РОСМОРРЕЧФЛОТ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«РОСМОРПОРТ»
АЗОВО – ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ФИЛИАЛ
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по запросу предложений
___________________ И.Б. Хочолава
Документация по открытому запросу предложений
Выбор организации на выполнение работ по инструментальной проверке и регулировке вертикальности антенно-мачтовых сооружений объектов ГМССБ район Черного моря, морские районы А1, А2 и проверке сопротивления заземления мачт и антенных башен
(инв. № 2345), (инв. № 2006), (инв. № 2344).
Новороссийск
2015 год
Лист согласования документации по запросу предложений
Выбор организации на выполнение работ по инструментальной проверке и регулировке вертикальности антенно-мачтовых сооружений объектов ГМССБ район Черного моря, морские районы А1, А2 и проверке сопротивления заземления мачт и антенных башен (инв. № 2345), (инв. № 2006), (инв. № 2344).
зам. директора по организационно-
административной работе А.А. Донченко
зам. директора по экономике и финансам Е.А. Сапко
начальник пэо и.в. ноятова
НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА С.В. Рудакова
Начальник финансового отдела Т.М. Мальшина
начальник тендерного отдела Н.А. Сафонова
зам. НАЧАЛЬНИКа ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА о.б. Зинина
главный специалист тендерного отдела м.а. шкуропат
Раздел 1.
Извещение о проведении открытого запроса предложений.
Открытый запрос предложений № АЧБФ-Н-45-15 по выбору организации на выполнение работ по инструментальной проверке и регулировке вертикальности антенно-мачтовых сооружений объектов ГМССБ район Черного моря, морские районы А1, А2 и проверке сопротивления заземления мачт и антенных башен (инв. № 2345), (инв. № 2006), (инв. № 2344) (далее – Запрос предложений).
Азово – Черноморский бассейновый филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений по выбору организации на выполнение работ по инструментальной проверке и регулировке вертикальности антенно-мачтовых сооружений объектов ГМССБ район Черного моря, морские районы А1, А2 и проверке сопротивления заземления мачт и антенных башен (инв. № 2345), (инв. № 2006), (инв. № 2344).
В Запросе предложений могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу предложений (далее - Документация).
Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»
Азово – Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт».
Место нахождения/Почтовый адрес:
353900, г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19
Тел.: (8617) 676-327, 676-369. Факс: (8617) 676-400
Официальный сайт www.rosmorport.ru
Контактные лица по организационным вопросам: Сафонова Нина Александровна, Шкуропат Марина Александровна, тел. (8617) 676-369, (8617) 676-468, safonova@rmpnovo.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: Гуляев Игорь Васильевич, тел.: (8617) 676-536.
Предмет договора: инструментальная проверка и регулировке вертикальности антенно-мачтовых сооружений объектов ГМССБ район Черного моря, морские районы А1, А2 и проверке сопротивления заземления мачт и антенных башен (инв. № 2345), (инв. № 2006), (инв. № 2344).
Начальная (максимальная) цена договора: 457 000,00 (четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Финансирование за счет собственных средств.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение исполнения договора: не требуется.
Условия исполнения договора: Условия исполнения договора указаны в проекте Договора.
Место и сроки выполнения работ:
Место выполнения работ:
- г. Анапа, гора Лысая;
- г. Геленджик, гора Дооб,
- г. Новороссийск, пр-т Ленина, д. 93, корп. 4.
Сроки выполнения работ: не более 90 календарных дней с даты заключения договора.
8. Информация о проведении запроса предложений:
Извещение о проведении Запроса предложений и Документация запроса предложений размещены на официальном сайте ФГУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru.
Документация распространяется бесплатно. Для получения Документации на бумажном носителе необходимо направить официальный запрос о ее выдаче на имя зам. директора АЧБФ по организационно – административной работе Донченко Андрея Анатольевича.
В течение двух рабочих дней с момента получения заявления Заказчик направляет Документацию в адрес заинтересованного лица.
9. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений:
Заявки на участие в Запросе предложений представляются в письменной форме, в запечатанном конверте по адресу Заказчика с 26 мая 2015 г. по 09 июня 2015 г. 15:00 (по московскому времени), каб. 211.
Заявки на участие в Запросе предложений, поданные позже времени окончания приема заявок, будут считаться опоздавшими.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе предложений:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений состоится 09 июня 2015 г. в 15:00 (по московскому времени), по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19, каб. 503.
11. Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений:
Не более 30 календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений: 02 июля 2015 г., по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19, каб. 503.
12. Срок заключения договора.
Договор между победителем открытого запроса предложений и Заказчиком будет заключен в течение 14 календарных дней со дня утверждения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений.
13. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого запроса предложений в любое время до определения победителя открытого запроса предложений.
Настоящая процедура открытого запроса предложений не является торгами, и Извещение о проведении открытого запроса предложений не является публичной офертой Заказчика.
Раздел 2. Условия проведения открытого запроса предложений
Требования к участникам открытого запроса предложений
При проведении открытого запроса предложений устанавливаются следующие обязательные требования к участникам открытого запроса предложений (далее – Участник):
1) соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с зако-нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации или реорганизации участника – юридического лица, за исключением реорганизации в виде присоединения и выделения, в результате которых участник – юридическое лицо продолжит деятельность после окончания реорганизации; отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Ко-дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи за-явки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-ные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный от-четный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-ственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;
6) отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;
7) отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (кон-трактам), заключенным с ФГУП «Росморпорт» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;
8) отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг одноименных закупаемым товарам, работам, услугам за последние 2 года за исключением случаев, указанных в подпункте 7.
Требования к работам, являющихся предметом открытого запроса предложений, со-держатся в Техническом задании (Раздел 4 настоящей Документации). Требования к описанию Участниками работ, являющихся предметом открытого запроса предложений, установлены в Коммерческом предложении (Форма 3.3.).
|