ДОГОВОР № _____________
На выполнение работ по оснащению рабочих мест мебелью, наглядной агитацией, жалюзи и т.д. в г.Дзержинск, ул.Урицкого, 12
МЕЖДУ
___________________________________________________
И
ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
«РОСТЕЛЕКОМ»
г. Нижний Новгород
20___ г.
Настоящий договор № ____ о поставке Товара, выполнении Работ (разовый) (далее – «Договор») заключён «____» ________ 20 ____ г. в г. Нижний Новгород, Российская Федерация, между
________, именуем____ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующ____ на основании ________, с одной стороны, и
Публичным акционерным обществом междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемым в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующей(его) на основании ., с другой стороны, (совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона»), о нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
-
В настоящем Договоре следующие термины должны пониматься так, как указано ниже:
«Адрес доставки» – это указанный в приложении А1 к настоящему Договору адрес, по которому соответствующая партия Товара должна быть передана Покупателю;
«Акт выполненных Работ» – акт, составленный по форме КС-2, подтверждающий выполнение Поставщиком указанных в акте Работ надлежащим образом и приёмку результата Работ Покупателем;
«Акт сдачи-приёмки» – акт, подтверждающий приёмку Покупателем соответствующей партии Товара по качеству в части явных, видимых недостатков, а также по количеству;
«Товар» – товар, который Поставщик обязуется передать Покупателю по настоящему Договору. Сведения о наименовании и количестве Товара указаны в приложении A1 к настоящему Договору;
«партия Товара» или «партия» – совокупность единиц Товара, которые в соответствии с приложением А1 к настоящему Договору должны быть переданы Покупателю по каждому соответствующему адресу Площадки;
«Площадка» – объект, по адресу местонахождения которого Поставщик выполняет Работы. Перечень Площадок определяется в соответствии с приложением В к настоящему Договору;
«Работы» – работы по монтажу Товара и имущества, имеющегося у Заказчика. Требования к содержанию, видам, объёму Работ, а также к результату Работ определяются в соответствии с условиями приложения В к настоящему Договору. Требования к срокам выполнения Работ указаны в приложении С к настоящему Договору;
«рабочий день» – любой день, за исключением нерабочих выходных дней, а также нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.1.9. «Цена Договора» – сумма, состоящая из цены Товара и платы за выполнение Работ, в т.ч. НДС 18 %.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
-
В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Поставщик обязуется:
передать Покупателю Товар в собственность;
выполнить в отношении поставленного Товара и имущества, имеющегося у Заказчика, Работы, передать результат Работ Покупателю.
Покупатель обязуется принять Товар, результаты Работ и оплатить их.
Поставщик вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору с предварительного письменного согласия Покупателя.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
-
Цена Договора составляет ________ (________) рублей, в том числе НДС 18 % – ________ (________) рублей, и состоит из следующих частей:
цена Товара составляет ________ (________) рублей, в том числе НДС 18 % – ________ (________) рублей;
плата за выполнение Работ и передачу Покупателю результата Работ составляет ________ (________) рублей, в том числе НДС 18 % – ________ (________) рублей.
Цена Договора является твёрдой. Поставщик не вправе требовать увеличения Цены Договора, в том числе в случае, когда в момент определения Цены Договора исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения настоящего Договора расходов.
Цена Договора включает в себя все платежи, причитающиеся Поставщику за выполнение обязательств по настоящему Договору.
-
Если иное не предусмотрено в приложении А2 к настоящему Договору, оплата Цены Договора производится в следующем порядке:
Покупатель оплачивает 10 % (десять процентов) цены Товара, что составляет ________ (________) рублей, в том числе НДС 18 % – ________ (________) рублей, а также 10 % (десять процентов) платы за выполнение Работ, что составляет ________ (________) рублей, в том числе НДС 18 % – ________ (________) рублей, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения оригинала счёта Поставщика. Поставщик выставляет указанный счёт не ранее даты заключения настоящего Договора и не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за этой датой;
Покупатель на основании оригинала счёта Поставщика оплачивает ________ (________) рублей, в том числе НДС 18 % – ________ (________) рублей, (т.е. 90 % (девяносто процентов) цены Товара, 90 % (девяносто процентов) вознаграждения за выполнение Работ, в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты получения оригинала счета. Поставщик выставляет счет в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Покупателем Акта Выполненных работ.
Покупатель оплачивает Цену Договора путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 19 настоящего Договора. Все расходы и издержки по переводу денежных средств с расчётного счёта Покупателя на расчётный счёт Поставщика (включая, не ограничиваясь, применимые комиссии банка Поставщика), относятся на Поставщика, за исключением расходов и комиссий банка, в котором открыт расчётный счёт Покупателя;
Обязательство Покупателя по оплате считается выполненным с даты списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Если Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения Покупателем обязательства по оплате не получит денежные средства на свой расчётный счёт, то Покупатель по запросу Поставщика направляет Поставщику простую копию соответствующего платёжного поручения.
Просрочка платежа, указанного в п. 3.4.1 настоящего Договора (иного платежа, если в приложении А2 к настоящему Договору предусмотрен другой порядок оплаты, чем в п.п. 3.4.1 – 3.4.3 настоящего Договора), произошедшая по вине Покупателя, может повлечь за собой задержку поставки Товара на срок не больше, чем срок просрочки платежа.
В рамках исполнения Договора Стороны договорились обмениваться следующими первичными учетными документами (счет-фактура, акт сдачи-приемки услуг, товарная накладная) посредством электронного документооборота с использованием только квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота - ООО «Компания Тензор» или ЗАО «ПФ «СКБ Контур». Условия электронного обмена документами указаны в Соглашении об использовании электронных документов, размещенном по адресу http://www.rostelecom.ru/about/disclosure/?clear_cache=Y.
Стороны договорились о том, что независимо от применимого порядка расчетов по настоящему Договору Поставщик не вправе требовать уплаты процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии со ст. 317.1. ГК РФ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, условиям приложения В к настоящему Договору.
Товар должен быть новым, ранее в эксплуатации не состоявшим.
Если к перевозке, погрузке, разгрузке или хранению Товара либо его части предъявляются специфические требования, Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя за 10 (десять) рабочих дней до даты передачи Товара Покупателю по соответствующему Адресу доставки.
Товар на момент его передачи Покупателю по товарной накладной по форме ТОРГ-12 должно быть свободным от прав и притязаний третьих лиц, в частности, Товар не должен быть под арестом либо находиться в залоге, в отношении прав на Товар не должно вестись судебного разбирательства.
Товар на момент его передачи Покупателю по товарной накладной по форме ТОРГ-12 должен находиться в таможенном режиме свободного обращения в соответствии с законодательством Российской Федерации. По требованию Покупателя, Поставщик обязан предоставить копию грузовой таможенной декларации на поставляемый Товар Покупателю, либо указанным Покупателем третьим лицам.
Товар на момент его передачи Покупателю должен быть помещен под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик обязуется в Срок доставки передать Покупателю таможенную декларацию, зарегистрированную таможенным органом в установленном порядке, подтверждающую соблюдение таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления в отношении Товара. Если в Срок доставки Покупатель не получит заверенные копии (подлинники) указанных документов, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для их передачи. В случае, когда указанные документы не переданы Покупателю Поставщиком в установленный срок, Поставщик обязуется вернуть Покупателю денежные средства, выплаченные за Товар, в отношении которого Покупатель не получил соответствующие документы, вывезти этот Товар с соответствующего Места доставки своими силами и за свой счёт, а также возместить Покупателю убытки (условия данного пункта применимы, если в отношении Товара подлежат применению таможенные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации).
5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Поставщик гарантирует, что Товар, включая все его составные части, будет пригодным для использования в соответствии Техническими требованиями в течение 5 (пяти) лет и 1 месяц с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ (Гарантийный срок). Гарантийный срок на Товар составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12.
В течение Гарантийного срока Поставщик обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, отвечать за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил эксплуатации, установленных в соответствующей технической, пользовательской документации, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
Если после передачи Покупателю Товара Покупатель будет лишён возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение Гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не могло быть использовано из-за обнаруженных в нём недостатков, при условии, что Покупатель уведомит Поставщика о недостатках Товар.
-
Если в течение Гарантийного срока Покупатель выявит недостатки Товара, которые не могли быть установлены при приёмке Товара согласно разделу 9 настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
соразмерного уменьшения цены Товара (возврата Покупателю соответствующих денежных средств);
устранения выявленных недостатков силами и за счёт Поставщика;
возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
-
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему выбору:
потребовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующее условиям настоящего Договора;
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и заявить соответствующие определённые законодательством Российской Федерации требования.
Поставщик обязуется осуществлять ремонт (замену) Товара в срок не более 3 (трёх) месяцев с даты получения уведомления Покупателя. Датой завершения ремонта (замены) считается дата получения Покупателем замененного или отремонтированного Товара по соответствующему адресу Площадки. В подтверждение завершения ремонта (замены) Товара Стороны составляют письменный акт.
По завершении ремонта или замены Товара Поставщик обязуется предоставить Покупателю письменный отчёт, содержащий описание дефекта, обнаруженного в Товаре, а также сведения о содержании, видах, объёме выполненных работ по устранению дефекта.
Поставщик обязуется за свой счет сформировать подменный фонд Товара. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю Товар из подменного фонда на период ремонта (замены) соответствующего Товара. Товар из подменного фонда должно предоставляться Покупателю по соответствующему Адресу доставки не позднее 1 (одного) месяца с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя. Срок предоставления Товара продолжается до момента получения Покупателем заменённого (отремонтированного) Товара. Покупатель не обязан дополнительно оплачивать предоставление Товара из подменного фонда. В подтверждение предоставления/возврата Товара, из подменного фонда Стороны составляют соответствующие письменные акты.
-
При выполнении требований Покупателя, указанных в п.п. 5.5.2, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.9 настоящего Договора, Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт обеспечивать:
погрузку, транспортировку и разгрузку, а также страхование Товара на период транспортировки от соответствующего адреса Площадки до места проведения ремонта, и обратно (в случае ремонта или замены);
вывоз Товара по каждому соответствующему адресу Площадки (в случае, если Покупатель заявит об отказе от исполнения настоящего Договора);
погрузку, транспортировку и разгрузку, а также страхование Товара из подменного фонда на период их транспортировки и использования.
В целях проведения ремонта (замены) Товара, а равно в целях получения Товара из подменного фонда, Покупатель вправе своими силами за счёт Поставщика осуществлять транспортировку соответствующего Товара от адреса Площадки до места проведения ремонта (замены) и (или) обратно.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ТОВАРУ
Поставщик обязуется в сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Договора, передать Покупателю все относящиеся к Товару документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.
Если согласно законодательству Российской Федерации условием использования Товара по его назначению является обязательное подтверждение соответствия Товара техническим регламентам, стандартам, сводам правил, иным требованиям, Поставщик обязуется в сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Договора, передать Покупателю сертификаты соответствия, протоколы испытаний и иные документы, которые подтверждают соответствие Товара указанным требованиям.
Если согласно законодательству Российской Федерации условием использования Товара по его назначению является государственная регистрация (постановка на учёт, иные разрешительные процедуры в отношении Товара), Поставщик обязуется оказать Покупателю необходимое содействие (предоставить Покупателю необходимые документы).
Документы, указанные в п.п. 6.1 – 6.3 настоящего Договора, должны быть предоставлены Покупателю в виде заверенных копий, а в установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – в подлиннике. Если указанные документы составлены не на русском языке, Поставщик вместе с оригиналами предоставляет Покупателю документы, переведённые на русский язык.
Если в сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Договора, Покупатель не получит заверенные копии (подлинники) документов, указанных в п.п. 6.1 – 6.3 настоящего Договора, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для их передачи. В случае, когда указанные документы не переданы Покупателю Поставщиком в установленный срок, Поставщик обязуется вернуть Покупателю денежные средства, выплаченные за Товар, в отношении которого Покупатель не получил соответствующие документы, вывезти этот Товар с соответствующей Площадки своими силами и за свой счёт, а также возместить Покупателю убытки.
7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в упаковке, отвечающей требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и положениям настоящего Договора. Если, исходя из характера Товара, выполнение требований п.п. 7.5, 7.6, 7.8 – 7.10 настоящего Договора к упаковке (маркировке) Товара не представляется возможным, упаковка (маркировка) должна обеспечивать доставку Товара по соответствующему Адресу доставки и адресу Площадки, а также сохранность Товара при его перевозке любым видом транспорта, как в прямом, так и в смешанном сообщении, с учетом длительного хранения и нескольких перегрузок (погрузок и разгрузок) в пути.
Поставщик до момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 несёт ответственность перед Покупателем за порчу и утрату соответствующего Товара, а также за просрочку доставки Товара вследствие ненадлежащей упаковки и (или) маркировки.
Цена упаковки, упаковочного материала, в том числе цена многооборотной тары (упаковки), включена в цену Товара.
Отдельные партии Товара должны быть упакованы в отдельные упаковки.
Упаковка Товара после её вскрытия должна исключать возможность восстановления упаковки без следов вскрытия.
Упаковка Товара должна быть приспособлена к погрузке и разгрузке как механическим, так и ручным способом.
-
Поставщик обязуется составить и передать Покупателю в указанные в п.п. 8.6, 9.2 настоящего Договора сроки упаковочные листы на каждую партию Товара. В упаковочных листах должны быть указаны:
номер Договора;
наименование и адрес Поставщика;
Адрес доставки партии Товара, а также адрес Площадки, если Адрес доставки отличается от адреса Площадки;
наименования единиц Товара, входящих в соответствующую партию;
вес каждого транспортного (погрузочного) места брутто и нетто;
размеры каждого транспортного (погрузочного) места (длина, ширина, высота в сантиметрах);
количество и номера транспортных (погрузочных) мест, входящих в партию Товара.
Упаковка Товара должна иметь контрольную упаковочную ленту и маркироваться с 3 (трёх) сторон: с торцевой стороны и с двух противоположных боковых сторон.
-
На каждое транспортное (погрузочное) место должна быть нанесена следующая маркировка:
номер Договора;
Адрес доставки и адрес Площадки;
вес транспортного (погрузочного) места брутто и нетто;
размер транспортного (погрузочного) места (длина, ширина, высота в сантиметрах);
дробное число, в числителе которого указывается порядковый номер транспортного (погрузочного) места в соответствующей партии Товара, а в знаменателе – общее количество транспортных (погрузочных) мест в соответствующей партии Товара;
иные сведения о транспортном (погрузочном) месте: «верх», «осторожно», «не кантовать», «держать в сухом месте».
На упаковке, высота (ширина) которой превышает 1 (один) метр, должен быть обозначен центр тяжести буквами «ЦТ» и «ZT».
8. ДОСТАВКА ТОВАРА
Доставка Товара осуществляется путём отгрузки Товара партиями по Адресам доставки в сроки, установленные в приложении С к настоящему Договору.
Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт осуществлять погрузку, транспортировку и разгрузку, а также страхование Товара на период до перехода к Покупателю права собственности на Товар.
Плата за выполнение обязательств Поставщика, указанных в п.п. 8.1 – 8.2 настоящего Договора, включена в цену Товара.
Досрочная поставка Товара допускается с предварительного письменного согласия Покупателя.
Если иное не предусмотрено в приложении С к настоящему Договору или письменном соглашении Сторон, доставка партии Товара по соответствующему Адресу доставки (адресу Площадки) должна быть произведена единовременно.
За 10 (десять) рабочих дней до даты передачи партии Товара Покупателю по товарно-транспортной накладной по форме 1-Т, Поставщик обязуется предоставить Покупателю уведомление о дате доставки партии Товара по соответствующему Адресу доставки, а также упаковочный лист на партию Товара, в соответствии с п. 7.7 настоящего Договора.
9. ПРИЁМКА ТОВАРА
В момент отгрузки партии Товара по соответствующему Адресу доставки Покупатель обязуется принять партию Товара по количеству транспортных (погрузочных) мест и установить наличие (отсутствие) явных, видимых повреждений соответствующей упаковки. Поставщик обязуется оказать Покупателю необходимое содействие.
Поставщик обязуется одновременно с передачей партии Товара по товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т передать Покупателю принадлежности Товара, входящего в соответствующую партию, а также относящиеся к данному Товару документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором (п.п. 6.1 – 6.3, п. 7.7 настоящего Договора).
Если количество транспортных (погрузочных) мест в партии Товара соответствует упаковочному листу, и если соответствующая упаковка не повреждена, Покупатель обязан со своей стороны подписать предоставленную Поставщиком товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т на данную партию Товара без замечаний.
Если в ходе приёмки партии Товара по количеству транспортных (погрузочных) мест Покупатель выявит недопоставку, и (или) установит, что упаковка какого-либо Товара повреждена, Покупатель указывает соответствующие сведения в товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т.
Подписание Покупателем товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т означает, что Покупатель получил партию Товара в соответствующем количестве транспортных (погрузочных) мест.
Вскрытие упаковки Товара производится Покупателем в ходе осмотра и проверки переданного Поставщиком Товара. Указанные осмотр и проверка производятся по количеству единиц Товара, а также на предмет выявления явных, видимых повреждений Товара. По усмотрению Поставщика, Поставщик вправе за свой счёт направить своих представителей для участия в осмотре и проверке Товара Покупателем.
Указанные в п. 9.6 настоящего Договора осмотр и проверка осуществляются по адресу Площадки в дату начала Работ в отношении соответствующего Товара.
В случае, если Адрес доставки и адрес Площадки не совпадают, Поставщик своими силами и за свой счёт осуществляет транспортировку Товара от Адреса доставки до адреса Площадки, а также погрузку, разгрузку и страхование соответствующего Товара.
По результатам осмотра и проверки Товара на условиях, указанных в п. 9.6 настоящего Договора, Покупатель подписывает предоставленные Поставщиком товарную накладную по форме ТОРГ-12 и Акт сдачи-приёмки, либо направляет Поставщику отказ от подписания товарной накладной и Акта сдачи-приёмки, в котором указывает перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения, либо иные требования, определённые согласно законодательству Российской Федерации. Поставщик обязуется выполнить требования Покупателя в установленные Покупателем сроки.
Датой исполнения обязательств Поставщика по передаче Покупателю Товара считается дата подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12.
С момента получения Покупателем партии Товара по товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т и до момента приёмки Товара Покупателем по товарной накладной по форме ТОРГ-12, Товар должен храниться Покупателем обычным образом, если иное не следует из положений уведомления Поставщика, указанного в п. 4.3 настоящего Договора.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
-
Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора передать Покупателю:
образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Покупателя счета-фактуры;
документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.
Поставщик обязуется в письменной форме информировать Покупателя (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.
Поставщик обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Покупателю соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки Товара (выполнения работ), а в случае получения сумм частичной оплаты в счет предстоящей поставки (выполнения работ), не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения Поставщиком указанных сумм оплаты.
Товарно-транспортные накладные по форме 1-Т, товарные накладные по форме ТОРГ-12, а также Акты сдачи-приёмки должны быть составлены Поставщиком на каждую партию соответствующего Товара в двух подлинных экземплярах. К моменту передачи Покупателю данные документы должны быть подписаны уполномоченным представителем Поставщика, а также скреплены печатью Поставщика.
Акты выполненных Работ составляются отдельно по каждой соответствующей Площадке. К моменту передачи Покупателю, данные документы должны быть подписаны уполномоченным представителем Поставщика, а также скреплены печатью Поставщика.
Первичные учётные документы, указанные в п.п. 10.3 – 10.5 настоящего Договора, должны быть составлены согласно требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.
Данные в первичных учётных документах, указанных в п.п. 10.3 – 10.5 настоящего Договора, должны полностью соответствовать данным, приведённым в приложениях к настоящему Договору.
-
В зависимости от условий уведомления Покупателя, которое он должен направить Поставщику в разумный срок,
Поставщик обязуется передавать все первичные учётные документы по настоящему Договору: товарные накладные по форме ТОРГ-12, счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные по форме 1-Т, упаковочные листы и пр., за исключением перечисленных в настоящем Договоре актов, – в обособленные подразделения Покупателя, по Адресам доставки согласно приложению А1 к настоящему Договору. Копии указанных первичных учётных документов и оригиналы перечисленных в настоящем Договоре актов Поставщик обязуется направлять Покупателю по адресу Покупателя, указанному в разделе 19 настоящего Договора. В товарно-транспортных накладных по форме № 1-Т, товарных накладных по форме ТОРГ-12 и в перечисленных в настоящем Договоре актах со стороны Покупателя должно быть указано обособленное подразделение Покупателя, которому производится доставка соответствующей партии Товара;
Поставщик обязуется передавать все первичные учётные документы по настоящему Договору: товарные накладные по форме ТОРГ-12, счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные по форме 1-Т, упаковочные листы, перечисленные в настоящем Договоре акты и пр., – по адресу Покупателя, указанному в разделе 19 настоящего Договора. В товарно-транспортных накладных по форме № 1-Т, товарных накладных по форме ТОРГ-12 и в перечисленных в настоящем Договоре актах сведения о Покупателе указываются в соответствии с разделом 19 настоящего Договора.
Стороны обязуются осуществлять сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов по мере необходимости. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.
11. УВЕДОМЛЕНИЯ
-
Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора (в т.ч. уведомления, указанные в п.п. 4.3, 5.4, 5.7, 5.9, 8.6, 10.9 настоящего Договора), должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или курьером по приведенным ниже адресам (телефонам). Уведомления считаются вручёнными в момент их доставки любым из указанных способов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке:
для Поставщика:
организация:
ФИО: __________
адрес: __________
факс: __________
e-mail: __________
организация: ___________
ФИО: ______________
адрес: ______________
факс: ____________
e-mail: ____________
12. РАБОТЫ
Поставщик обязуется выполнить Работы согласно условиям приложения В к настоящему Договору по адресам Площадки в сроки, указанные в приложении С к настоящему Договору.
Поставщик обязуется передать результат Работ Покупателю по Акту выполненных Работ.
-
Стороны могут согласовать не указанные в настоящем Договоре дополнительные требования к Работам. Согласование дополнительных требований может производиться по электронной почте при условии, что данные требования не изменяют характера предусмотренных Договором Работ. В целях согласования вышеуказанных требований юридическую силу имеют условия сообщений электронной почты, переданных со следующих адресов:
от Поставщика: ________
от Покупателя: ya.gidlevskaya@volga.rt.ru.
Стороны настоящим признают, что Поставщик выполняет Работы, требования к которым согласованы по электронной почте в соответствии с вышеуказанным порядком, без дополнительной оплаты.
Если по вине Покупателя будут нарушены сроки поставки Товара, то сроки выполнения Работ продлеваются на срок просрочки.
В день завершения Работ на соответствующей Площадке Поставщик обязуется передать Покупателю Акт выполненных работ, а также справку по форме КС-3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта выполненных работ и справки по форме КС-3 Покупатель подписывает их либо направляет Поставщику отказ от подписания, в котором указывает перечень выявленных нарушений настоящего Договора и сроки их устранения. Поставщик обязуется выполнить установленные Покупателем требования.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.
Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны
Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.
Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
информация во время ее раскрытия является публично известной;
информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;
информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения арбитражного суда.
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Если иное не предусмотрено настоящим Договором, за нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 процента (0,1%) от Цены Договора за каждый день просрочки.
-
В случае просрочки платежа, указанного в п. 3.4.2 настоящего Договора, Поставщик вправе взыскать с Покупателя за каждый день просрочки неустойку в размере 1/365 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, определённой на дату составления Поставщиком соответствующей претензии, от суммы просроченного платежа. Неустойка за просрочку оплаты Покупателем платежа, указанного в п. 3.4.1 настоящего Договора, не начисляется и не уплачивается.
Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
За нарушение обязательства Поставщика по предоставлению таможенной декларации, требование о предоставлении которой установлено в п. 4.6. Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 2 % от цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора. Если после Поставки Товара будет выявлено, что Товар ввезен на территорию Российской Федерации с нарушением применимых таможенных процедур либо установления факта недостоверности в документах, подтверждающих соблюдение таможенных процедур (п. 4.6. Договора), Покупатель вправе потребовать компенсации убытков, возникших у Покупателя в связи с необходимостью устранения последствий указанных обстоятельств (в том числе, но не ограничиваясь: административные штрафы, таможенные пошлины), а также потребовать от Поставщика надлежащего оформления Товара в соответствии с применимыми таможенными процедурами и предоставления подтверждающих документов. Требования Покупателя, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть реализованы в течение всего периода времени, когда в отношении Покупателя могут быть применены процедуры таможенного контроля, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от иных условий Договора, определяющих срок исполнения Сторонами обязательств.
15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.
16. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
-
Существенным нарушением настоящего Договора признаётся:
нарушение Поставщиком обязательств (гарантий), указанных в разделе 4, п.п. 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.2 настоящего Договора, а равно нарушение срока исполнения Поставщиком какого-либо своего обязательства более чем на 3 (три) месяца;
нарушение Покупателем срока осуществления платежа, указанного в п. 3.4.2 настоящего Договора, более чем на 3 (три) месяца;
нарушение иных существенных условий, определённых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
В случае существенного нарушения настоящего Договора одной Стороной, другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, и (или) заявить иные требования, определённые согласно законодательству Российской Федерации.
В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчёты, осуществить иные определённые согласно Договору и действующему законодательству Российской Федерации действия.
17. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются правом Российской Федерации.
Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём переговоров.
Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение Арбитражный суд Нижегородской области.
18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Любые изменения или дополнения к настоящему Договору (включая изменения, вносимые в приложения к настоящему Договору), должны совершаться Сторонами в письменной форме.
Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае выявления противоречий между положениями настоящего Договора и условиями какого-либо приложения к нему, должны применяться положения настоящего Договора.
Положения разделов 8 – 10 и иных разделов настоящего Договора в соответствующей части не применяются, если в приложении А3 к настоящему Договору Стороны согласуют иной порядок доставки и приёмки Товара, чем в разделах 8 и 9 настоящего Договора.
18.6.Настоящий Договор вступает в силу и считается заключённым с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
18.7. Поставщику известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру и обязуется исполнять положения Приложения D к настоящему Договору.
18.8. Приложениями к настоящему Договору являются:
приложение А1. Спецификация;
приложение А2. Порядок оплаты;
приложение А3. Доставка и приёмка;
приложение В. Технические требования;
приложение С. График;
приложение D. Антикоррупционная оговорка.
18.9. Указанные в п. 18.8 настоящего Договора приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
19. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик Покупатель
ИНН/КПП _____________/__________
ОГРН____________________________
Адрес: _______________.
Почтовый адрес: ___________________.
Р/с _______________________________
К/с _______________________________
БИК ______________________________
ОКВЭД ___________________________
ОКПО ____________________________
Телефон: __________________________
Факс: _____________________________
Адрес электронной почты:____________
|
|
ИНН / КПП 7707049388 / 526043002
ОГРН 1027700198767
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15
Почтовый адрес: 603000,
г. Нижний Новгород,
ул. Большая Покровская, д.56
Нижегородский филиал
ПАО «Ростелеком»
Плательщик:
ПАО «Ростелеком»
ИНН 7707049388, КПП 770545001
Нижегородский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Нижний Новгород
Р/с 40702810600320000134
БИК 042202700
К/с 30101810900000000700
Телефон: (831) 422-40-44
Факс: (831) 430-04-40
Адрес электронной почты: ya.gidlevskaya@volga.rt.ru
|
Поставщик
|
Покупатель
|
|
Покупатель
|
Поставщик
|
|
ПАО «Ростелеком»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________________ / ________________
|
______________ /___________.
|
|
|
|
м.п.
|
м.п.
|
|
|
|
|
