Государственный контракт №29
|
Скачать 0.55 Mb.
|
|
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 29 г. Ярославль 03 сентября 2013 года Департамент образования Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора департамента Груздева Михаила Вадимовича, действующий на основании Положения о департаменте образования Ярославской области, утвержденного Постановлением Администрации Ярославской области от 31.01.2007 № 29 «О создании департамента образования Ярославской области», с одной стороны, и ЗАО «Фирма НТЦ КАМИ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора филиала ЗАО «Фирма НТЦ КАМИ» в г. Ярославле Казанова Владислава Александровича, действующего на основании Устава Общества, Положения о филиале и доверенности от 13 июня 2012 года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. В соответствии с итогами открытого аукциона (протокол подведения итогов открытого аукциона от 14 августа 2013 года № 0171200001913002266), Поставщик обязуется осуществить поставку 28 комплектов цифрового оборудования (далее – Товар, оборудование) для мультимедийных кабинетов для нужд образовательных учреждений Ярославской области (далее – Получатели) в 2013 году в рамках ОЦП «Развитие информатизации Ярославской области» на 2011 - 2013 годы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту) и разнарядкой (Приложение 2 к Контракту), а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар. 1.2. Количество, ассортимент и наименование поставляемого Товара определяются Приложением 1 к Контракту. 2. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА 2.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям Приложения 1 к Контракту. 2.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, предоставляет документы, подтверждающие качество Товара, в случаях, установленных действующим законодательством, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.3. Поставляемый Товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями, действующими на территории РФ. 2.4. Поставщик обязан рассмотреть и удовлетворить претензии по количеству и качеству Товара в течение 10 календарных дней. В случае просрочки выполнения этого требования Получатель вправе устранить недостатки и некомплектность Товара за свой счет и взыскать с Поставщика понесенные расходы. 2.5. Риск случайной гибели и повреждения Товара несет Поставщик до момента передачи Товара Получателю. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Поставщик обязуется: 3.1.1. Своевременно поставить Товар на условиях, согласованных Сторонами. 3.1.2. Поставить Товар в количестве и ассортименте, согласованном Сторонами. 3.1.3. Осуществить инструктаж персонала Получателей в течение 14 календарных дней с момента пуско-наладки Товара. 3.1.4. Письменно уведомить Получателя и Заказчика о готовности поставки Товара не менее, чем за 5 рабочих дней до поставки. 3.1.5. Обеспечить за свой счет хранение и осуществление погрузочно-разгрузочных работ. 3.1.6. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов-фактур, подписанные Поставщиком и Получателем. 3.1.7. Одновременно с поставкой предоставить Получателю документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случаях, установленных действующим законодательством. 3.1.8. . Поставщик производит установку, монтаж и пуско-наладку оборудования по месту нахождения Получателей. 3.1.9. В течение гарантийного срока, который установлен в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), и исчисляемого с момента приемки Товара Получателем, за свой счет проводить необходимый ремонт и устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства и разделом 7 Контракта. 3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. Обеспечить приемку Товара Получателем и, при отсутствии претензий Получателя относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, подписание Получателем товарных накладных. 3.2.2. Произвести оплату Товара на условиях и в сроки, предусмотренные Контрактом. 4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с перевозкой, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей составляет 27 683 702,32 (Двадцать семь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи семьсот два) рубля 32 копейки. В том числе НДС 18% 4 131 414,66 (Четыре миллиона сто тридцать одна тысяча четыреста четырнадцать) рублей 66 копеек. Цена контракта включает в себя платеж за предоставление неисключительных прав 599 984,00 (Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, не облагающийся НДС в соответствии с пунктом 26 части 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно лицензионному соглашению (приложение №3). Цена Контракта является фиксированной и остается неизменной до конца выполнения обязательств по Контракту. 4.2. Порядок оплаты: -оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. - расчет производится по факту поставки товара и проведению пуско-наладки в течение 90 календарных дней с даты предъявления счета Поставщика с приложением товарных накладных и актов приемки выполненных работ по установке, монтажу и пуско-наладке, подписанных Поставщиком и Получателем, подтверждающих поставку товара и выполнение работ. 4.3. Источник финансирования – средства областного бюджета Ярославской области. Валютой платежа является российский рубль. 4.4. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту составляет 8 389 000,70 рублей и может быть обеспечено следующими способами: залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), безотзывная банковская гарантия. Способ обеспечения исполнения обязательств по Контракту выбирает Поставщик. 4.5. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту предоставляется на срок по 11 ноября 2014 года в целях обеспечения поставки товара, выполнения работ по установке, монтажу и пуско-наладке надлежащего качества в срок, указанный в контракте. 4.6. В случае, если Поставщик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Контракту выбрал залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), и, если Поставщик исполнил взятые на себя по Контракту обязательства надлежащим образом, Заказчик обязан возвратить ему денежные средства в течение 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика после окончания срока предоставления обеспечения. 5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 5.1. Поставка Товара осуществляется Получателям согласно разнарядке (Приложение 2 к Контракту. Все поставляемое оборудование должно быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовлено не ранее 2012 г. 5.2. Поставка производится по месту нахождения Получателей, согласно разнарядке (Приложение 2). Условия поставки: Поставщик должен уведомить Заказчика и Получателя не менее чем за 5 рабочих дней до готовности поставки. Поставка производится только комплектами, готовыми к монтажу по месту эксплуатации. Поставка, установка, монтаж и пуско-наладка производятся по 11 ноября 2013 года. 5.3. Датой поставки Товара (либо его партии) является дата подписания товарной накладной, подтверждающей передачу Товара Получателю. 5.4. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. 5.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара и дополнительно содержать наименование и контактные данные Поставщика. 5.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 6.1. Приемку Товара осуществляет Получатель с участием Поставщика. 6.2. Товар принимается Получателем в присутствии представителя Поставщика по количеству, качеству и ассортименту в порядке, предусмотренном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6, «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. 6.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик или Получатель вправе предъявить Поставщику претензии по качеству. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7.1. Вместе с Товаром предоставляется гарантия качества производителя и гарантия качества Поставщика на Товар. Срок действия гарантии качества Производителя: 1) Интерактивная доска не менее 3 лет. 2) Проекторы не менее 2-х лет (лампа не менее 6 месяцев или не менее 1000 часов). 3) Компьютеры не менее 3-х лет. 4) МФУ не менее года при количестве отпечатков не более 30 000 шт. 5) Прочее оборудование не менее 1 года. Исчисление срока действия гарантии качества Товара производится с момента подписания Поставщиком и Получателем актов приемки выполненных работ по установке, монтажу и пуско-наладке. Срок действия гарантии качества Поставщика на Товар – не менее срока действия гарантии качества производителя. 7.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание, ремонт или замену некачественного или вышедшего из строя товара (комплектующего изделия), а также устраняет скрытые дефекты и недостатки, возникшие по вине Поставщика либо производителя товара. Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: - по ремонту Товара; - по восстановлению работоспособности установленного им системного и прикладного программного обеспечения. 7.3. В течение гарантийного срока обеспечивается поддержка «горячей» линии по техническим вопросам эксплуатации оборудования. Расходы, связанные с гарантийным обслуживанием Товара, несет Поставщик. Срок для ремонта или замены некачественного товара (комплектующего изделия), устранения скрытых дефектов и недостатков – не более 30 рабочих дней после получения Поставщиком соответствующей претензии Заказчика или Получателя. При этом в течение одного года с даты подписания Получателем акта приемки выполненных работ гарантийное обслуживание осуществляется по месту эксплуатации оборудования, в случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр, такая доставка осуществляется силами поставщика и за счет поставщика. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ. 8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также иного ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы либо по вине Заказчика. 8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки в доход бюджета Ярославской области возлагается на Заказчика в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса РФ. При этом размер оплаты Заказчиком Поставщику поставленного Товара по Контракту уменьшается на размер неустойки, подлежащий перечислению в доход бюджета Ярославской области Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Контракта. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Споры по настоящему Контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Ярославской области. 9.2. Все приложения, изменения, согласования, дополнения и уточнения к настоящему Контракту с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ, являются его неотъемлемыми частями, они должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Приложения: 1) Техническое задание. 2) Разнарядка. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
|
Похожие:
 |
Проект государственный контракт № ... |
 |
Государственный Контракт № Извещение)), проведенного в соответствии с Федеральным законом от 05. 04. 2013 №44-фз (далее – Федеральный закон), на основании протокола... |
|
Государственный контракт № Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных... |
|
Государственный контракт на поставку реактивов для кдл Сирдитова Андрея Николаевича, действующего на основанииУстава, с другой стороны,в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий... |
|
Государственный контракт на поставку стоматологических расходных... Билого Сергея Степановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий... |
|
Государственный контракт №14 на организацию питания обучающихся,... ... |
|
171382800603938490100100030022120244 Государственный контракт №82-120... Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 05. 04. 2013 №44-фз, протоколом... |
|
Государственный контракт № на приобретение расходных материалов для электронной техники Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решением единой комиссии фку “ЦХисо умвд россии по Псковской... |
|
Государственный контракт № 056431-16 на Централизованную охрану Б/02641 от 11. 06. 2013 года, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Селецкого Николая Евгеньевича, действующего... |
|
Государственный контракт №17-наэ на поставку медикаментов для нужд... «13» апреля 2017 г., на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05. 04. 2013 г. №44-фз «О контрактной системе... |
|
Проект государственного контракта государственный контракт № Стороны, заключили настоящий энергосервисный Контракт (далее — Контракт), предметом которого является осуществление Исполнителем... |
|
Государственный контракт №16 на поставку лекарственных средств для... «Заказчик» в лице врио начальника Сокурова Михаила Борисовича, действующего на основании Приказа мвд россии №214 л/с от 14. 03. 2017г,... |
|
Проект государственный контракт №681/эа на поставку товара Открытое акционерное общество «Протек-50», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Новоселовой Елены Викторовны, действующего... |
|
Государственный контракт №324/2017 на поставку товаров для государственных нужд ... |
|
Государственное бюджетное учреждение Республиканский реабилитационный... Государственный контракт на Поставку грузопассажирского автомобиля пежо partner tepee или эквивалент в количестве 1 шт. (далее –... |
|
Цумадинская центральная районная больница «Стороны», на основании результатов конкурса на размещение заказа на поставку товаров путем запроса котировок для нужд Заказчика,... |