|
«УТВЕРЖДАЮ»
|
|
Председатель закупочной комиссии
|
|
______________/Дикарев А.Ю./
«28» июня 2016 г.
|
ИЗВЕЩЕНИЕ (ДОКУМЕНТАЦИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 0630-00702
Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 6.6.2 (9) Положения о закупке.
Предмет договора: поставка: часы авиационные АЧС-1.
Количество товара / объем работ, услуг: 6 шт.
Заказчик закупки: Акционерное общество «Тамбовский завод «Октябрь» (АО «ТЗ «Октябрь»).
Место нахождения: 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1.
Почтовый адрес: 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1.
Официальный сайт: http://oktabr-tz.ru/
Тел./факс: +7 (4752) 73-77-60/44-13-78
Организатор закупки: АО «ТЗ «Октябрь».
-
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1.
Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: все необходимые сведения приведены в проекте договора.
Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
№
п/п
|
Наименование
|
Кол-во
шт.
|
Срок (период)
поставки
|
|
|
|
1
|
Часы авиационные АЧС-1:В
ТУ 25-07.1422-80
|
6
|
|
90 дней
|
|
8. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 740 281 (Семьсот сорок тысяч двести восемьдесят один) рубль 61 копейка;
9. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: безналичный расчет.
- аванс в размере 50% цены Договора, в течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты поступления денежных средств от Государственного заказчика (МО РФ), после предоставления Поставщиком Заказчику необходимых документов (счет, счет-фактура, товарная накладная, акт приема-передачи, акт на принятое имущество, и при наличии у Поставщика, заключенного с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении, открытого в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельного счета.
Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Поставщиком обязательств по Договору.
- окончательный расчет в размере 50% цены Договора, в течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты поступления оплаты за поставленную продукцию от Государственного заказчика (МО РФ).
Оплата за поставленный Товар осуществляется с отдельного банковского счета Заказчика на отдельный банковский счет Поставщика открытый Поставщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке.
10. Порядок формирования цены договора: с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.
Номер позиции по ОКПД2: 26.52.13.110
Номер позиции по ОКВЭД2: 26.52.
13.Сведения о контрагенте: ОАО ЧЧЗ «Молния» ИНН 7453006148, КПП 745301001, юридический адрес: 454091, г.Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, почт./ фактический адрес: 454091, г.Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25,.
Требования к участнику закупки: устанавливаются в соответствии с подразделом 10.4 Единого положения о закупке Государственной корпорации «Ростех».
-
Дополнительные комментарии:
Настоящее извещение информирует о заключении договора (договоров) с единственным поставщиком и не предназначено для приглашения поставщиков подавать заявки на участие в закупке.
Настоящее извещение имеет силу документации о закупке.
Остальные условия проведения закупки содержатся в прилагаемом проекте договора (Приложение №1 к Извещению), являющемся неотъемлемой частью настоящего извещения (документации) о закупке.
Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам продукции, к ее безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с поставляемым товаром / выполняемой работой / оказываемой услугой приведены в разделе 3, 4, п. 10.2, 10.3 проекта договора (Приложение №1 к Извещению).
Организатор закупки вправе отказаться от проведения закупки без каких-либо последствий в любой момент до заключения договора.
-
Прочие сведения:
Срок, место и порядок предоставления документации о закупке – не устанавливается.
Дата и время начала, окончания подачи заявок, место и порядок их подачи – не устанавливается.
-
Место и дата рассмотрения, подведения итогов закупки – не устанавливается.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки – не устанавливается.
Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик – не устанавливается.
Форма, порядок и срок предоставления разъяснений положений документации о закупке – не устанавливается.
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок – не устанавливается.
Возможность проведения преддоговорных переговоров – допускается.
Приложения:
Приложение №1 к Извещению – Проект договора.
Приложение №1
к извещению (документации) о проведении закупки
у единственного поставщика №0630-00702
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №_________________
г. Тамбов «___» ___________ 2016 г.
Акционерное общество «Тамбовский завод «Октябрь» (АО «ТЗ «Октябрь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временного генерального директора Бутова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях выполнения государственного оборонного заказа (Государственный контракт № 1516187143222020347001553 от _25.11.2015 года) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется в установленный Договором срок поставить «Заказчику» часы авиационные АЧС-1 (далее Товар) в количестве, комплектности, соответствующий качеству и иным требованиям, установленным в соответствии с Договором и Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), подписанной Сторонами, и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
«Заказчик» обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в порядке и сроки, установленные Договором.
1.2. В Спецификации к настоящему Договору Стороны согласовывают: наименование, комплектацию, количество, сроки поставки, цену и место поставки Товара.
1.3. Номер идентификатора государственного контракта: 1516187143222020347001553.
1.4. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.5. На момент передачи «Заказчику» Товара «Поставщик» гарантирует, что Товар принадлежит «Поставщику» на праве собственности, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит, легально находится на территории РФ.
1.6. «Поставщик» предоставляет «Заказчику» образцы форм первичных учетных документов, используемых при расчетах по договору счет-фактура (Приложение № 2), товарная накладная (Приложение № 3), и другие необходимые документы, утвержденные приказом уполномоченного лица «Заказчика». Данные образцы являются неотъемлемой частью Контракта и выступают в качестве приложения к нему.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена договора составляет __________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе 18% НДС _________ (__________) рублей __ копеек и может быть изменена в сторону уменьшения после получения заключения ВП МО РФ.
2.2. Условия оплаты товара:
- аванс в размере 50% цены Договора, в течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты поступления денежных средств от Государственного заказчика (МО РФ), после предоставления Поставщиком Заказчику необходимых документов (счет, счет-фактура, товарная накладная, акт приема-передачи, акт на принятое имущество, и при наличии у Поставщика, заключенного с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении, открытого в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельного счета.
Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Поставщиком обязательств по Договору.
- окончательный расчет в размере 50% цены Договора, в течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты поступления оплаты за поставленную продукцию от Государственного заказчика (МО РФ).
Оплата за поставленный Товар осуществляется с отдельного банковского счета Заказчика на отдельный банковский счет Поставщика открытый Поставщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке.
2.3. «Поставщик» направляет «Заказчику» к проекту договорной цены Протокол согласования цены. Заключение ВП МО РФ (при наличии ВП МО РФ у «Поставщика»).
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Срок поставки Товара определен в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. «Поставщик» за одни сутки сообщает «Заказчику» о готовности Товара к отгрузке.
Местом поставки товара является: 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1, АО «ТЗ «Октябрь».
3.3. Датой поставки считается дата получения Товара на склад «Заказчика» по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего Договора.
«Поставщик» передает «Заказчику» надлежащим образом оформленную товарно-сопроводительную документацию: товарную накладную и счет-фактуру. Право собственности переходит к «Заказчику», после фактического получения Товара «Заказчиком» и подписания им товарной накладной.
3.4. В случае поставки некомплектного, немаркированного, либо маркированного ненадлежащим образом Товара, а также отсутствия документов, удостоверяющих его качество, «Заказчик» вправе отказаться от такого Товара и потребовать в письменной форме от «Поставщика» устранения недостатков Товара в срок 5 (Пять) рабочих дней.
3.5. В случае не устранения недостатков Товара в срок, установленный п. п. 3.4. настоящего Договора, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата «Поставщиком» авансового платежа в полном объеме на расчетный счет «Заказчика».
3.6. В случае возникновения разногласий между «Заказчиком» и «Поставщиком» о характере выявленных недостатков, Заказчик имеет право направить Товар на экспертизу, которая первоначально оплачивается за счет «Поставщика», а затем компенсируется виновной стороной.
3.7. Товар подлежит технической приемке военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП МО РФ), аккредитованном на предприятии «Поставщика», действующего на основании Постановления Правительства РФ от 11.08.1995 года № 804 «О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации», на соответствие Товара по качеству, ценовой политике, а также на соответствие иным условиям Договора.
4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ГАРАНТИИ
4.1. «Поставщик» гарантирует, что Товар изготовлен в РФ из качественных материалов в соответствии с нормативно-технической документацией предприятия-изготовителя, товарной накладной, счетом, счет-фактурой и спецификацией к настоящему Договору.
4.2 «Поставщик» гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). «Поставщик» гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании Товара в соответствии с условиями Договора.
Гарантия на товар соответствует гарантии завода-изготовителя. Течение гарантийного срока на поставленный Товар начинается с даты принятия его на склад «Заказчика».
Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Договора в части гарантийных обязательств «Поставщика», в том числе касающихся предоставления гарантий Производителя на данный Товар, является основанием для отказа «Заказчика» от исполнения Договора.
4.3. «Поставщик» гарантирует исправность Товара согласно нормативно-технической документации предприятия-изготовителя при условии соблюдения Заказчиком правил хранения, монтажа и эксплуатации Товара.
4.4. Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или несоответствующим условиям Договора, «Поставщик» по требованию «Заказчика» обязан в 20-дневный срок с даты получения соответствующего уведомления (претензионного письма), устранить обнаруженные дефекты и возвратить (заменить) дефектный товар на новый.
Все расходы, связанные с возвратом (заменой) или доведением Товара до соответствия требованиям, установленным Договором, в том числе до надлежащего качества, оплачиваются «Поставщиком». В случае возврата (замены) или доведения неисправного или дефектного Товара до соответствия требованиям, установленным Договором, в том числе до надлежащего качества, гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается на срок такого возврата (замены) или доведения Товара до соответствия требованиям, установленным Договором, в том числе до надлежащего качества.
В случае не устранения дефектов в согласованный сторонами срок «Поставщик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 15% стоимости продукции, подлежащей восстановлению. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций по ГОСТ РВ 15.703-2005.
4.5. При отгрузке оборонной продукции «Поставщик» направляет в адрес «Заказчика» Заявление о соответствии оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, требованиям государственного заказчика государственного оборонного заказа, во исполнение п. 2 Постановления Правительства РФ от 11.10. 2012 г. № 1036 «Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг) поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции».
4.6. Поставляемая продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать действующим, ГОСТам, ТУ и КД.
4.7. Приемка товара по качеству и количеству проводится на складе «Заказчика» в соответствии с требованиями Инструкций П-7, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. и П-6, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98, с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.97 г. № 18, ГОСТ РВ 0015-308-2011.
4.8. Товар должен поставляться в заводской упаковке с этикеткой завода-изготовителя. Каждое наименование отгруженного Товара должно сопровождаться паспортом качества.
4.9. «Поставщиком» гарантируется указание в паспорте, ТУ и других первичных документах на Товар содержание драгоценных металлов в соответствии с Приказом Минфина РФ от 29 августа 2001 г. № 68н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении».
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» «Поставщик» обязуется:
5.1.1. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных «Поставщиком» в целях выполнения данного Договора.
5.1.2. Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения Договора (Договоров) с ними, о том, что Договор (Договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным головным исполнителем договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета.
5.1.3. Обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением Договора, в соответствии с правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №47.
5.1.4. Обеспечить допуск представителей федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию «Поставщика» и условия для осуществления контроля за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения.
5.1.5. До получения аванса заключить с уполномоченным банком, выбранным «Заказчиком», договор о банковском сопровождении открыть в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» отдельный банковский счет.
5.1.6. В течение 3 (Трех) банковских дней после подписания Договора направить «Заказчику» копии Договора банковского сопровождения с Уполномоченным банком и уведомление об открытии отдельного банковского счета.
5.1.7. Представлять по запросу «Заказчика» информацию о каждом привлеченном соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».
5.2. «Заказчик» обязуется:
5.2.1. Принять Товар по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, Приложениям к Договору и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.2. При установлении факта некачественности поставленного Товара, оповестить об этом «Поставщика», и, если «Поставщиком» не будет произведена замена Товара на Товар надлежащего качества, предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.2.3. Оплатить Товар в размерах и сроки, установленные настоящим Договором.
5.2.4. В случае нарушения «Поставщиком» сроков поставки, указанных в настоящем Договоре, «Заказчик» вправе, уведомив «Поставщика», отказаться от принятия Товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
В случае поставки Товара, несоответствующего требованиям Договора к качеству Товара, Поставщик уплачивает штраф в размере 0,5% от цены контракта.
В случае нарушения Поставщиком сроков доведения Товара до соответствия требованиям, установленным Договором, в том числе до надлежащего качества, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Поставщик уплачивает штраф в размере 0,5% от цены контракта.
Поставщик, при наличии вины, возмещает Заказчику ущерб, причиненный в ходе исполнения Договора, в том числе жизни или здоровью третьих лиц (в случае если требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Заказчику).
В случае, если в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента заключения Договора или в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления средств от Заказчика (в зависимости от того, что наступит позднее), Поставщиком не перечислены соисполнителям (третьим лицам), заключившим договор (договоры) с Поставщиком, финансовые средства на авансирование договора (договоров), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим пунктом Договора срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
6.8. Уплата «Поставщиком» неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.9. Настоящим каждая Сторона Договора принимает на себя обязательство о неприменении коррупционных методов воздействия в отношении иной стороны Договора. Под коррупционными методами понимаются действия стороны Договора в виде материального вознаграждения любых лиц, оказывающих влияние на иную сторону Договора, производимые с целью склонения иной стороны Договора к принятию решения в интересах стороны Договора с целью склонения иной стороны Договора к принятию решения в интересах стороны Договора.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок (региональных и территориальных), запрета торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций и др. обстоятельств, независящих от воли сторон.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору, должна не позднее 7 (семи) дней с момента наступления этих обстоятельств в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 7 (семи) дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для освобождения от ответственности. Сторона должна в течение 20 (двадцати) дней передать другой стороне сертификат Торгово-промышленной палаты о наличии форс-мажорных обстоятельств.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и продолжает действовать до 31.12.2016 года. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия договора.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение возможны, если они подписаны полномочными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Договор может быть изменен или расторгнут по требованию Стороны Договора при существенном его нарушении другой Стороны в порядке, предусмотренном ст.450, 523 ГК РФ. При этом Сторона, инициатор расторжения Договора, обязана предупредить об этом противоположную Сторону за 30 календарных дней до момента его расторжения с учетом последствий его расторжения, предусмотренных Договором.
9.2. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ.
9.3. Стороны предусматривают претензионный порядок рассмотрения споров.
Претензии рассматриваются в течение 30-ти дней с момента получения.
Неурегулированные в претензионном порядке споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению по выбору истца в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростехнологии» в соответствии с его регламентом, либо в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. При применении процедуры третейского разбирательства Стороны руководствуются принципами свободы Договора, автономии воли и равноправия сторон. Решения Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии» признаются Сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в Договоре не позднее 10 (десяти) дней до начала периода поставки.
10.2. В отношении поставок, осуществляемых в целях выполнения государственного оборонного заказа, применяются требования Федерального закона от 29.12.2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
10.3. Договор согласовывается с ВП МО РФ при «Поставщике» и «Заказчике».
11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
|
ПОСТАВЩИК:
|
АО «ТЗ «Октябрь»
|
|
Юридический адрес: 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1
Почтовый адрес: 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1
Тел./факс: +7 (4752) 73-85-75
|
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел./факс:
|
73-77-60, факс: 73-74-82
ИНН/КПП: 6829014768/682950001
|
ИНН/КПП:
|
Банк: Операционный офис в г. Тамбове Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
|
Банк:
|
Р/сч: 40706810315250001340
К/сч: 30101810100000000835
|
Р/сч:
К/сч:
|
БИК: 042007835
|
БИК:
|
ОГРН:
|
ОГРН:
|
|
|
от ЗАКАЗЧИКА:
Временный генеральный директор
АО «ТЗ «Октябрь»
|
от ПОСТАВЩИКА:
|
______________/ А.В. Бутов/ ______________/ __________ /
М.П. М.П.
«____» ______________ 2016 г. «____» ______________ 2016 г.
Начальник ВП МО РФ
Начальник 1958 ВП МО РФ
______________ И. В. Савков
Приложение № 1
к Договору № __________________
от «___» __________ 2016 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору на ____________________ № __________________
от «___» __________ 2016 г.
На основании Договора № __________________ от «___» __________ 2016 г. и в соответствии с настоящей спецификацией «Поставщик» обязуется поставить «Заказчику» следующий товар:
Поз. №
|
Наименование товара
|
Кол-во
(шт.)
|
Цена. (руб. без НДС)
|
Цена за ед. (руб. с НДС)
|
Вид
приемки
|
Срок поставки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
НДС 18%
|
|
|
Итого с НДС
|
|
Итого к оплате __________(_____________) рубля ___ копеек, в т.ч. НДС 18%________(_______) рублей _______копеек.
Условия поставки товара:
1. Закупка товара производится в рамках Федерального закона «275-ФЗ от 29.12.2012 г. «О государственном оборонном заказе» (в редакции ФЗ № 159-ФЗ от 29.06.2015 г.) с обязательным:
- целевым использованием средств в целях выполнения Договора.
- уведомлением всех соисполнителей по кооперации о том, что Договоры заключаются в целях выполнения оборонного заказа и необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным головным исполнителем, контракта о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый контракт отдельного счета;
- обеспечением раздельных учетов затрат, связанных с исполнением контракта, в соответствии с правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств Федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 47;
- обеспечением допуска представителей Федерального органа Исполнительной власти, осуществляемого функции по контролю в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Поставщика и условий для осуществления контроля за исполнением Договора;
- заключением с уполномоченным банком, выбранным Заказчиком, контракта о банковском сопровождении, открытия в соответствии с ФЗ «О государственном оборонном заказе» отдельного банковского счета до получения аванса;
- направлением Заказчику копии Договора банковского сопровождения с Уполномоченным банком и уведомлением об открытии отдельного банковского счета в течение 3 (трех) банковских дней после подписания Контракта;
- представлением по Запросу Заказчика информации о каждом привлеченном соисполнителе (третьем лице), предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».
Место поставки товара:
392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1, АО «ТЗ «Октябрь».
от ЗАКАЗЧИКА:
Временный генеральный директор
АО «ТЗ «Октябрь»
|
от ПОСТАВЩИКА:
|
______________/ А.В. Бутов/ ______________/ __________ /
М.П. М.П.
«____» ______________ 2016 г. «____» ______________ 2016 г.
Начальник ВП МО РФ
Начальник 1958 ВП МО РФ
______________ И. В. Савков
Приложение № 2
к Договору №____________
от «___» __________ 2016 г.
Приложение № 3
к Договору №____________
от «___» __________ 2016 г.
|
