и подписания акта. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения указанного извещения. 6.5. В случаях, предусмотренных п. п. 5.2 - 5.3 настоящего Договора, Заказчик вместе с уполномоченным представителем Поставщика составляют в 2-х экземплярах акт о выявленном несоответствии. В случаях, предусмотренных п. 5.4 настоящего Договора, Заказчик обязан немедленно вызвать уполномоченного представителя Поставщика и составить в 2-х экземплярах акт о выявленном несоответствии. 6.6. Право собственности, а также риск случайной гибели либо повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 7. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 7.1. Цена Договора составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб. Цена Договора формируется с учетом расходов на хранение, упаковку, погрузку, доставку товара, демонтаж, установку, стоимости всех материалов необходимых для установки, расходов на проезд и проживание работников Поставщика, а также уплаты таможенных пошлин налогов, сборов и других обязательных платежей. 7.2 Заказчик производит предоплату к моменту начала работ в размере 30% от стоимости выполняемых работ. 7.3. Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней после фактической поставки партии Товара на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры оформленной в соответствии с требованиями ст. 169 НК. Оплата не будет произведена в случае поставки Товара без предоставления следующих документов: счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, паспорт, инструкция по эксплуатации (на русском языке), инструкция по монтажу, сертификат соответствия (на русском языке), акт приемки(сдачи) выполненных работ. 7.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 7.5. Увеличение Поставщиком договорной цены товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего Договора не допускается. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 6.3. Договора Поставщик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в соответствии с законодательством РФ. 8.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 3.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 10% от стоимости не поставленного в срок Товара. 8.3. За нарушение сроков замены товара (устранения недостатков в нем) (п. 5.4. Договора) Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 1% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем). 8.4. Если Товар поставлен своевременно, но ненадлежащего качества и Заказчик в связи с этим отказался от него, то Поставщик считается просрочившим поставку Товара и с него может быть взыскана соответствующая неустойка, указанная в п. 7.2. настоящего Раздела. 8.5. В случае нарушения или ненадлежащего исполнения условий договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещения убытков, т.е. компенсации реального ущерба (расходов на восстановление нарушенного права, которые Покупатель произвел или должен будет произвести) и упущенную выгоду - не полученные Заказчиком доходы, на которые он мог бы рассчитывать, если бы договор был исполнен надлежащим образом (ст. ст. 15, 393 ГК РФ). 8.6. При просрочке поставки Товара, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью или частично, уведомив об этом Поставщика, и предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке (при приобретении Товара Заказчиком у третьих лиц по более высокой цене, чем было предусмотрено договором (п. 1 ст. 524 ГК РФ)). 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение или ненадлежащее выполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует до 31 июля 2014 г. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу. 10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: - по письменному соглашению Сторон; - по инициативе одной из Сторон в судебном порядке при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной в случаях, установленных законодательством РФ. 10.3. При отказе от настоящего Договора Сторона, принявшая решение об отказе, направляет заказным или ценным письмом (вручает под расписку) Стороне, нарушившей условия настоящего Договора, уведомление. 10.4. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной, нарушившей условия настоящего Договора, уведомление другой Стороны об отказе. 11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 11.1. Настоящим Договором предусматривается досудебный претензионный порядок разрешения споров, возникающих между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора. 11.2. Заинтересованная Сторона до обращения в суд должна направить другой Стороне письменную претензию. Претензия направляется заказным или ценным письмом, вручается под расписку. 11.3. Сторона, получившая претензию, должна в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения такой претензии направить на нее ответ. 11.4. Сторона, направившая претензию и не получившая на нее ответ либо получившая не удовлетворяющий ее ответ, вправе обратиться в Арбитражный суд Мурманской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.5. Споры, связанные с заключением, исполнением, расторжением, действительностью настоящего Договора передаются на рассмотрение также в Арбитражный суд Мурманской области. 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной форме, подлежат подписанию обеими Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 12.4. К Договору прилагаются: - Спецификация (Приложение № 1); - Техническое задание (Приложение № 2 к договору). 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,
М.П. Дата:___________ Приложение № 1 к договору поставки от «____»_______ 2014 г. № /_______ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
Всего стоимость Товара: ________ (_____________________) руб., в том числе НДС (18%) _____ (____________________) руб., ____ коп. Документы, подлежащие передаче Покупателю:
Подписи сторон:
М.П. Дата:___________ |
Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения (в... Сухопутных войск требования к организации эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения (рав) номенклатуры Центрального довольствующего... |
Ооо «Рус-Глонасс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора... |
||
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора-проректора... «Национальный исследовательский университет «мэи» (фгбоу во «ниу «мэи»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора-проректора... |
Одной стороны, и Открытое акционерное общество «Ангарский завод полимеров» (оао «азп») «Ангарский завод полимеров» (оао «азп»), именуемое в дельнейшим «Заказчик», в лице Генерального директора Лубинского Игоря Васильевича,... |
||
2. техническое задание на поставку и замену деревянных окон на пластиковые... Настоящее техническое задание содержит основные требования к выполнению работ по поставке и замене деревянных окон на пластиковые... |
Закрытое акционерное общество «Локомотив»- дочернее общество ОАО... |
||
Закрытое акционерное общество «Локомотив»- дочернее общество ОАО... |
Открытое акционерное общество «Воентелеком» (далее ОАО «Воентелеком»),... |
||
Проект контракта Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора... |
Проект контракта Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора... |
||
Оказания услуг по управлению транспортными средствами и их техническому обслуживанию Открытое акционерное общество «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Исполняющего обязанности... |
Проект договора на поставку для нужд Открытого акционерного общества... Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора... |
||
Проект контракта на поставку для нужд открытого акционерного общества... Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора... |
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой... Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (оао «фск еэс), именуемое в дальнейшем... |
||
Проект договора на поставку оборудования для нужд Открытого акционерного... Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора... |
Открытое акционерное общество «Межрегионтеплоэнерго», именуемое в... |
Поиск |