|
ОАО «НИИПТ»
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
закупочной комиссии
____________А.С. Гирфанов
«____» ___________ 2015 года
Конкурсная документация
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА выполнение работ по наладке испытательных стендов (стенд 600 кВ, стенд «Каскад трансформаторов 3х600 кВ», стенд 200 кВ)
г. Санкт-Петербург
2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ….…...……..…….…...2
1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА…….4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.……………………………………………….....7
2.1. Общие сведения о процедуре открытого одноэтапного конкурса….....7
2.2. Начальная (предельная) цена Договора………………………………….8
2.3. Разъяснение документации.……………….……………………………..8
2.4. Внесение изменений в документацию.……………………………….….8
2.5. Правовой статус документов……………………………………..…..…..9
2.6. Обжалование.……….…………………..………………………………….9
2.7. Прочие положения...…………………………….………………………..10
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.……………………..………………….…..11
4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.…………………………………………..…….….14
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ,
УЧАСТНИКАМ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.………………………….…....24
5.1. Требования к потенциальным Участникам.……………………….........24
5.2. Подтверждение соответствия потенциальных Участников
установленным требованиям.....................................................................24
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ. ИНСТРУКЦИИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.………..………………………….…28
6.1. Общий порядок проведения Закупки..…………………………….……28
6.2. Порядок подачи Предложений....………………………………………..28
6.3. Требования к сроку действия Предложения…...……………………….29
6.4. Продление срока окончания приема Предложений..…………………..29
6.5. Порядок изменения Предложений ..…….………………………………30
6.6. Порядок отзыва поданных Предложений...…….………………………30
6.7. Порядок вскрытия конвертов с Предложениями.……………………...30
6.8. Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений ………………..30
6.9. Определение Победителя…………………………………………….…..35
6.10. Заключение Договора …………………………………………………....35
6.11. Уведомление Потенциальных Участников, Участников
о результатах конкурса…………………………….…………………….36
7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.………………………………………………………...37
7.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)……………………………………..37
7.2. Коммерческое предложение (форма 2)…………………………………40
7.3. Календарный план (форма 3)..…………………………………………..42
7.4. Техническое предложение (форма 4).….……………………………….44
7.5. Анкета Участника конкурса (форма 5)...……………………………….46
7.6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 6)..................................................................................49
7.7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7).…………....51
7.8. Справка о кадровых ресурсах (форма 8)……………………………......53 7.9. Информационное письмо о наличии у Потенциального Участника
связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками
Заказчика (форма 9)..……………………………………………………..55
7.10. Опись заявки Участник (форма 10).……………………………………..57
1.Уведомление о проведении открытого одноэтапного конкурса
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»), местонахождение: РФ, 194223 г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.14, лит А, (далее – Заказчик) настоящим уведомлением, публикуемым на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru. и на общедоступном интернет-сайте ОАО «НИИПТ», www.niipt.ru. (раздел «Закупки»), объявляет о проведении процедуры открытого одноэтапного конкурса (далее – Закупка) и приглашает юридических лиц (далее — Участники) подавать свои Предложения для заключения договора на выполнение работ по наладке испытательных стендов (стенд 600 кВ, стенд «Каскад трансформаторов 3х600 кВ, стенд 200 кВ) (далее – Договор). Под Предложением подразумевается перечень документов, необходимых для участия в Закупке.
Закупка проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Торговой площадки информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «B2B-energo» - www.B2B-Energo.ru (далее - Система).
Для участия в Закупке необходимо быть зарегистрированным в Системе в качестве участника данной Системы.
Предмет Договора, сроки исполнения обязательств по Договору, порядок оплаты:
1.4.1. На условиях и в течение срока действия Договора Подрядчик обязуется выполнять работы по наладкам испытательных стендов (далее – «Работы») и передавать результаты Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принимать Работы и оплачивать цену Договора.
Требования к Работам и их результатам устанавливаются Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
Работы выполняются по месту нахождения испытательных стендов в здании по адресу: РФ, Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова д.1 (далее – «Объект»).
Работы выполняются поэтапно. Состав, стоимость, сроки выполнения Работ, а также иные условия выполнения Работ на каждом этапе Договора определяются в дополнительных соглашениях, заключаемых Сторонами во исполнение Договора в порядке, установленном Договором. Указанные дополнительные соглашения к Договору (далее – «Дополнительные соглашения») заключаются по форме, приведенной в приложении № 2 к Договору.
Начало выполнения работ – с момента заключения договора;
Окончание работ – 31.12.2015г.
Оплата стоимости Работ по каждому Дополнительному соглашению (этапу Договора) осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ этапа Договора на основании счета Подрядчика на оплату.
Оплата Заказчиком цены настоящего Договора осуществляется в российских рублях, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
Обязательства Заказчика по оплате цены настоящего Договора считаются исполненными с даты списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Подробное описание требований к оказанию услуг, являющихся предметом Закупки (далее – Услуги), требований к Участникам и их Предложениям содержится в Документации по Закупке на право заключения Договора (далее – Документация), размещенной на общедоступном интернет-сайте ОАО «НИИПТ» www.niipt.ru. (раздел «Закупки»), на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru., а так же на торговой площадке www.B2B-Energo.ru
Документация предоставляется безвозмездно.
Для участия в Закупке необходимо своевременно подать Предложение, подготовленное в порядке, указанном в Документации. Предложение должно быть подано в электронном виде с использованием функционала Системы.
Предложения должны быть получены Заказчиком до 11 часов по московскому времени «20» мая 2015 года. Участники должны подтвердить заявленную итоговую цену Договора, прикрепив к Предложению файлы, подготовленные в соответствии с формами, приведенными в Документации до 11 часов по московскому времени « 20» мая 2015 года.
Предложения Участников, не подтвердивших заявленную цену Договора путем загрузки файлов в установленной форме, могут быть отклонены без рассмотрения по существу, в соответствии с правилами и регламентами Системы.
Вскрытие Предложений будет осуществлено c использованием функционала Системы.
Подведение итогов Закупки Заказчик осуществляет в срок до 14 часов «22» мая 2015 года. Заказчик, при необходимости, вправе изменить данный срок. Информация о результатах Закупки автоматически публикуется в Системе.
Организатором Закупки предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки. Порядок проведения процедуры переторжки через Систему «B2B-Energo» определяется её правилами.
Оригинал Предложения на бумажном носителе предоставляется Победителем Закупки по адресу: РФ, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.14 лит А, ответственному лицу Ланец Ольге Сергеевне, телефон (812) 292 89 22 в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов процедуры Закупки и направления ему официального оповещения о выборе Победителя по Закупке.
Участником Закупки может быть любое юридическое лицо. Претендовать на победу в Закупке могут Участники, предложившие лучшие условия Договора и отвечающие следующим требованиям:
соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг;
отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
не проведение реорганизации или ликвидации Участника, отсутствие введенной в отношении Участника процедуры, предусмотренной законодательством о несостоятельности (банкротстве);
не приостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Предложения;
отсутствие ареста, наложенного на имущество Участника, необходимое для исполнения Договора;
предоставление сведений, предусмотренных п.5.2 Конкурсной документации;
наличие свидетельств саморегулируемых организаций, лицензий и допусков на право проведения данных видов работ, а именно: на проведение монтажных и наладочных работ оборудования электрических сетей, станций и подстанций.
Предельная (начальная) цена Договора, заключаемого по результатам Закупки, составляет 554490 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто) рублей 15 копеек, кроме того НДС (18%) – 99808 (Девяносто девять тысяч восемьсот восемь) рублей 23 копейки.
Предельная цена с НДС (18%) составляет 654298 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести девяносто восемь) рублей 38 копеек.
Предложения Участников, превышающие начальную (предельную) цену Договора, могут быть отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу.
Договор по результатам Закупки между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течении 45 (Сорока пяти) дней с момента определения Победителя.
В соответствии с Уведомлением о проведении Закупки, Заказчик имеет право отказаться от проведения Закупки не позднее, чем за 5 (Пять) дней до дня вскрытия конвертов с Предложениями, не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик публично извещает об отказе от проведения Закупки на сайте ОАО «НИИПТ», - www.niipt.ru, и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.
1.19. Подробные условия проведения Закупки содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному уведомлению.
-
Общие положения
-
Общие сведения о процедуре открытого одноэтапного конкурса
Потенциальный Участник
|
Юридическое лицо, имеющее намерение принять участие в Закупке и подавшее Предложение в сроки, установленные Документацией.
|
Участник
|
Потенциальный Участник, допущенный в соответствии с решением Закупочной комиссии к участию в Закупке на основании результатов рассмотрения Предложений.
|
Победитель
|
Участник, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Предложению которого присвоен первый номер на основании результатов оценки и сопоставления Предложений.
|
Заказчик, Организатор,
ОАО «НИИПТ»
|
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения», место нахождения: РФ, 194223 г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.14, лит. А.
|
Заказчик приглашает юридических лиц к участию в открытом одноэтапном конкурсе для заключения договора на выполнение работ по наладке испытательных стендов (стенд 600 кВ, стенд «Каскад трансформаторов 3х600 кВ, стенд 200 кВ) (далее – Закупка).
Текст Уведомления о проведении Закупки приведен в разделе 1 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации, если по тексту не установлено иное). Уведомление о проведении Закупки опубликовано на общедоступном сайте ОАО «НИИПТ» - www.niipt.ru., копия уведомления размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.
Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление Потенциальных Участников, Участников об итогах Закупки, иные необходимые действия Заказчика совершаются закупочной комиссией.
Для справок обращаться: по организационным вопросам – к ответственному лицу Ланец Ольге Сергеевне, телефон (812) 292 89 22, адрес электронной почты lanets_о@niipt.ru, по техническим вопросам – заведующий сектором – Привалов И.Н., телефон: (812) 555 49 64.
Подробные требования к оказываемым Услугам, изложены в разделе 3. Проект Договора, заключаемого по результатам Закупки, приведен в разделе 4. Требования к Потенциальным Участникам, порядок подтверждения соответствия предъявляемым требованиям приведен в разделе 5. Порядок проведения Закупки и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений приведены в разделе 6. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 7.
-
Начальная (предельная) цена Договора
Предельная (начальная) цена Договора, заключаемого по результатам Закупки, составляет 554490 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто) рублей 15 копеек, кроме того НДС (18%) – 99808 (Девяносто девять тысяч восемьсот восемь) рублей 23 копейки.
Предельная (начальная) цена Договора, заключаемого по результатам Закупки, составляет с учетом НДС (18%) –654298 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести девяносто восемь) рублей 38 копеек.
2.3. Разъяснение Документации
Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений Документации. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан направить в письменной форме разъяснения положений Документации заинтересованному лицу, подавшему запрос, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до дня окончания подачи Предложений.
Разъяснения положений Документации публикуются, копия разъяснений размещается способами аналогичными для Уведомления о проведении Закупки (пункт 2.1.2).
-
Внесение изменений в Документацию
Заказчик в любой момент до окончания срока приема Предложений вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. В этом случае при необходимости Заказчик вправе изменить срок окончания приема Предложений.
Уведомление о внесении изменений в Документацию публикуются, копия Уведомления о внесении изменений в Документацию размещается способами аналогичными для уведомления о проведении Закупки (пункт 2.1.2).
Заказчик не направляет Потенциальным Участникам Уведомление о внесении изменений в Документацию в письменной форме. В случае внесения Заказчиком изменений в Документацию в порядке, установленном пунктом 2.4.2, соответствие Предложения требованиям Документации с учетом изменений, внесенных Заказчиком, обеспечивает Потенциальный Участник.
-
Правовой статус документов
Опубликованное в соответствии с пунктом 2.1.2 Уведомление о проведении Закупки, Документация являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Потенциальными Участниками, Участниками в соответствии с этим.
Протокол о результатах конкурса, подписанный Заказчиком и Победителем, имеет силу договора, определяющего обязанность Заказчика и Победителя заключить Договор на условиях, установленных Уведомлением о проведении Закупки, Документацией и Предложением Победителя.
При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
А) проект Договора, приведенный в разделе 4 Конкурсной документации;
Б) протокол о результатах Закупки;
В) Уведомление о проведении Закупки и Документация со всеми дополнениями и разъяснениями;
Г) Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями.
Д) Иные документы Заказчика, Потенциальных Участников, Участников не определяют их права и обязанности в связи с данной Закупкой.
Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении Закупки и Документацией, Заказчик, Потенциальные Участники и Участники руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
-
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Закупки, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Потенциальными Участниками, Участниками обязательств, связанных с проведением Закупки и участием в нем, решаются в претензионном порядке. При реализации этого порядка сторона, права которой нарушены, обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет мотивированный ответ на претензию в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента ее получения.
Если претензионный порядок, указанный в пункте 2.6.1, не привел к разрешению разногласий, Потенциальные Участники, Участники имеют право оспорить решение или поведение Заказчика в связи с Закупкой в закупочной комиссии Заказчика.
-
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Закупки, не урегулированные путем претензионного порядка и обращения в закупочную комиссию Заказчика, решаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург и ЛО в соответствии с действующим законодательством.
-
Прочие положения
Потенциальный Участник, Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов Закупки, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Потенциальных Участников, Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Потенциальным Участникам, Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.
Заказчик вправе отклонить Предложение на любом этапе конкурса, если он установит, что:
− Потенциальный Участник, Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Заказчика вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие закупочной комиссией решения по определению Победителя;
− Потенциальные Участники, Участники заключили между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя.
В случае, если обстоятельства, указанные в п.2.7.3., установлены после определения Победителя или заключения Договора, Заказчик вправе оспорить результаты Закупки в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
В соответствии с Уведомлением о проведении Закупки, Заказчик имеет право отказаться от проведения Закупки не позднее, чем за 5 (Пять) дней до дня вскрытия конвертов с Предложениями, не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик публично извещает об отказе от проведения Закупки на сайте ОАО «НИИПТ», - www.niipt.ru, и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.
Документы, входящие в Предложение и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях.
|
