7. Порядок приема-передачи Товара.
7.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Государственного контракта.
7.2. Предоставление образцов Товара:
7.2.1. До начала поставки Поставщик по требованию Заказчика обязан не позднее 2-х (двух) дней с даты заключения Государственного контракта предоставить все образцы Товара для проверки его характеристик и эксплуатационных свойств. В течение 1 (одного) рабочего дня Заказчик проверяет предоставленные образцы Товара.
7.2.2. В этом случае поставка товара осуществляется после утверждения Заказчиком к поставке всех представленных образцов. Для проведения экспертизы образцы товара предоставляются Поставщиком по адресу Заказчика. При проверке эксплуатационных свойств товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Поставка товара осуществляется после проведения экспертизы, согласования и утверждения Заказчиком образцов.
7.2.3. В случае несоответствия образцов Товара Поставщик в срок, согласованный с Заказчиком, но не более чем в течение 2 (двух) дней, устраняет отмеченные в акте недостатки и повторно представляет образцы для проверки.
7.2.4. Результаты проверки характеристик и эксплуатационных свойств образцов Товара (экспертизы) оформляются Актом проверки образцов Товара.
7.2.5. Поставка Товара осуществляется после проведения экспертизы, согласования и утверждения Заказчиком образцов Товара в срок, установленный Государственным контрактом.
7.3. Приемка Товара:
7.3.1. Въезд машин на территорию Заказчика осуществляется по рабочим дням в рабочие часы Заказчика (8.00-17.00) не позднее чем за 1 час до окончания рабочего времени.
7.3.2. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара с участием уполномоченного представителя Поставщика.
7.3.3. При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия по ассортименту, количеству, комплектности и товарному виду, проверку наличия необходимых сертификатов иными условиями Государственного контракта.
7.3.4. Проверка соответствия Товара условиям Государственного контракта может проводиться Заказчиком своими силами (с составлением заключения) и с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций на основании договоров. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
7.3.5. На основании положительного заключения Заказчика (заключения независимого эксперта) Заказчик подписывает Акт сдачи-приема Товара.
Поставщик передает Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных, счетов и счетов-фактур в день поставки товара. Датой исполнения обязательств по поставке Товара является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара.
7.3.6. В случае несоответствия Товара условиям Государственного контракта на основании заключения Заказчика (заключения независимого эксперта) Сторонами подписывается Акт о выявленных недостатках с указанием сроков их устранения (но не более 2-х (двух) рабочих дней).
7.3.7. Ответственность за комплектность и надлежащее качество Товара принимает на себя Поставщик в полном объеме. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе влияющих на возможность использования Товара по назначению.
7.3.8. В случае немотивированного отказа Поставщика от подписания Акта о выявленных недостатках и сроках их устранения, данный акт составляет Заказчик, а Поставщик считается признавшим все указанные в акте факты и обстоятельства.
7.3.9. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента устранения выявленных недостатков Поставщиком, проводится повторная приемка Товара с участием представителя Поставщика.
8. Цена Государственного контракта и порядок расчетов:
8.1. Цена Государственного контракта включает в себя общую стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара и оказанию сопутствующих поставке услуг.
Стоимость упаковки, маркировки, расходы на выезд по адресу местонахождения Заказчика Товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, таможенному оформлению включены в цену поставляемого Товара.
8.2. Все налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением Государственного контракта, включены в цену Государственного контракта и оплачиваются Поставщиком.
8.3. Цена единицы поставляемого Товара остается фиксированной в течение всего срока выполнения Государственного контракта.
8.4. Цена Государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев:
8.4.1. При снижении цены Государственного контракта без изменения, предусмотренных Государственным контрактом, количества Товара, объема работы или услуги, качества поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Государственного контракта.
8.4.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Государственным контрактом количество Товара, объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются, предусмотренные Государственным контрактом количество поставляемого Товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Государственного контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Государственном контракте цены единицы Товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Государственного контракта. При уменьшении, предусмотренных Государственным контрактом, количества Товара, объема работы или услуги, стороны Государственного контракта обязаны уменьшить цену Государственного контракта исходя из цены единицы Товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении, предусмотренного Государственным контрактом, количества поставляемого Товара должна определиться как частное от деления первоначальной цены Государственного контракта на предусмотренное в Государственном контракте количество такого товара.
8.5. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.
8.6. Оплата Товара по контракту производятся в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара, на основании предоставленных Поставщиком счета, счета-фактуры и товарной накладной.
8.7. Оплата по контракту осуществляется в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
8.8. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате поставленного Товара с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
8.9. Финансирование контракта осуществляется из Республиканского бюджета Российской Федерации.
9. Требования к качеству поставляемого Товара:
Поставщик предоставляет Заказчику Товар, соответствующий государственным стандартам качества, безопасности и техническим требованиям, указанным в настоящем техническом задании. Поставляемые товары по своему качеству должны соответствовать требованиям Российских ГОСТ, удостоверяться сертификатами соответствия на данный вид товаров и иными документами, предусмотренными законодательством РФ, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, документы, подтверждающие страну происхождения Товара и другую имеющуюся документацию на Товар. Вся указанная документация на Товар предоставляется на русском языке. Поставка Товара без документации и сертификатов считается ненадлежащей и такой Товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.
В случае если Товары, поставляемые в рамках Государственного контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
10. Требования к безопасности поставляемого Товара:
10.1.Мебель не должна содержать материалы и элементы, представляющие опасность для здоровья человека в условиях эксплуатации.
Общие требования безопасности – по ГОСТ 16371.
11. Транспортирование и хранение Товара:
11.1. Требования к транспортированию и хранению согласно ГОСТ 16371.
Транспортирование мебели осуществляется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Размещение и крепление упакованных транспортируемых изделий должно осуществляться в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств.
12. Гарантии качества Товара:
Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика. Качество поставляемого Товара должно соответствовать условиям, указанным в настоящем техническом задании.
На весь Товар должна быть предоставлена гарантия на мебель не менее 24(двадцати четырех) месяцев с даты поставки Товара.
№ п/п
|
Наименование товара
|
Техническое описание, Ш*Г*В, мм
|
Ед. изм.
|
Количество
|
1.
|
Стол эргономичный «Капля»
|
Размеры: 650*535*760мм. Стол должен иметь эргономичную форму: круг с радиусным вырезом, все углы должны быть скруглены. Форма столешницы должна предусматривать возможность вложения столов друг в друга в одной плоскости и составления таким образом из столов рабочих зон разной формы. Материалы: ламинированное МДФ или ДСП толщиной не менее 25мм. Цвет столешниц: два цвета по согласованию с заказчиком. Кромка ПВХ толщиной не менее 2мм. Опоры металлические, труба диаметром не менее 60мм, покрытие «хром», регулируемые. Крепление опор к столешнице должно быть надёжным, с помощью винтов и металлических футорок. Перед изготовлением чертёж и дизайн изделия должен быть согласован с заказчиком.
|
Шт.
|
32
|
2.
|
Стул ученический
|
Габаритные размеры: 413*436*780мм.
Высота сидения: не более 460мм, эффективная глубина сиденья не менее 360мм, ширина сиденья не менее 320мм, высота линии перегиба спинки – не более 200мм, высота нижнего края спинки над сиденьем – не более160мм, высота верхнего края спинки над сиденьем – не более 160мм,
Металлокаркас должен быть выполнен из профильной трубы 25*25 мм со стенкой 1,5 мм. Металлокаркас спинки и сиденья цельно – гнутый из трубы квадратного сечения с углом наклона спинки 7 – 9 градусов (не допускается использование сварной спинки – сиденья) Покрытие каркаса – порошковая термоотверждаемая эмаль. Сиденье и спинка – гнутоклееная фанера со скругленными углами, радиус загиба передней части сиденья – 40 мм, толщиной сиденья не менее 9 мм. Крепление спинки к металлокаркасу через стальные заклепки, сидения – мебельными болтами с хромированным покрытием и гайками. Поверхности устойчивы к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов. Цвет м/к темно-коричневый или по согласованию с заказчиком. Цвет фанеры бесцветный лак , бук.
|
Шт.
|
32
|
3.
|
Стул преподавателя
|
Стул полумягкий.
Габаритные размеры: не менее 430х520х800мм.
Каркас стула изготовлен из металлической круглой трубы диаметром не менее 25мм, толщина стенки не менее 1,5мм.
Сиденье и спинка стула имеют мягкие элементы обтянутые экокожей или тканью, цвет серый.
Цвет по согласованию с заказчиком.
|
Шт.
|
2
|
4.
|
Стол преподавателя в кабинет башкирского языка
|
Размеры не менее: 1200*1025*760мм. Стол преподавателя эргономичный, угловой. Столешница: ламинированное МДФ или ДСП толщиной не менее 25мм. Кромка ПВХ толщиной не менее 2мм. Встроенная тумба с нишей и тремя выдвижными ящиками. Ширина тумбы не менее 430мм, глубина не менее 460мм. Опорой стола с одной стороны служит тумба, с другой стороны: опоры металлические 2шт., труба диаметром не менее 60мм, покрытие «хром», регулируемые. Крепление опор к столешнице должно быть надёжным, с помощью винтов и металлических футорок. Цвет стола по согласованию с заказчиком. Перед изготовлением чертёж и дизайн изделия должен быть согласован с заказчиком.
|
Шт.
|
1
|
5.
|
Стол преподавателя в кабинет английского языка
|
Размеры не менее: 1600*800*760мм. Стол преподавателя угловой, сложной формы, углы скруглены. Столешница: ламинированное МДФ или ДСП толщиной не менее 25мм. Кромка ПВХ толщиной не менее 2мм. Встроенная тумба с дверками и полками внутри. Ширина тумбы не менее 800мм, глубина не менее 460мм. Опорой стола с одной стороны служит тумба. Цвет стола по согласованию с заказчиком. Перед изготовлением чертёж и дизайн изделия должен быть согласован с заказчиком.
|
Шт.
|
1
|
6.
|
Шкаф для одежды двухстворчатый
|
Гардероб 600*400*2010 (±10) мм. Корпус шкафа и полки изготовлен из ЛДСП толщиной 18(±2) мм. Топ шкафа толщиной 27(±2) мм. Торцы обработаны кромкой ABS 2 мм. Задняя стенка шкафа – ХДФ толщиной не менее 3,2 мм. Двери – глухие. Шкаф укомплектован петлями с плавным закрыванием. Комплектация: полка для головных уборов, металлическая выдвижная штанга для верхней одежды, покрытие вешалки никель-хром. Ручки металлические, цвет «алюминий» 96 мм, декоративный рисунок, форма ручек – скоба. Опоры шкафа регулируемые по высоте, цвет «алюминий» высота до50 мм. Фурнитура металлическая. Сборка на шканты и эксцентриковые стяжки с заглушками. Цвет по согласованию с заказчиком. Перед изготовлением чертёж и дизайн изделия должен быть согласован с заказчиком.
|
Шт.
|
1
|
7.
|
Шкаф для документов
|
Гардероб 800*400*2010 (±10) мм. Корпус шкафа и полки изготовлен из ЛДСП толщиной 18(±2) мм. Топ шкафа толщиной 27(±2) мм. Торцы обработаны кромкой ABS 2 мм. Задняя стенка шкафа – ХДФ толщиной не менее 3,2 мм. Двери – глухие. Шкаф укомплектован петлями с плавным закрыванием. Количество полок для документов не менее 5шт. Тип полок: регулируемые по высоте. Ручки металлические, цвет «алюминий» 96 мм, декоративный рисунок, форма ручек – скоба. Опоры шкафа регулируемые по высоте, цвет «алюминий» высота до50 мм. Фурнитура металлическая. Сборка на шканты и эксцентриковые стяжки с заглушками. Цвет по согласованию с заказчиком. Перед изготовлением чертёж и дизайн изделия должен быть согласован с заказчиком.
|
Шт.
|
1
|
8.
|
Шкаф угловой, комбинирован-ный
|
Гардероб 860*850*2010 (±10) мм. Корпус шкафа и полки изготовлен из ЛДСП толщиной 18(±2) мм. Топы шкафа толщиной 27(±2) мм. Торцы обработаны кромкой ABS 2 мм. Задняя стенка шкафа – ХДФ толщиной не менее 3,2 мм. Двери – глухие. Шкаф укомплектован петлями с плавным закрыванием. Тип шкафа: двухсекционный. Количество полок в первой секции шкафа не менее 5шт., секция для документов, шириной не менее 400мм. Тип полок: регулируемые по высоте. Вторая секция шкафа должна быть для одежды, ширина секции не менее 600мм. Во второй секции: полка для головных уборов, металлическая поперечная штанга для одежды (крепление штанги на несъёмные держатели). По краям шкафа открытые радиусные секции 2шт., количество радиусных полок не менее 5шт. Ручки металлические, цвет «алюминий» 96 мм, декоративный рисунок, форма ручек – скоба. Опоры шкафа регулируемые по высоте, цвет «алюминий» высота до50 мм. Фурнитура металлическая. Сборка на шканты и эксцентриковые стяжки с заглушками. Цвет по согласованию с заказчиком. Перед изготовлением чертёж и дизайн изделия должен быть согласован с заказчиком.
|
Шт.
|
1
|
9.
|
Доска настенная 2-х элементная для письма мелом
|
Размеры: 2250*10*1000мм. Доска должна состоять из стационарной, навесной секции с одной рабочей поверхностью, ширина секции не менее 1500мм. И подвижной, открывающейся секции, с двумя рабочими поверхностями, шириной не менее 750мм. Крепление рабочих секций доски между собой должно быть на специализированные металлические петли. Рабочие поверхности доски по периметру должны быть закрыты алюминиевым или металлическим декоративным профилем. Обязательно декоративное покрытие профиля. В углах профиля соединяются пластиковыми заглушками. Доска должна иметь лоток для мела. Должно быть предусмотрено надёжное крепление доски к стене.
|
Шт.
|
2
|
Приложение № 2 к Документации о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку мебели для создания дополнительных учебных мест в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Школа № 159 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
г. Уфа «_____» ___________ 2015 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 159 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МАОУ Школа № 159), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванцовой Натальи Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
__________________________________________ (указать полное наименование организации и ее организационно-правовую форму или ФИО участника - физического лица - индивидуального предпринимателя), зарегистрированное (ый/ая) в ______________________________________________________, (указать наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ________________ (Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или Свидетельство о внесении записи в единый реестр индивидуальных предпринимателей № _________________, от ______________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего (указать должность, ФИО руководителя организации - для юридических лиц), на основании ___________________, (указать: Устава или Положения, а также доверенности, если Договор подписывается не руководителем организации) с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на поставку товара (далее – Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
Предметом настоящего Договора является: поставка мебели для создания дополнительных учебных мест в кабинеты №222, № 421 МАОУ Школа № 159 (далее – Товар), согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Договора, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определяются в Спецификации на Товар.
Настоящий Договор заключен по итогам проведения запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку мебели для создания дополнительных учебных мест в кабинеты №222, № 421 МАОУ Школа № 159 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Протокол запроса котировок цен № ___________________________ от ___________________).
Поставщик в срок не позднее 10 августа 2017 года со дня подписания настоящего Договора осуществляет поставку с доставкой в полной комплектации, со всеми документами на русском языке для Заказчика, расположенного по адресу: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Юрия Гагарина, дом № 59
После поставки Товара Заказчиком и Поставщиком подписываются Акты приема-передачи Товара. Указанные Акты являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Общие положения Договора
2.1. Требования к Товару:
-
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в том числе могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на Товар, гарантийные талоны (сервисные книжки).
Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки.
Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от его оплаты. Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике. Ответственность за сохранность Товара до момента его передачи лежит на Поставщике.
Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи Товара Заказчику.
При поставке Товара Поставщик передает Заказчику копии Сертификатов соответствия Госстандарта РФ на каждый Товара, подлежащий обязательной сертификации. В случае наличия Товара, не подлежащего обязательной сертификации, Поставщик передает Заказчику документы, свидетельствующие о том, что Товар обязательной сертификации не подлежит.
-
Требования к условиям и способам поставки Товара:
Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара Заказчиком считается дата подписания Актов приема-передачи Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Поставка с доставкой (включая разгрузочно-погрузочные работы), монтаж, сборка, подключение Товара и проведение инструктажа по работе с оборудованием представителей Заказчика осуществляется за счет и силами Поставщика.
Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный) подлежит замене на Товар с аналогичными характеристиками. Замена Товара осуществляется Поставщиком за свой счет без изменения цены единичной расценки Товара в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Заказчика о недоброкачественном Товаре.
Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
Гарантийный срок Поставщика на Товар составляет не менее срока, установленного производителем. Вместе с Товаром Поставщик передает документы, подтверждающие предоставления гарантии качества производителя на Товар, гарантии качества Поставщика на Товар.
Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках Товара. Объем предоставляемой гарантии должен соответствовать условиям завода-изготовителя, а также условиям настоящего Договора.
При наступлении гарантийного случая, в результате которого возникает необходимость транспортировки Товара к месту ремонта и обратно, Поставщик вывозит Товар и доставляет его обратно Заказчику, а в случае необходимости – осуществляет демонтаж и монтаж, за свой счет и своими силами.
Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:
условия эксплуатации или хранения Товара не соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях по эксплуатации;
имели место химические, электромеханические и механические воздействия и повреждения Товара, причиненные по вине Заказчика.
Предоставляемые по настоящему Договору гарантии качества Товара распространяются и на все составляющие его части (комплектующие изделия).
Срок гарантии на неисправный Товар прерывается на все время, в течение которого производился ремонт или замена Товара, и по окончании ремонта продлевается на затраченное количество дней.
По окончании гарантийного срока обязательства Поставщика считаются исполненными в полном объеме.
Поставщик несет все расходы по замене не соответствующего Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока.
В случае выявления Заказчиком неисправности Товара Заказчик немедленно прекращает эксплуатацию Товара и письменно (по факсу или электронной почте) уведомляет Поставщика о наступлении гарантийного случая. Поставщик не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате продолжения эксплуатации заведомо неисправного Товара.
Поставщик в течение 3 (трех) дней, после получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного случая обязан отправить к Заказчику специалиста для осмотра (диагностики) Товара. Выезд специалиста осуществляется за счет Поставщика.
В случае если на месте не представляется возможным провести диагностику (экспертизу), транспортировка Товара в место диагностики (экспертизы) осуществляется Поставщиком за его счет в течение 5 (пяти) дней после получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного случая и обратно в течение 5 (пяти) дней после завершения диагностики (экспертизы).
По результатам осмотра (диагностики) представителем Поставщика составляется Акт технического осмотра в двух экземплярах, один из которых передается Заказчику, а второй остается у Поставщика. Гарантийный ремонт осуществляется Поставщиком в соответствии с Актом технического осмотра, с условиями гарантии (гарантийного обслуживания), установленными технической документации производителя.
По результатам осмотра (диагностики, экспертизы) при условии наступления гарантийного случая Поставщик проводит бесплатный гарантийный ремонт поставляемого Товара в течение 10 (десяти) дней после подписания Акта технического осмотра. В зависимости от сложности поломки гарантийный ремонт Товара может осуществляться:
по месту установки Товара;
на базе Поставщика;
в сервисном центре производителя.
Поставщик вправе вместо ремонта осуществить гарантийную замену неисправного Товара, которая осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Акта технического осмотра.
В срок не более 3 (трех) дней после выполнения гарантийного ремонта представитель Поставщика составляет Акт о гарантийном ремонте в двух экземплярах, который является подтверждением выполнения гарантийных обязательств Поставщика по конкретной заявке Заказчика и подлежит утверждению Поставщиком и Заказчиком. При надлежащем функционировании Товара на день составления Акта, Заказчик обязан подписать данный Акт, поставить на нем свою печать и передать один экземпляр Поставщику.
Поставщик на период гарантийного срока за свой счет оказывает комплекс услуг:
гарантийное обслуживание Товара в соответствии с условиями, определенными производителем в технической документации на поставляемый Товар (паспорт, инструкция (правила) по эксплуатации Товара и т.д.), лично или с привлечением третьих лиц;
по ремонту Товара, с учетом замены запасных частей Товара;
транспортные расходы по выезду специалиста к месту нахождения Товара;
обеспечение наличия «горячей линии» технической поддержки.
-
Требования к безопасности Товара: предоставление при поставке копии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии поставляемого Товара нормам, предъявляемым к данному Товару на территории РФ.
Цена Договора и порядок расчетов
Цена настоящего Договора составляет _________ рублей _____ копеек (указать о наличии, либо отсутствии НДС), включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.
Оплата производится по мере поступления денежных средств из бюджета городского округа город Уфа, в пределах лимитов бюджетных обязательств, по безналичному расчету, по факту исполнения обязательств в полном объеме, с момента предоставления Поставщиком, счета-фактуры (при наличии) и подписанных Сторонами товарной накладной, Акта приема-передачи Товара и Акта ввода в эксплуатацию, но не позднее 31.12.2015.
Цена Договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения в одностороннем порядке.
Порядок поставки товара
4.1. Результат исполнения обязательств по поставке Товара принимается в следующем порядке:
4.1.1. По итогам поставки с доставкой, монтажа и подключения, Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны Акты приема-передачи и Акты ввода в эксплуатацию (с отметкой о проведении инструктажа представителей Заказчика), а также подписанные товарную накладную, счет-фактуру (при наличии).
4.1.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966, принятыми постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР».
4.1.3. Товар поставляется, работы выполняются после заключения договора во внеурочное время, и в период, не позднее 10 августа 2017 года начиная с со дня подписания настоящего договора.
Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1.Заказчик вправе:
5.1.1.Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.
5.1.2.Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку с доставкой, монтажом и подключением Товара.
5.1.3.Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
5.1.4.Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке Товара по количеству и качеству.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1.Определить представителей для участия в приемке-передаче Товара по количеству и качеству.
5.2.2.Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.2.3.Обеспечить оплату Товара по факту поставки товаров, оказания объема работ, по мере поступления бюджетных средств, после подписания актов акта приема-передачи, выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, но не позднее 31.12.2015.
6.Права и обязанности Поставщика
6.1.Поставщик вправе:
-
-
Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов приема-передачи Товара, Актов ввода в эксплуатацию на основании представленных отчетных документов и материалов, а также товарной накладной по количеству и качеству Товара.
Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
-
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом поставить Товар, произвести его монтаж, сборку, подключение и ввод в эксплуатацию (с проведением инструктажа по работе с оборудованием представителей Заказчика) в соответствии со Спецификацией и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Обеспечить функционирование службы технической и информационной поддержки, с 8:00 до 18:00 по местному времени, каждый рабочий день, по следующим телефонам __________________________.
Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществлять соответствующую замену Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Ответственность Сторон
-
Ответственность Заказчика:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-
Ответственность Поставщика:
В случае нарушения сроков поставки (включая разгрузочно-погрузочные работы), монтажа, и (или) нарушения сроков представления документов (документов, подтверждающих качество Товара, обеспечения гарантии Поставщика на Товар, документов, подтверждающих, предоставления гарантии качества на Товар) Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения.
В случае несоответствия Товара, выполняемых работ (монтаж, подключение, ввод в эксплуатацию) объему (количеству), предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.
В случае поставки Товара, выполнения работ (монтаж, подключение, ввод в эксплуатацию) ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
-
Условия освобождения Сторон от ответственности:
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.3.1. настоящего Договора каждая Сторона должна в течение 3 рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.
Порядок разрешения споров и претензий Сторон
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. Срок ответа на претензию составляет 7 календарных дней.
Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, а в случаях направления факса или иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Срок действия, изменение и расторжение Договора
Договор вступает в силу «___» _______________ 20__ года и действует до «____» _________________ 20___года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законом. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и (или) настоящим Договором.
Прочие условия Договора
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности одной из Сторон Договора, данная Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону в течение 3 календарных дней.
Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Спецификация, Акты приема-передачи Товара, Акты ввода в эксплуатацию.
По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
|
Поставщик:
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 159 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан (МАОУ Школа № 159)
Юр. адрес: 450105, РБ, г. Уфа, ул. Ю.Гагарина,59
ИНН 0276129717 КПП 027601001
Р/с 40701810600003000002 Отделение НБ Республика Башкортостан г. Уфа Финансовое Управление Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан
БИК 048073001
л/с 30305075350
л/с 31305075350
ОГРН 1100280043522
ОКПО 67829506
|
|
Директор _________________ Н.А.Иванцова
|
Директор _________________ ФИО
|
|
Приложение № 3 к Документации о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку мебели
|
|
