Заявка на участие в процедуре закупки

Скачать 0.65 Mb.

Название	Заявка на участие в процедуре закупки
страница	3/5
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5

Право собственности

Подрядчик не может передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
Без письменного разрешения Заказчика Подрядчик не имеет права продавать или передавать никакой третьей стороне результат выполненных работ, а также предоставленную проектную документацию, в случае ее предоставления Заказчиком.

Сдача и приемка работ
1. Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами, согласно Графика выполнения работ (Приложение №2 Технического задания), путем подписания следующих документов: акта сдачи-приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.
2. Заказчик обязан в течение 10 календарных дней с момента получения рассмотреть предоставленные Подрядчиком документы и подписать их, или представить письменный мотивированный отказ.
3. В случае мотивированного отказа в приемке работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем дефектов и недостатков, а также сроков их устранения.
4. Промежуточная приемка работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность работ, принятых Заказчиком, до момента окончательной приемки работ по договору в целом.

Гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение гарантийного срока – 36 месяцев со дня выполнения работ в целом по договору.
2. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям договора, то Заказчик составляет рекламационный акт с определением перечня дефектов, недостатков и сроков их устранения. Рекламационный акт направляется Подрядчику для подписания заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок для подписания рекламационного акта составляет 5 дней с момента его получения.
3. При отказе Подрядчика от подписания рекламационного акта и/или возникновения разногласий по причинам возникновения недостатков, рекламационный акт считается составленным Заказчиком в одностороннем порядке.

В случае несогласия с рекламационным актом, Подрядчик имеет право за свой счет осуществить экспертизу третьей стороной. Подрядчик обязуется оспорить выводы, отраженные в рекламационном акте указанным способом в течение 30 дней с даты получения рекламационного акта. Если в ходе экспертизы выяснится, что недостатки произошли по вине Заказчика, то Заказчик будет обязан в этом случае возместить Подрядчику издержки на проведение экспертизы при условии, что экспертное учреждение было согласовано с Заказчиком. Если в ходе экспертизы выяснится, что недостатки произошли по вине Подрядчика, то Подрядчик будет обязан в этом случае устранить недостатки, установленные в рекламационном акте в течение 10 дней.

Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определенные рекламационным актом, в том числе с учетом обстоятельств, предусмотренных пунктом 9.3, то Заказчик имеет право заменить оборудование, устранить дефекты и недостатки, как своими силами, так и с привлечением третьих лиц, с последующим возмещением Подрядчиком понесенных Заказчиком необходимых расходов и других убытков.
Подрядчик не несет ответственности за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией, после приемки Заказчиком выполненных работ в целом по договору (вводу Объекта в эксплуатацию (если требуется).

Ответственность сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. За просрочку оплаты выполненных работ Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. В случае нарушения согласованных сроков работ, сроков устранения недостатков, сроков возмещения расходов Заказчика, связанных с устранением недостатков, а также сроков предоставления документов Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от цены работ по договору за каждый день просрочки. Данная неустойка не является зачетной.
4. В случае отказа, уклонения Подрядчика от устранения недостатков, замены или доукомплектования оборудования, материалов Подрядчик дополнительно к неустойке, предусмотренной пунктом 10.3 договора, уплачивает штраф в размере 20% от цены работ.
5. В случае совершения персоналом Подрядчика хищений имущества Заказчика, несоблюдение пропускного и внутриобъектового режимов, включая Правила внутреннего трудового распорядка, а также при появлении их в состоянии алкогольного, наркотического опьянения на территории Заказчика, Заказчик имеет право прекращать допуск на территорию Заказчика виновных лиц без права восстановления.
6. Просрочка предоставления (непредоставление) счетов-фактур, а равно оформление счетов-фактур с нарушением налогового законодательства, влечет применение ответственности к Подрядчику в виде пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки от суммы налога на добавленную стоимость, не предъявленной к вычету, начиная с первого дня квартала, следующего за кварталом, в котором соответствующая сумма налога на добавленную стоимость должна была быть предъявлена к вычету, до дня подачи налоговой декларации, в которой соответствующие вычеты будут заявлены.³
7. До сдачи работ по договору в целом Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ по договору.
8. При наличии финансовой возможности Заказчик вправе осуществить удержание денежных средств, причитающихся Подрядчику, до момента выполнения обязательств Подрядчиком, при этом Заказчик не будет являться просрочившей стороной. Кроме того, из суммы окончательного платежа Заказчик вправе исключить сумму начисленной неустойки, мотивированно в течение 10 дней с момента получения предварительного расчета не оспоренной Подрядчиком по размеру.
9. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по договору.

10.10. При выявлении Заказчиком следующих нарушений требований пропускного и внутриобъектового режима, установленных в АО «ПО «Севмаш» в соответствии с Выпиской от 26.09.2015 г. № 66.72.01/507 из инструкции «О пропускном режиме в АО ПО Севмаш» и положения «О внутриобъектовом режиме в АО «ПО «Севмаш», Заказчик имеет право за каждый выявленный случай выставить Подрядчику штраф в размере:

а) 4 000 рублей, но суммарно не более цены работ по договору за нахождение на объектах Заказчика работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (включая периоды междусменного отдыха).

б) 2 000 рублей, но суммарно не более цены работ по договору – за пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение работниками Подрядчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, а также иных средств (вещей, материалов), пронос/провоз которых запрещен в соответствии с Выпиской от 26.09.2015 г. № 66.72.01/507 из инструкции «О пропускном режиме в АО ПО Севмаш» и положения «О внутриобъектовом режиме в АО «ПО «Севмаш».

в) 2 000 рублей, но суммарно не более цены работ по договору – за выявленный факт хищение имущества Заказчика (включая попытку совершения указанного действия)

г) 4 000 рублей за каждого работника, но суммарно не более цены работ по договору - при повторном нарушении работниками Подрядчика подп. а),б),в) п. 10.10.

Обстоятельства непреодолимой силы
1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по договору, должна своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

Разрешение споров
1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров по договору является для Сторон обязательным.
2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в договоре.
3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 20 рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
4. Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Архангельской области
Дополнительные условия

13.1 Заказчик, с целью исполнения условий Федерального закона от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», вправе инициировать внесение изменений в настоящий договор.

13.2 Для изменения договора Заказчик направляет в адрес Подрядчика дополнительное соглашение в редакции приложения №3 к настоящему договору. Подрядчик в течение пяти рабочих дней открывает в уполномоченном банке отдельный банковский счет, подписывает дополнительное соглашение с введением реквизитов отдельного банковского счета без оформления протокола разногласий и возвращает один экземпляр Заказчику. Для ускорения процесса подписания дополнительного соглашения Стороны используют факсимильную связь с последующим обменом оригиналами документов.

13.3 Со дня направления Заказчиком в адрес Подрядчика дополнительного соглашения все расчеты по настоящему договору осуществляются с использованием отдельного счета, открытого Подрядчиком в уполномоченном банке.

13.4 До подписания Подрядчиком дополнительного соглашения, а так же открытия специального счета Заказчик приостанавливает осуществление расчетов по договору, при этом Заказчик не будет являться просрочившей стороной, если дополнительное соглашение к договору направлено Подрядчику не позднее, чем за десять рабочих дней до наступления срока платежа по договору.

Прочие условия

14.1. Для рассмотрения вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего договора стороны назначают ответственных исполнителей.

Со стороны Заказчика:

Подразделение-держатель договора: Отдел Главного Архитектора (ОГАрх),

тел. (8184) 50-47-11, факс (8184) 50-45-21

Руководитель подразделения-держателя договора: Покровский Илья Владимирович

Ответственный исполнитель: Поскотинов Алексей Александрович (8184) 50-48-42

Со стороны Подрядчика:

Подразделение-держатель договора ____________________(наименование, телефон)

Руководитель подразделения-держателя договора ______________(Ф.И.О., телефон)

Ответственный Подрядчик _________________________________ (Ф.И.О., телефон)

. На основании статьи 411 ГК РФ зачет встречного однородного требования,

выходящего за пределы отношений по настоящему договору, допускается исключительно по соглашению Сторон.

На основании пункта 2 статьи 382 Гражданского кодекса РФ уступка права (требования) допускается исключительно с согласия должника.

При нарушении данных условий Сторона, получившая уведомление о состоявшемся зачете или переходе прав кредитора к другому лицу, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.

. При изменении адреса или банковских реквизитов, одна Сторона предоставляет в течение 2 рабочих дней с момента такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса, за подписью руководителя организации, или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью настоящего договора.
. Все изменения и дополнения к договору, за исключением обстоятельств, предусмотренных пунктом 14.3 договора, считаются действительными, если они оформлены письменно, путем заключения дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами и оформлена дополнительным соглашением.
. После подписания договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу.
. Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по настоящем договору не применяются правила статьи 317.1 ГК РФ.
. Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и при достижении согласия по всем условиям без исключения. При этом дата заключения договора определяется по последней из дат, проставленных уполномоченными представителями Сторон на договоре или на последнем из всех документов, направленных на урегулирование разногласий по проекту договора. Дата заключения договора, определяемая в соответствии с настоящим пунктом, проставляется в правом верхнем углу первой страницы договора. Иная дата будет считаться некорректной.

Договор действует до 31.12.2017г.

Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а равно от выполнения обязательств, не исполненных на дату окончания срока действия договора, включая гарантийные обязательства.

Договор может быть пролонгирован путем заключения дополнительного соглашения.

. Во всем, что прямо не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
. Настоящий договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение № 1 – Техническое задание на _____ л.

Приложение № 2 – Локальный ресурсный сметный расчет № ___ на _____л.

Приложение № 3 – Форма дополнительного соглашения на _____л.

Приложение №4 – Выписка из Инструкции о пропускном режиме на ____л.

Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик

АО «ПО «Севмаш»

164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58.

Телефон (818-4) 50-47-17 Факс (818-4) 58-02-19, р/с 40702810004260013111

Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк, г. Архангельск

К/с 30101810100000000601 БИК 041117601 ИНН 2902059091 ОКПО 07542856

КПП 997850001
Заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению АО «ПО «Севмаш»
Д.А. Крученков
М.П.

«______» _______________________ 20____г.

Подрядчик

___________________________________ (полное наименование предприятия, адрес)

Телефон__________ Факс _______________

Телетайп __________________________

Расчетный счет № ___________________

Кор. Счет № _________________________

БИК _____________ ИНН _____________

КПП ___________ ОКПО __________

_____________________________________ (должность, подпись, расшифровка)
М.П.

«______» _______________________ 20____г.

Приложение №1 к договору №6285/35251от_________2016г.

1 2 3 4 5

	Заявка на участие в процедуре закупки Торговом портале Fabrikant ru (указывается номер процедуры на Торговом портале Fabrikant ru), закупочную документацию, и принимая...		Заявка на участие в процедуре закупки Торговом портале Fabrikant ru (указывается номер процедуры на Торговом портале Fabrikant ru), закупочную документацию, и принимая...
	Заявка на участие в процедуре закупки Торговом портале Fabrikant ru (указывается номер процедуры на Торговом портале Fabrikant ru), закупочную документацию, и принимая...		Заявка на участие в процедуре закупки Торговом портале Fabrikant ru (указывается номер процедуры на Торговом портале Fabrikant ru), закупочную документацию, и принимая...
	Заявка на участие в процедуре закупки Торговом портале Fabrikant ru (указывается номер процедуры на Торговом портале Fabrikant ru), закупочную документацию, и принимая...		Документация Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупочной процедуре, рассмотрение заявок на участие в закупочной процедуре, оценка и...
	О проведении открытого запроса предложений в электронной форме Участника закупки, подавать свои заявки на участие в Запросе предложений (далее Заявка на участие) на право заключения договора на...		О проведении открытого запроса предложений в электронной форме Участника закупки, подавать свои заявки на участие в Запросе предложений (далее Заявка на участие) на право заключения договора на...
	Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе ...		Инструкция по заполнению заявки заявка на участие в аукционе подготавливается... Сведения, предусмотренные документацией об аукционе с учетом иных положений документации. При описании предложений, участниками закупки...
	Инструкция по подготовке и подаче заявки на участие в запросе котировок... Участник закупки при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или несвоевременно...		Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд ООО «Альфа Автоматив Техноложиз» редакция Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств
	Заявка на участие в закупке (Форма 1) 24 сведения о принадлежностик... Методика расчета обеспеченности финансовыми ресурсами участников процедуры закупки 13		Заявка на участие в запросе котировок
	Application for Participation Заявка на участие		197 11. 08. 2016г. Приглашение к участию в простой закупке Участники принять участие в процедуре Закупки с целью определения наилучшего Предложения и заключения с лицом, его подавшим, Договора...

Заявка на участие в процедуре закупки

Похожие: