Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой учебных пособий для объекта «Общеобразовательная школа во 2 мкрн. Аэропорта г. Красноярска»

Скачать 4.29 Mb.

Название	Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой учебных пособий для объекта «Общеобразовательная школа во 2 мкрн. Аэропорта г. Красноярска»
страница	36/36
Тип	Конкурс

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Конкурс

1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36

III. Сроки поставки

3.1. Срок поставки товара по настоящему контракту на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляет:

- дата начала поставки товара – с момента заключения контракта;

- дата завершения поставки – ________ 2008 г., в соответствии с графиком поставки товаров, утвержденным «Заказчиком».

3.2. Товар доставляется «Поставщиком» на объект «Общеобразовательная школа во 2 мкр. Аэропорта г. Красноярска» по адресу ул. Алексеева, 95, в соответствии с графиком поставки утвержденным «Заказчиком» (приложение 2), который является неотъемлемой частью настоящего контракта..
IV. Обязанности Сторон

4.1. «Поставщик» обязуется:

- осуществить поставку товара надлежащего качества в срок и на условиях, определенных разделом 3 контракта;

- обеспечить контроль за доставкой товара до места;

-осуществить погрузочно-разгрузочные работы;

- направить «Заказчику» накладную, счет-фактуру на отгруженный товар и акт приема-передачи оформленный в соответствии с действующим законодательством;

4.2. «Заказчик» обязуется осуществить приемку товара по количеству и качеству в соответствии с обычаями делового оборота и произвести оплату поставленного товара согласно условиям раздела 2 настоящего контракта.

V. Требование к приемке и качеству товара.

5.1. По факту поставки, доставки до места товара оформляется двусторонний акт приема-передачи товара, который подписывается Сторонами и скрепляется печатями.

5.2. В случае обнаружения недостатка товара либо товара несоответствующего качества «Заказчик» вправе потребовать от «Поставщика» предоставления следующего объема гарантий качества:

-________________________________________________________;

-________________________________________________________

5.3. Срок предоставления гарантий качества - __________________.
VI. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. «Поставщик» обязан возместить «Заказчику» убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего контракта в полной сумме сверх неустойки.

6.3. За просрочку исполнения обязательств по осуществлению поставки «Поставщик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства (но не более основной суммы контракта).

6.4. За просрочку исполнения по оплате поставки товара «Поставщик» вправе требовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех рабочих дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

7.3. «Поставщик» освобождается от уплаты (штрафа, пеней) неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».
VIII. Разрешение споров

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.
IX. Порядок расторжения контракта

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при просрочке поставки товара более двух недель;

- в случае поставки товара ненадлежащего качества, составляющего более одной четверти от общего объема поставки согласно настоящему контракту;

- в случае прекращения потребности в товаре со стороны «Заказчика» или выявления нецелесообразности продолжения его поставки.

9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:

- принять товар надлежащего качества, фактически поставленный «Поставщиком»;

- в течение трех рабочих дней после получения от «Поставщика» акта приема-передачи товара подписать его или дать мотивированный отказ;
X. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2008г.

10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.

XI. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации - правопреемнике.

11.3. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Поставщика», за исключением случаев, если новый «Поставщик» является правопреемником «Поставщика» по такому контракту вследствие, слияния или присоединения.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик: МУ города Красноярска «УКС»

ИНН 2451000430, КПП 246601001

660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса,95 т. 66-14-01, 66-12-03
Поставщик:__________________________________________________________________________________________________________________________
Заказчик: Поставщик:

Начальник управления

__________ П.В. Филиппов __________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Спецификация

№	Наименование товара	Количество, шт	Цена за ед. с учетом НДС., руб.	Стоимость всего с учетом НДС, руб.

Приложение № 2 к муниципальному

контракту № _____ от _________ 2008 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик:

Начальник МУ города

Красноярска «УКС»

___________ П.В. Филиппов

ГРАФИК

поставки с доставкой учебных пособий для объекта

«Общеобразовательная школа во 2 мкрн. Аэропорта г. Красноярска»

	ИЮЛЬ																АВГУСТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		16	17	18	19	20
Поставка с доставкой учебных пособий																	1
Поставка с доставкой учебных пособий

Поставщик:
________________

1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Похожие:

	Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе Наименование предмета конкурса: Выбор поставщика на право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой учебных пособий...		Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального Предмет конкурса – выбор поставщика на право заключения муниципального контракта на поставку запасных частей для автомобилей, автомобильных...
	Конкурсная документация Предмет конкурса – право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой и монтажом диагностического оборудования для...		Конкурсная документация для проведения открытого конкурса Предмет конкурса отбор организаций на право заключения муниципального контракта на поставку вычислительной и оргтехники для муниципальных...
	Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право... «Создание единой информационной образовательной среды города Красноярска» на 2006 год		Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право... Предмет конкурса выбор поставщиков на право заключения муниципальных контрактов на поставку с доставкой и монтажом медицинского оборудования...
	Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на поставку... Предмет конкурса – право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой игрового оборудования для мдоу «Детский сад...		Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения муниципальных... Предмет конкурса – право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой и монтажом медицинского оборудования для муз...
	Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право... Предмет конкурса выбор исполнителя (страховщика) на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по страхованию автомобильного...		Документация открытого аукциона на право заключения муниципального... Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой вычислительной техники в муниципальные образовательные...
	Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения муниципальных... Предмет конкурса – право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой и монтажом медицинского оборудования для муз...		Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения муниципальных... Предмет конкурса – право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой, монтажом и вводом в эксплуатацию медицинского...
	Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право... ...		Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право... ...
	Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения муниципальных... Предмет конкурса – право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой, монтажом и вводом в эксплуатацию медицинского...		Об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта Предмет аукциона – выбор поставщика на право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой средств вычислительной техники...

Руководство, инструкция по применению