Скачать 439.38 Kb.
|
Начальник производства АБЗ А.Н.Тюляндин Приложение №2 к техническому заданию Перечень оборудования
Начальник производства АБЗ А.Н.Тюляндин ПРОЕКТ ДОГОВОРА № г.Санкт-Петербург «___»_____ 2016 года Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное специализированное предприятие «Курортное» (далее СПб ГУДСП «Курортное»), именуемое в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, в лице директора Кулагина В.Л. действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем “ИСПОЛНИТЕЛЬ”, в лице __________________________ действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на техническое обслуживание газовое оборудование согласно прилагаемому к договору Перечню оборудования (Приложение №4), установленное на объекте ЗАКАЗЧИКА по адресу: Кронштадт, 9-я магистраль (в дальнейшем “ОБОРУДОВАНИЕ”), с целью поддержания ОБОРУДОВАНИЯ в рабочем состоянии. При этом стороны руководствуются “Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления”, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 15.11.2013 №542, зарегистрированными в Минюсте России 31.12.2013, рег.№30929 (в дальнейшем “ПРАВИЛА”). 1.2. К техническому обслуживанию принимается ОБОРУДОВАНИЕ, находящееся в эксплуатации в исправном состоянии. Техническое состояние ОБОРУДОВАНИЯ определяется представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ в присутствии представителя ЗАКАЗЧИКА с составлением соответствующего акта. 1.3. ЗАКАЗЧИК обязуется оплачивать работы по техническому обслуживанию (Приложение №1) выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему договору в размере и в порядке, установленном настоящим договором. 1.4. Основанием для заключения Договора является Протокол № ____________________ от «__» _________ 201_ г. рассмотрения и оценки котировочных заявок. 2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 2.1. Принимает от ЗАКАЗЧИКА техническую и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему договору. 2.2. Выполняет работы по техническому обслуживанию ОБОРУДОВАНИЯ (Приложение №2), аттестованным персоналом (Приложение №4) согласно прилагаемому к договору перечню работ (Приложение №1) с надлежащим качеством в соответствии с технической документацией и ПРАВИЛАМИ и согласно прилагаемому к договору Графику обслуживания (Приложение №3). 2.3. Соблюдает при выполнении работ по настоящему договору нормы пожарной безопасности и техники безопасности. 2.4. Обеспечивает ЗАКАЗЧИКУ возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе предоставляет по требованию ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 2.5. Обеспечивает присутствие своих специалистов на объекте ЗАКАЗЧИКА по его первому требованию в сроки, оговоренные Графиком обслуживания (Приложение №3). 2.6. Устраняет недостатки, дефекты и неисправности ОБОРУДОВАНИЯ, произошедшие по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) дней с момента их обнаружения. 3. Обязанности ЗАКАЗЧИКА ЗАКАЗЧИК: 3.1. Предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ техническую и иную документацию по объекту и ОБОРУДОВАНИЮ, имеющую отношение к существу настоящего договора. 3.2. Обеспечивает сохранность ОБОРУДОВАНИЯ, сохранность пломб установленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Обеспечивает невозможность доступа к ОБОРУДОВАНИЮ посторонних лиц. Обеспечивает эксплуатацию ОБОРУДОВАНИЯ в соответствии с ПРАВИЛАМИ. Допускает к эксплуатации ОБОРУДОВАНИЯ только работников, прошедших специальный курс обучения. Персонал ЗАКАЗЧИКА, эксплуатирующий ОБОРУДОВАНИЕ, обязан выполнять требования инструкции по эксплуатации ОБОРУДОВАНИЯ. 3.3. Выделяет для связи с ИСПОЛНИТЕЛЕМ и для оформления необходимой документации ответственное лицо по месту нахождения ОБОРУДОВАНИЯ. Обеспечивает присутствие указанного лица на объекте во время производства ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ, предусмотренных настоящим договором. 3.4. Ведет журнал учета рабочего состояния ОБОРУДОВАНИЯ и предоставляет его ИСПОЛНИТЕЛЮ для внесения необходимых записей. 3.5. Выполняет все указания ИСПОЛНИТЕЛЯ по правильной эксплуатации ОБОРУДОВАНИЯ, внесенные в журнал учета рабочего состояния ОБОРУДОВАНИЯ. 3.6. Не допускает перемонтаж ОБОРУДОВАНИЯ, внесение каких либо изменений в состав ОБОРУДОВАНИЯ, а также перепланировку объекта, в котором установлено ОБОРУДОВАНИЕ, без согласования в установленном порядке. 4. Стоимость и порядок оплаты 4.1. Плата за выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ работы по п.2.2. настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение № 1) к настоящему договору, за 10 месяцев составляет ________________ (________________), в том числе НДС _________. 4.2. По факту выполнения работ по п.2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет Акт технической пригодности ОБОРУДОВАНИЯ к эксплуатации (далее по тексту ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ). ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ подписывается сторонами непосредственно по окончанию вышеуказанных работ: со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ – мастером газовой службы, со стороны ЗАКАЗЧИКА – ответственным лицом, выделенным ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с п.3.3. настоящего договора. 4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА составляет и подписывает Акт о выполнении работ по настоящему договору (далее по тексту АКТ) в двух экземплярах и представляет его на подписание ЗАКАЗЧИКУ. 4.4. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (Пяти) дней со дня получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ АКТА, при отсутствии претензий к качеству выполненных по АКТУ работ, подписывает АКТ и один его экземпляр возвращает ИСПОЛНИТЕЛЮ. 4.5. В случае невозвращения ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанного АКТА в установленные п.4.4. сроки и отсутствие письменных претензий со стороны ЗАКАЗЧИКА, АКТ считается подписанным ЗАКАЗЧИКОМ. 4.6. В течение 5 (Пяти) дней со дня получения от ЗАКАЗЧИКА подписанного АКТА (либо со дня когда АКТ считается подписанным в соответствии с п.4.5. настоящего договора) ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ соответствующую счет-фактуру за выполненные работы. Указанная плата перечисляется ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 5 (Пяти) дней со дня выставления счета-фактуры. 5. Ответственность сторон 5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует нормальную работу обслуживаемого ОБОРУДОВАНИЯ и несет ответственность за нарушение нормальной работы ОБОРУДОВАНИЯ только в том случае, если ЗАКАЗЧИКОМ выполняются пункты 3.2., 3.5. и 3.6. настоящего договора. 5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не принимает претензий по качеству работы ОБОРУДОВАНИЯ в случаях невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ пунктов 3.2., 3.5. и 3.6. настоящего договора. 5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за аварии, вызванные: случаями форс-мажора; сверхнормативными отклонениями или скачками напряжения электросети; сверхнормативными отклонениями или скачками давления газа; неприемлемым качеством топлива и/или воды; неудовлетворительным состоянием строительных конструкций; неквалифицированным вмешательством в работу ОБОРУДОВАНИЯ работников ЗАКАЗЧИКА и/или третьих лиц. 5.4. В случае неоплаты выполненных работ в сроки, установленные настоящим договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе выставить ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,1% с просроченной суммы платежа за каждый день просрочки. 5.5. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков платежа более чем на 15 (Пятнадцать) дней, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить выполнение своих обязанностей по настоящему договору до уплаты задолженности ЗАКАЗЧИКОМ. О факте приостановки технического обслуживания ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан поставить в известность ЗАКАЗЧИКА, а также следующих третьих лиц: поставщика газа и соответствующий инспектирующий орган. 6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением военных конфликтов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, землетрясений, наводнений, взрывов, пожаров, эпидемий и других стихийных бедствий, обстоятельств ставших следствием актов органов власти, а также иных обстоятельств (которые Арбитражный суд признает и объявит обстоятельствами непреодолимой силы), если такие обстоятельства оказывают влияние на выполнение сторонами обязательств по настоящему договору, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия указанных обстоятельств непреодолимой силы. 6.2. Сторона, подвергнувшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору, должна в течение 7 (Семи) дней с момента возникновения таких обстоятельств письменно уведомить другую сторону о возникновении, типе и возможной продолжительности таких обстоятельств. Если о данных обстоятельствах не будет извещено своевременно, сторона, затронутая такими обстоятельствами, не может на них ссылаться, кроме случаев, когда сами такие обстоятельства препятствуют своевременному уведомлению. 6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. |
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на приобретение... Извещение о проведении запроса котировок не является извещением о проведении торгов, не дает никаких прав участникам закупки и не... |
Инструкция для участника закупки Извещение о проведении закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства |
||
Инструкция для участника закупки Извещение о проведении закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Инструкция для участника закупки Извещение о проведении закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства |
||
Извещение о проведении запроса котировок на поставку электронной... Извещение о проведении запроса котировок не является извещением о проведении торгов, не дает никаких прав участникам закупки и не... |
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика Заказчик / Организатор настоящим объявляет о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью пролонгации... |
||
Н. Л. Кокшаровым извещение (документация) о проведении закупки Способ процедуры закупки: закупка у единственного поставщика на основании пункта 2 (24) Единого Положения о закупке Государственной... |
Извещение о проведении закупки |
||
А. А. Иноземцевым извещение (документация) о проведении закупки Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 2(9) Единого положения о закупочной деятельности... |
Извещение о проведении закупки Наименование закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на... |
||
Решение о проведении закупки Общие сведения. Настоящее решение о... Положением о закупках муп «Служба организации движения». Аукцион в электронной форме (далее также закупка, аукцион, электронный аукцион)... |
А. А. Иноземцевым извещение о проведении закупки Наименование закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключить договор на поставку... |
||
Извещение о проведении закупки в электронной форме |
Извещение (документация) о проведении закупки у единственного поставщика Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 2 (12) Положения о закупке |
||
Извещение о проведении закупки Наименование закупки: Проведение открытого одноэтапного запроса котировок без квалификационного отбора на право заключения договора... |
Извещение (документация) о проведении закупки у единственного поставщика №0630-00702 Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 2 (9) Положения о закупке |
Поиск |