О проведении аукциона в электронной форме

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии,

Директор ОГУП «ЧОСПК»

____________________А.А. Устинов

«_____»____________________2012 года

ДОГОВОР №

поставки товаров

г. Челябинск «_______» _________________ 2012г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ОГУП «Челябинская областная станция переливания крови», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора Устинова Анатолия Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые также «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и документацией о закупке.

1.2. Количество, номенклатура, стоимость поставляемого товара, а также сроки ее поставки определяются настоящим договором и документацией о закупке.

1.3. Общие условия поставок, содержащиеся в настоящем договоре, будут обязательными для всех партий товара на момент заключения договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товара осуществляется на основании протокола подведения итогов электронного аукциона.

2.2. Вместе с товаром Поставщик обязуется предоставлять Покупателю всю необходимую документацию на поставляемый товар: накладные, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, свидетельства о соответствии товара системе сертификации ГОСТ РФ и другую документацию, необходимую для полноценного использования поставленного товара.

2.3. Упаковка товара должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.

2.4. Доставка товара Покупателю осуществляться за счет Поставщика.

2.5. Документом, подтверждающим факт поставки, является накладная с отметкой полномочного представителя Покупателя о получении товара по количеству мест или товарная накладная.

2.6. Риск случайной гибели товара, возникает у Покупателя с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Товара поставляемого по настоящему договору определяется на основании протокола подведения итогов электронного аукциона и составляет _______________________________________________________________________ .

3.2. Оплата поставленного товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поставки товара.

3.3. В случае несвоевременной оплаты полученного товара Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования от суммы не исполненного в срок обязательства за каждый календарный день просрочки.

Эта обязанность возникает в том случае, если Поставщик направил Покупателю требование об её уплате.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Покупателю товар надлежащего качества в срок, установленный настоящим договором и документацией о закупке.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Оплатить товар в срок, установленный настоящим договором, и принять поставленный товар, подписав товарную накладную. Фактом получения товара Покупателем является подписанная обеими сторонами товарная накладная.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Стороны договорились, что приемка товара по количеству и качеству производится в сроки и порядке, определенном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. Вышеуказанные Инструкции подлежат применению в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации. Вызов Поставщика для участия в составлении акта приемки обязателен.

5.2. В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям настоящего Договора и документации о закупке, Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.

5.3. Претензии к Поставщику, по количеству и качеству поставляемого товара, предъявляются Покупателем в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения товара и передаются в письменной форме Поставщику.

5.4. Поставщик обязан рассмотреть претензии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента её получения и сообщить результат Покупателю.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору и документации по закупке Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Сторонами устанавливается обязательный доарбитражный (претензионный) порядок урегулирования споров в отношении количества/качества (комплектности) поставляемого товара. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде (арбитражном суде) по месту нахождения ответчика.

Претензии по количеству/качеству (комплектности) товара должны быть подтверждены соответствующим актом приемки товара, такой акт подлежит передаче вместе с претензией в качестве ее приложения.

Претензии, связанные с гарантийными обязательствами производителя, подлежат предъявлению Поставщику Товара.

В случае возникновения разногласий касательно качества товара и условий предусмотренных документацией о закупке, любая Сторона также вправе потребовать проведения специализированной независимой экспертизы. Расходы по проведению экспертизы будет нести Поставщик, если претензия по качеству товара будет признана обоснованной, или Покупатель, если претензия по качеству не подтвердится.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), смены исполнительного органа, досрочного прекращения полномочий лиц, представляющих Сторону в отношениях с контрагентом на основании доверенностей либо учредительных документов, а равно о возникновении ограничений в отношении полномочий таких представителей, Сторона, испытывающая такого рода изменения, обязана известить о них другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, вступает в действие с момента его подписания сторонами и передачи Покупателем Поставщику одного экземпляра настоящего договора.

8.3. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного исполнения обязательств предусмотренных настоящим договором и документацией о закупке.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК	ПОКУПАТЕЛЬ
	ОГУП «Челябинская областная станция переливания крови» 454076, г. Челябинск, ул. Воровского, 68 ИНН 7453003450 КПП 745301001 Р/с 40603810900050000063 В ОАО «Челябинвестбанк» к/с 30101810400000000779 БИК 047501779 Тел.: 232-78-90 Директор ____________/Устинов А.А./ МП