Краевое государственное унитарное предприятие «Автомобильные дороги Забайкалья»
|
Скачать 97.5 Kb.
|
|
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № ____ г.Чита «__» __________ 2016 г. Краевое государственное унитарное предприятие «Автомобильные дороги Забайкалья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Лось Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки по результатам запроса котировок извещение № __________ (Протоколом подведения итогов запроса котировок № ___ от _____________ 2016 года) о нижеследующем: Предмет договора поставки. 1.1. Поставщик обязуется поставить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором Трактор Беларус МТЗ 82.1 со снегоочистителем СШР – 2,0П (передняя навеска) (или эквивалент) (далее - Товар) в количестве 1 единицы в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), и Техническим заданием (Приложение № 2) являющихся неотъемлемой частью Договора.
2.1. Цена Договора составляет _____________ (_________) руб. ___ копеек, в том числе НДС 18%. 2.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара в полной комплектации, расходы по предпродажной подготовке, оформлению всех необходимых документов на товар, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора. 2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора. 2.4. Форма оплаты – безналичный расчет; Оплата по договору поставки осуществляется Заказчиком по факту поставки товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после подписания сторонами договора, акта приема-передачи объекта основных средств по форме №ОС-1, на основании товарной накладной, счета и счёт-фактуры, предъявленных Поставщиком, и подписанного сторонами, в течение 5 (пяти) банковских дней. 2.5. Источник финансирования: Собственные средства КГУП «Автомобильные Дороги Забайкалья» 2.6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком: рубль Российской Федерации.
3.1. Место поставки Товара: Забайкальский край, город Чита, ул. Токмакова, 46 пом 8. 3.2. Срок поставки: В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора. 3.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ТУ завода-изготовителя по данной модели в комплектности завода-изготовителя, техническому паспорту, сервисной книжке или иному заменяющему её документу, а также требованиям, указанным в Приложении № 1 к Договору, в том числе к комплектации. 3.4. Поставляемый Товар должен быть новым (не восстановленным, не собранным из восстановленных частей, не бывшим в эксплуатации), серийно выпускаемым, не снятым с производства, не ранее 2016 года выпуска. 3.5. До заключения Договора Товар, указанный в п. 1.1. Договора, никому не продан, не заложен, в споре и под арестом не находится. 3.6. Поставщик извещает Заказчика телефонограммой или посредством факсимильной связи о готовности Товара к поставке. 3.7. В день передачи Товара Заказчику должны быть переданы: установленные изготовителем комплект принадлежностей и документы, в том числе сервисная книжка или иной заменяющий ее документ, копия дилерского договора о реализации и обслуживании (заверенная печатью Поставщика), а также документ, удостоверяющий право собственности на транспортное средство, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт транспортного средства для государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 3.8. Акт приема-передаче объекта основных средств по форме №ОС-1 и товарная накладная подписывается Сторонами в двух экземплярах в день поставки. В случае отказа Заказчика от приемки Товара последний обязан представить в течение 2 рабочих дней письменный мотивированный отказ. 3.9. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком согласно подписанного акта приема - передаче объекта основных средств по форме №ОС-1 и товарной накладной. 3.10. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с Договором. Товар должен быть осмотрен Заказчиком при подписании акта приема - передачи Товара и товарной накладной, о выявленных несоответствиях или недостатках Товара письменно уведомить Поставщика. При обнаружении скрытых дефектов (недостатков) Товара претензии принимаются по мере их обнаружения. 3.11. Подписанный Заказчиком акт приема – передачи объекта основных средств по форме №ОС-1 и товарная накладная является основанием для оплаты, в порядке и на условиях Договора. 3.12. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления Заказчика обязан заменить поставленный Товар. 4. Гарантии 4.1. Поставщик гарантирует, что: 4.1.1. Товар соответствует стандартам, нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации. 4.1.2. Товар соответствует требованием технического задания (Приложение № 2 к Договору). 4.2. Срок гарантии производителя на транспортное средство - не менее 24 месяца или 80 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Срок гарантии производителя исчисляется с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара. 4.3. Поставщик гарантирует отсутствие дефектов, правильную и эффективную работу Товара в течение гарантийного срока после подписания акта приемки-передачи Товара. 4.4. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену или ремонт любой неисправной части Товара, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественной сборкой или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, нарушением правил эксплуатации, внесения изменений в конструкцию Товара или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. 4.4.1. Если Заказчик обнаруживает в Товаре, поставленном Поставщиком, неисправность, препятствующую нормальной эксплуатации Товара, Заказчик отправляет Поставщику письменное уведомление с описанием неисправности. 4.4.2. По получении уведомления, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Заказчику своего представителя, который совместно с представителем Заказчика определяет сущность неисправности и степень ответственности за нее, и составляет Протокол о совместных действиях и сроках устранения неисправности. Если Поставщик в течение согласованного Сторонами срока не направляет своего представителя Заказчику, Заказчик делает свои выводы о неисправности, которые становятся окончательными и обязательными для Поставщика. 4.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии на замененную часть Товара заканчивается вместе с гарантийным сроком на Товар. 4.6 Гарантийное обслуживание автомобилей производится в г. Чита. 5.Ответственность сторон 5.1. Стороны несут ответственность за нарушение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. B случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, к нему применяются штрафные санкции (неустойка). Неустойка начисляется в размере 0,5% от цены Договора за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем исполнения обязательства на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы начисления неустойки и реквизиты для перечисления суммы неустойки. Оплата по Договору осуществляется за вычетом начисленной неустойки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения принятых по Договору обязательств. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обстоятельства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 5.3. B случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 6. Порядок разрешения споров 6.1. Поставщик и Заказчик обязуются принимать все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих из настоящего договора путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней. 6.2. В случае несогласия Стороной договора с претензией, ответ должен подтверждаться приложением обосновывающих документов. В случае согласия Стороной договора с претензией, в ответе должно быть подтверждение согласия с заявленными требованиями. Требования, указанные в претензии, должны быть удовлетворены в течение 10 календарных дней, с даты признания претензии. 6.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, возникшие споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края. 7. Форс-мажор 7.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если невыполнение является результатом обстоятельств непреодолимой силы или действия государственных органов. 7.2 В этом случае сроки, оговоренные для выполнения обязательств по настоящему договору поставки, будут продлены на период действия указанных выше обязательств и преодоления их последствий.
Приложение №1 к Договору поставки № ___от _________ 2016 г. Спецификация
Итого, общая стоимость поставляемых товаров (цена договора) с учетом налогов, транспортных расходов и других затрат равна ___________ руб. (). Заказчик: Поставщик: Генеральный директор __________ Лось В.В. ____________ М.П. М.П. Приложение № 2 к Договору поставки № ________ от __________ 2016 г. Техническое задание Трактор Беларус МТЗ 82.1 со снегоочистителем СШР – 2,0П (передняя навеска) (или эквивалент)– 1 шт. (новый, не использованный ранее, смонтированный из новых агрегатов, 2016 г. выпуска)
Заказчик: Поставщик: Генеральный директор ____________ Лось В.В. ____________________ М.П. М.П. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Бийское» Регулирование уровня яркости подсветки органов управления (замка зажигания, приборов) |
|
Гост 30412-96 межгосударственный стандарт дороги автомобильные и аэродромы Гост 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий |
|
Учебное пособие по выполнению курсового проекта «Технология и организация... Учебное пособие предназначено для студентов специальности 270205 «Автомобильные дороги» очной форм обучения для курсового и дипломного... |
 |
Государственное унитарное предприятие договор Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор", именуемое в дальнейшем |
|
Методические указания для студентов специальности 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» Методические указания предназначены для студентов специальности 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» очной и заочной форм обучения... |
|
Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» утверждаю... Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» |
|
Покупатель: государственное унитарное предприятие республики крым Покупатель: государственное унитарное предприятие республики крым «крымгазсети» в лице директора Тарасова Сергея Ивановича, действующего... |
|
Государственное унитарное предприятие Ярославской области Рыбинское... |
|
Инструкция участникам запроса котировок Общие положения Федеральное... Федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак» (далее по тексту фгуп «Гознак», Организатор) проводит запрос котировок... |
|
Установившейся практики автомобильные дороги Ключевые слова: земляное полотно, грунты, дорожная одежда, технология и механизация работ, элементы обустройства дороги, контроль... |
|
Договор Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственное научно-производственное предприятие «Крона», в лице Директора... |
|
Договор Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственное научно-производственное предприятие «Крона», в лице Директора... |
|
Договор Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственное научно-производственное предприятие «Крона», в лице Директора... |
|
Договор Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственное научно-производственное предприятие «Крона», в лице Директора... |
|
Инструкция участникам запроса котировок Общие положения Федеральное... Федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак» (далее по тексту фгуп «Гознак», Организатор) проводит запрос котировок... |
|
Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» Северо-Западный... Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», Калининградское управление Северо-Западного... |