Договор № __
на поставку моющих и чистящих средств
п. Большаково «__» _____ 2018 г.
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Большаковский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Карпущенко Н.П.., действующей на основании Приказа № 346-л от 10.07.2018г., с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предмет договора: поставка моющих и чистящих средств. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение 1) (далее – Товар).
1.2. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет на оплату, в 2-х экземплярах).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет _______ (______) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
В случае если Поставщиком по данному договору является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена договора), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
2.2. Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.
2.3. Источник финансирования договора – внебюджетные источники финансирования.
2.4. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной п. 2.1 договора.
3.2. Порядок оплаты по договору: Заказчик обязуется перечислить на счет Поставщика твердую цену на основании подписанных Заказчиком и Поставщиком товарных накладных, счетов-фактур в течение 15 банковских дней со дня подписания Сторонами товарных накладных.
3.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.2. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего договора.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ и представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.
4.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.
4.4.4. Гарантировать качество Товара.
5. МЕСТО ПОСТАВКИ
5.1. Место доставки Товара: 238620, Калининградская область, Славский район, п. Большаково, ул. Черняховского, дом 2 (далее – место поставки).
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего договора.
6.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.
6.3. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте поставки в соответствии со Спецификацией. По окончании приемки подписывается товарная накладная.
6.4. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).
6.4.1. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки может производится в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.
6.4.2. При обнаружении в ходе приемки недостачи и (или) некомплектности Товара, либо поставки Товара не в соответствующем условиям договора ассортименте Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара и (или) комплектующих, поставить в ассортименте, соответствующем условиям договора, в течение 5 рабочих дней с момента подписания такого акта.
6.4.3. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2 рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания товарной накладной с указанием перечня выявленных недостатков Товара.
6.4.4. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.
Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.
6.4.5. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не поставленным.
6.5. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком товарной накладной.
6.6. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.
6.7. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работ с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, включая комплектующие изделия к нему, в соответствии с настоящим договором, в объеме, указанном в Спецификации, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.
7.2. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.
7.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
7.4. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему, или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара или замена комплектующих к нему производится в срок не более 7 рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.
7.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
8.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
8.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.
8.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.9. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.8.3 настоящего договора.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 31 октября 2018 г. включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижении взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Калининградской области.
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
-в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:
12.2.1. При существенном нарушении условий договора Поставщиком:
12.2.1.1. В случае просрочки поставки Товара более чем на 10 дней.
12.2.1.2. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
12.2.1.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
12.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.3. Расторжение договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику.
12.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если Заказчиком были нарушены условия настоящего Договора.
12.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.
13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью.
13.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
14.1. Приложение 1 - Спецификация – на 2 л.
14.2. Приложение 2 – Акт приема – передачи Товара – на 2 л.
15. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Большаковский психоневрологический интернат»
Адрес: 238620, Калининградская область, Славский район, п. Большаково,
ул. Черняховского, дом 2.
ИНН 3924002140
КПП 392401001
р/с 40601810400001000001
БИК 042748001
Отделение Калининград г. Калининград
И. О. директора
___________ /Н.П. Карпущенко/
М.П.
|
Поставщик
_______________/_______/
М.П.
|
Приложение 1
к договору № __
от «__» _____ 2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
|
Наименование и описание товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Цена за ед. руб.
|
Итого,
руб.
|
1
|
Мыло хозяйственное. Кусковое 72%.
|
Штук
|
60
|
|
|
2
|
Мыло детское. Кусковое в ассортименте.
|
Штук
|
441
|
|
|
3
|
Освежитель воздуха, в ассортименте
|
Штук
|
69
|
|
|
4
|
Отбеливатель Бос 1,2. Жидкий. Фасовка по 1,2л.
|
Лирт
|
72
|
|
|
5
|
Отбеливатель Бос 0,6. Порошок. Фасовка 0,6 кг.
|
Кг.
|
18
|
|
|
6
|
Отбеливатель АСЕ. Жидкий. В литровых бутылках.
|
Литр
|
15
|
|
|
7
|
Кондиционер для белья. Жидкий в ассортименте.
|
Литр
|
108
|
|
|
8
|
Порошок для стирки белья. Ariel, E, Tadе в ассортименте. Для белого и цветного.
|
Кг.
|
180
|
|
|
9
|
Пемолюкс. Чистящий порошок по 400 или 480 гр.
|
Кг.
|
37,44
|
|
|
10
|
Средство для пола Морс. Жидкое средство по 1 литру.
|
Литр
|
60
|
|
|
11
|
Туалетная бемага. 180 м. ПАКС-ПРОФИ
|
шт.
|
441
|
|
|
12
|
Средство для мытья посуды. Людвиг.
|
Литр
|
30
|
|
|
13
|
Гель от нагара. Титан по 0,5 литра.
|
Литр
|
6
|
|
|
14
|
Салфетки. Домашние А5. По 5 штук в упаковке.
|
Упак.
|
15
|
|
|
15
|
Перчатки резиновые. Латексные, прочные. Размер L.
|
Пар
|
175
|
|
|
ИТОГО
|
|
Заказчик
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Большаковский психоневрологический интернат»
Адрес: 238620, Калининградская область, Славский район, п. Большаково, ул. Черняховского, дом 2.
ИНН 3924002140
КПП 392401001
р/с 40601810400001000001
БИК 042748001
Отделение Калининград г. Калининград
И. О. директора
___________ /Н.П. Карпущенко/
М.П
|
Поставщик
_______________/____________/
«__»_______________ 2018 г.
М.П.
|
Приложение № 2
к договору __________от «____» ___________ 2018 года
Акт приема-передачи Товара
к договору №________________________ от «__» ___________ 2018 года
п. Большаково «___» __________ 2018 г.
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Большаковский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Покупетель», в лице и.о. директора Карпущенко Н.П.., действующей на основании Приказа № 346-л от 10.07.2018г., с одной стороны _________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице _______________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно называемые в дальнейшем «Стороны», составили и подписали настоящий акт приема-передачи Товара о нижеследующем:
1.Обязательства Продавца по поставке Товара по договору №_____ от «_____» ____________ 2018 года (далее - Договор) исполнены в полном объеме. Продавец в соответствии с Договором, передал Покупателю Товар, а Покупатель принял от Продавца следующего ассортимента и количества:
№ п/п
|
Наименование Товара
|
Количество
|
Цена, включая НДС
|
Сумма, включая НДС
|
1
|
Мыло хозяйственное. Кусковое 72%.
|
60
|
|
|
2
|
Мыло детское. Кусковое в ассортименте.
|
441
|
|
|
3
|
Освежитель воздуха, в ассортименте
|
69
|
|
|
4
|
Отбеливатель Бос 1,2. Жидкий. Фасовка по 1,2л.
|
72
|
|
|
5
|
Отбеливатель Бос 0,6. Порошок. Фасовка 0,6 кг.
|
18
|
|
|
6
|
Отбеливатель АСЕ. Жидкий. В литровых бутылках.
|
15
|
|
|
7
|
Кондиционер для белья. Жидкий в ассортименте.
|
108
|
|
|
8
|
Порошок для стирки белья. Ariel, E, Tadе в ассортименте. Для белого и цветного.
|
180
|
|
|
9
|
Пемолюкс. Чистящий порошок по 400 или 480 гр.
|
37,44
|
|
|
10
|
Средство для пола Морс. Жидкое средство по 1 литру.
|
60
|
|
|
11
|
Туалетная бемага. 180 м. ПАКС-ПРОФИ
|
441
|
|
|
12
|
Средство для мытья посуды. Людвиг.
|
30
|
|
|
13
|
Гель от нагара. Титан по 0,5 литра.
|
6
|
|
|
14
|
Салфетки. Домашние А5. По 5 штук в упаковке.
|
15
|
|
|
15
|
Перчатки резиновые. Латексные, прочные. Размер L.
|
175
|
|
|
Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет ______________ руб. (________________ рублей _ копеек), с учетом НДС.
2. Принятый Покупателем товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Приемка и внутренняя экспертиза проведена, претензии к качеству Товара у Покупателя отсутствуют.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.
Покупатель
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Большаковский психоневрологический интернат»
|
|
Продавец
________________________
|
И. О. директора
___________ /Н.П. Карпущенко/
М.П
|
|
__________________________
|
|
