5. ГАРАНТИИ
5.1. Исполнитель предоставляет гарантию:
гарантия на произведенные Исполнителем работы – 12 месяцев;
гарантия на жестяно-сварочные работы – 12 месяцев;
гарантия на электротехнические работы – 12 месяцев;
гарантия на детали, узлы и агрегаты, установленные на транспортные средства взамен вышедших из строя – 12 месяцев, или 10 000 км. пробега со дня передачи автомобиля из ремонта Заказчику, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации транспортных средств установленных заводом изготовителем.
5.2. В случае выявления в течение срока, указанного в п. 5.1. настоящего контракта, неисправностей, связанных с некачественно выполненными работами или использованными запасными частями, Исполнитель обязуется устранить за свой счёт выявленные неисправности в течение 5 (пяти) дней в зависимости от сложности выявленных неисправностей, при этом срок устранения сложных неисправностей не может превышать 10 дней.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.Заказчик и Поставщик (подрядчик, исполнитель) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с Заказчика штраф. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы в размере 2,5 % от цены контракта определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - Постановление № 1063), и составляет 250 рублей 00 копеек.
6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и определяется по формуле П = (Ц-В) х С (где Ц – цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С – размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При к, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При к, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.7.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы в размере 10 % от цены Контракта определенной в порядке, установленном Постановлением № 1063, и составляет 1 000 рублей 00 копеек.
6.8. К отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых используется ставка рефинансирования Банка России, вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, если иноене предусмотрено федеральным законом.
6.9. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
6.10. Стороны обязуются выполнять обязательства по настоящему Контракту в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно.
6.11.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Контракта.
6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в трехдневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и последствия.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств, принятых по Контракту, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в Контракте.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 15 (Пятнадцать) дней со дня получения последнего адресатом.
8.4. При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан (г. Уфа).
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего контракта.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий контракт составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.3. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара (объема работ, услуг), качества товара, (работ, услуги) и иных условий контракта.
10.4. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения
10.5. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
10.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о проведении закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
10.11. Информация о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 порядке в реестр недобросовестных Поставщиков.
10.12. Во всем остальном, не предусмотренном в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.13. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана в обязательном порядке сообщить об этом другой Стороне в течение 3 дней в письменном виде.
10.14. При выделении недостаточного финансирования, либо отзыве выделенного финансирования распорядителями бюджетных средств контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
10.15. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик вправе провести экспертизу. При этом Заказчиком к ее проведению могут быть привлечены эксперты, экспертные организации.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1 Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует по «31» декабря 2016 года.
Перечень приложений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта:
Приложение № 1 Стоимость нормо-часа
Приложение № 2 Перечень запасных частей.
Приложение № 3 Направление на техническое обслуживание.
Приложение № 4 Акт приема-передачи транспортного средства.
Приложение № 5 Акт приемки-передачи демонтированных запчастей.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
|
Заказчик:
|
|
федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан»
Получатель услуг: ОВО по Янаульскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по Республике Башкортостан
Адрес, индекс (почтовый)
452800, РБ, г. Янаул, ул. Худайбердина, 17
ИНН 0274167900
КПП 027143001
ОГРН 1120280030221
БИК 048073001
р/с 401 058 103 00000010001
в Отделении – НБ Республика Башкортостан г. Уфа
лицевой счет 03011А71290 в УФК
по Республике Башкортостан Банка России г. Уфы ИНН 0274049939
КПП 027501001
|
|
_________________________ /_____________/
М.П.
|
Контрактная служба по осуществлению закупок
Согласовано:
|
|
Начальник ОМТ и ХО ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ В.В. Костарев
|
Начальника ФЭО ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ П.Н. Бирюков
|
Специалист ФЭО ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ Л.Т. Фатихова
|
Главный бухгалтер ФЭО ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ Н.Е. Николаева
|
Начальник автохозяйства ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ А.А. Гиндуллин
|
Приложение № 1
к Государственному контракту
№ ____ от «___» ________ 2016 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Цена единицы услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств модельного ряда марки ФОРД
Стоимость 1 нормо-часа при ремонте и обслуживании
|
Цена за единицу, руб.
|
|
Стоимость работ и расходных материалов – шиномонтаж:
Наименование услуг
|
Стоимость за 1 колесо, рублей
|
|
|
R 15
|
R 16
|
|
Балансировка
|
|
|
|
Монтаж/демонтаж
|
|
|
|
Снятие/установка
|
|
|
|
Герметизация шины
|
|
|
|
Сосок б/к установка (все модели)
|
|
|
|
Ремонт б/к шины (жгутом)
|
|
|
|
Чистка колес
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходные материалы для шиномонтажа
|
Цена за единицу, руб.
|
|
|
Штампованные диски
|
Литые диски
|
|
|
Грузики балансировочные
|
|
|
|
|
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___________________________ ____________
|
__________________________
|
Контрактная служба по осуществлению закупок
Согласовано:
|
|
Начальник ОМТ и ХО ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ В.В. Костарев
|
Начальника ФЭО ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ П.Н. Бирюков
|
Специалист ФЭО ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ Л.Т. Фатихова
|
Главный бухгалтер ФЭО ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ Н.Е. Николаева
|
Начальник автохозяйства ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ А.А. Гиндуллин
|
Приложение № 2
к Государственному контракту
№ ____ от «___» ________ 2016 г.
Перечень запасных частей
Перечень необходимых запасных частей и расходных материалов с указанием стоимости единицы в рублях для оказания услуг по ремонтным работам и ТО транспортных средств модельного ряда марки ФОРД
№ п/п
|
Наименование
|
Ед.изм.
|
Цена за единицу, руб.
|
Заполняется в соответствии с техническим заданием настоящей аукционной документацией
|
Заполняется по итогам аукциона
|
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___________________________ /____________/
|
__________________________
|
Контрактная служба по осуществлению закупок
Согласовано:
|
|
Начальник ОМТ и ХО ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ В.В. Костарев
|
Начальника ФЭО ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ П.Н. Бирюков
|
Специалист ФЭО ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ Л.Т. Фатихова
|
Главный бухгалтер ФЭО ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ Н.Е. Николаева
|
Начальник автохозяйства ФГКУ УВО МВД
по Республике Башкортостан
|
_____________ А.А. Гиндуллин
|
Приложение № 3
к Государственному контракту
№ ____ от «___» ________ 2016 г.
НАПРАВЛЕНИЕ №
на техническое обслуживание
(текущий ремонт, капитальный ремонт)
Автомобиль _________________________________________ г/н ______________________
(марка)
Служба______________________________________Конт. тел._________________________
Сотрудник____________________________________________________/________________
(Ф.И.О.) (подпись)
направляется на (указание тех.станции)____________________________________________
по адресу (место расположения тех.станции)_______________________________________
Направление (указание ремонтных работ):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Представитель подразделения «____» _____________ 20__ года______________________
Тех.группа «____» _____________ 20__ года М.П.____________________________
Приложение № 4
к Государственному контракту
№ ____ от «___» ________ 2016 г.
АКТ
приема-сдачи транспортного средства
Транспортное средство сдал _____ч.:_____мин. "____"___________ ______ г.
Подразделение:_______________________________________________________________
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________
Транспортное средство принял
Организация__________________________________________________________________
Ф.И.О________________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________
1. Принял транспортное средство:
Марка, модель: __________________________________.
Гос. номер: _____________________________________.
VIN: ___________________________________________.
2. Осмотром установлено:
2.1. Внешний осмотр __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. С транспортным средством переданы:
1) _____________________________________________;
2) _____________________________________________;
3) _____________________________________________;
4) _____________________________________________.
4. Идентификационные номера транспортного средства сверены, комплектность проверена. Претензий, в том числе имущественных, Заказчик не имеет.
По окончании ремонта (технического обслуживания)
Транспортное средство принял _____ч.:_____мин. "____"___________ _____ г.
Подразделение:_______________________________________________________________
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________
Приложение № 5
к Государственному контракту
№ ____ от «___» ________ 2016 г.
АКТ № __________
приемки-передачи демонтированных запчастей
г. Уфа “____” _________ 20__ г.
Настоящий Акт составлен о том, что в соответствии с условиями государственного контракта № ___ от “___” _______ 20__ г.:
Дата демонтажа: «___»______________20 ___ г.
Марка, модель: __________________________________.
Гос. номер: _____________________________________.
VIN: ___________________________________________.
Год выпуска:________________________________________.
№ п/п
|
Наименование демонтированных запчастей
|
Марка, модель, инвентарный, серийный №
(если имеется)
|
Кол-во (штук)
|
Запись о дальнейшем направлении запасной части (эксплуатация, ремонт или утилизация)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запчасти сдал _____ч.:_____мин. "____"___________ ______ г.
Подразделение:_______________________________________________________________
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________
Запчасти принял _____ч.:_____мин. "____"___________ _____ г.
Подразделение:_______________________________________________________________
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________
ЧАСТЬ VI.
ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
Безотзывная банковская гарантия
г. __________ «___» _________ 20__ г.
Банк (кредитная организация)________________________________________________________
(полное наименование банка или кредитной организации)
(лицензия № ____ от «_____» ________________ _____ г.), именуемый в дальнейшем «Гарант», обязуется оплатить ____________________________________________, именуемому в дальнейшем «Бенефициар», денежную сумму в размере ________________________________________________________
(указать сумму банковской гарантии)
рублей в случае, если _____________________________________________________________,
(указать наименование и реквизиты Принципала)
именуемое в дальнейшем «Принципал», откажется от выполнения, либо допустит любое (в том числе - однократное) нарушение взятых на себя обязательств по государственному контракту на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд ________________________________________________________________________________
(наименование предмета и цена государственного контракта)
1. Гарант производит платеж в полном объеме в течение трех банковских дней после получения первого письменного требования Бенефициара, поданного в соответствии со статьей 374 ГК РФ, при этом, не требуя от Бенефициара дополнительного обоснования соответствующего требования.
2. Банковская гарантия действует в течение всего срока действия государственного контракта, а так же в течение 30 календарных дней после истечения срока его действия.
3. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по гарантии прекращаются в связи с:
3.1. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
3.2. окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана.
4. Утратившая силу гарантия Бенефициаром Гаранту не возвращается.
5. При невыполнении обязательств по банковской гарантии в установленный п. 1 срок, Гарант дополнительно несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
6. Все споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан
7. Место нахождения, почтовый адрес и платежные реквизиты Гаранта: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель банка __________________ _________________________________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
Главный бухгалтер банка __________________ ___________________________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
|
