РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 18. Ответственность Сторон
-
-
Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
За нарушение срока выполнения этапов работ, конечного срока выполнения всех работ по Договору (в целом) - пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.
За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждые 10 (Десять) дней до фактического исполнения обязательства.
В случае несвоевременного выполнения своих обязательств по поставке материалов, и/или при поставке некачественных материалов, и/или недопоставки материалов, - пени в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от стоимости не поставленных в срок/недопоставленных или некачественных материалов за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до момента поставки материалов, либо до замены некачественных материалов.
За нарушение требований в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере, установленном Приложением № 5 к настоящему договору.
За нарушение требований в области антитеррористической безопасности Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере, установленном Приложением № 8 к настоящему договору.
При повторных нарушениях требований Приложений № 5 и/или 8 к настоящему договору Подрядчик выплачивает штраф, в двойном размере.
Оплата Подрядчиком штрафных санкций производится в течение 10 рабочих дней с момента выставления Заказчиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, или, по согласованию сторон, путем зачета взаимных требований.
-
В случае обнаружения несоответствий выполненных объемов работ проектной и рабочей документации 2323/1 в течение установленного Договором гарантийного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (Одного) от общей цены договора по Договору, за каждое обнаруженное несоответствие.
В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления уведомления о заключении договора подряда с субподрядной организацией, выполняющей работы по объекту, а также информации в соответствии с п. 6.8. Договора, необходимой для размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru., Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 300 000 рублей.
Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные не сохранностью предоставленных Заказчиком материалов, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
Выявление в процессе приемки или выполнения работ по Договору недостатков/дефектов оборудования и материалов, используемых Подрядчиком в рамках выполнения Договора, не является основанием для продления срока выполнения работ Подрядчиком в одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты либо уменьшения размера штрафных санкций по Договору за нарушение сроков начала и окончания выполнения каких либо работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг и поставок или по Договору в целом.
Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (Двадцати) дней со дня получения претензии.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору. Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств, в том числе убытков, связанных с нарушениями передачи электроэнергии.
Во время проведения работ на Объекте Подрядчик за свой счет оплачивает штрафы, наложенные на Заказчика по вине Подрядчика соответствующими «Специализированными организациями», а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений «нормативных актов в области проектирования и строительства», являющихся следствием действий и/или бездействий Подрядчика или привлеченных им третьих лиц.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре.
Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим качеством выполнения работ, нарушением сроков выполнения работ по Договору, а также нарушением сроков устранения недостатков работ, обнаруженных в течение установленного настоящим договором гарантийного срока.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных в срок работ, за каждый день просрочки платежа до фактического исполнения обязательств, но не более 10% от общей суммы договора.
Подрядчик несет ответственность за сохранность давальческих материалов и другого имущества, полученного от Заказчика, до сдачи результата работ Заказчику, в случае их повреждения или хищения, Подрядчик возмещает Заказчику все связанные с этим убытки.
18.11. В случае не предоставления «Отчета об использовании давальческих материалов» в сроки и на условиях, оговоренных в разделе договора «Обязательства Подрядчика», Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей, за каждый выявленный случай.
18.12. В случае простоя шеф-инженера поставщика высокотемпературного провода АССС Am-sterdam, на месте проведения работ по вине Подрядчика (отсутствие на Объекте необходимого оборудования, материалов, спецтехники и персонала для монтажа провода и арматуры), Под-рядчик уплачивает Заказчику стоимость простоя шеф-инженера. Кроме того, каждый дополни-тельный визит шеф-инженера поставщика в город Иркутск, по вине Подрядчика, оплачивается Подрядчиком дополнительно в размере 40000,00 (Сорока тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, для покрытия транспортных расходов, связанных с пребыванием на место выполняемых работ.
Статья 19. Разрешение споров
-
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления экспертизой нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (Двадцать) дней со дня ее получения Стороной, которой предъявлена претензия.
В случае не урегулирования претензии Заказчика в части штрафных санкций в течение 20 (Двадцати) дней со дня получения Подрядчиком претензии Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет суммы предъявленных Заказчиком штрафных санкций в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику (как авансовых платежей, так и подлежащих перечислению на основании «Актов о приемке выполненных работ» и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат», «Актов осмотра оборудования», «Актов рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания», а также «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией»).
В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры, разногласия и требования подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
РАЗДЕЛ VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Статья 20. Изменение, прекращение и расторжение Договора
-
Любые изменения и дополнения в Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.
В случае изменения реквизитов, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью соответствующей Стороны.
Подрядчик обязуется сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов не позднее 10 (Десяти) дней с даты, соответствующего изменения.
В случае если Заказчик не выполняет или задерживает выполнение своих обязательств по Договору в установленные сроки, и, по мнению Подрядчика, это может привести к задержке выполнения вида работ или по Объекту в целом, то Подрядчик вправе письменно обратиться к Заказчику с предложением об изменении (продлении) сроков выполнения по видам работ и в целом по Договору с обоснованием целесообразности и необходимости такого изменения. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан рассмотреть поступившее предложение и дать ответ.
В случае отсутствия такого обращения Подрядчика, Подрядчик не вправе ссылаться на просрочку или невыполнение обязательств Заказчиком как на основании продления срока выполнения работ в одностороннем порядке, освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору или уменьшения их размера.
При изменениях законодательных и нормативных актов, изменяющих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения Договора, и (или) приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, Договор по соглашению Сторон может быть изменен путем заключения дополнительного соглашения, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью Договора.
В случае если Заказчиком дано распоряжение о приостановке Подрядчиком выполнения обязательств по Договору, Стороны в 30 (Тридцать) дней с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, определяют объем работ, выполненных до момента приостановления работы, и прочие документально подтвержденные затраты Подрядчика путем подписания «Акта о приемке незаконченных работ по Договору» (в произвольной форме).
Заказчик в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня подписания последнего из документов, указанных в абзаце 1 настоящего пункта Договора, оплачивает работы, выполненные Подрядчиком до момента приостановления обязательств по Договору, и возмещает Подрядчику расходы, понесенные до указанного момента.
В случае если срок приостановления строительно-монтажных (или пусконаладочных) работ составит более 6 (Шести) месяцев Стороны в дополнительном соглашении к Договору согласовывают порядок, срок и стоимость консервации Объекта.
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика об отказе от исполнения Договора. Подрядчик с момента получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте и поставку материалов, оборудования, запасных частей к нему.
Последствия расторжения Договора в соответствии с настоящим пунктом определяются статьёй 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Статья 21. Обстоятельства непреодолимой силы
-
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана письменно уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
1. Война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго.
2. Массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника.
3. Восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война.
4. Массовые беспорядки, столкновения, забастовки.
5. Другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по Договору к исполнению Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.
РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Статья 22. Конфиденциальность
-
Информация, содержащаяся в Договоре, данные, переданные прямо или косвенно одной из Сторон и относящиеся к Договору, независимо от того, были ли они переданы до начала действия Договора или во время, является конфиденциальной и не подлежит разглашению Сторонами третьим лицам.
Подрядчик не имеет права публиковать, давать разрешение на публикацию, или раскрывать любую информацию об Объекте в любых коммерческих или технических изданиях, а также иными способами, без предварительного согласования с Заказчиком.
Стороны вправе раскрывать третьим лицам информацию об Объекте в пределах, необходимых для того, чтобы обеспечить надлежащее исполнение обязательств по Договору.
Любое раскрытие информации третьим лицам в соответствии с условиями Договора должно сопровождаться подписанием с третьим лицом соглашения о конфиденциальности, соответствующего взятым на себя Подрядчиком обязательствам в соответствии с настоящей статьей Договора.
Подрядчик не вправе использовать документы, данные и прочую информацию, полученную от Заказчика, ни для каких целей, кроме как для проведения исполнения обязательств по Договору.
Обязательства, указанные в данной статье, не относятся к информации, которая:
стала или становится общественным достоянием не по вине Сторон;
была в распоряжении данной Стороны в момент разглашения и не была до этого получена, прямо или косвенно, от другой Стороны по Договору;
иным законным образом стала доступной данной Стороне от третьей стороны, не имеющей обязательств по сохранению конфиденциальности.
Положения настоящей статьи остаются в силе в течение 5 (Пяти) лет после прекращения по любой причине действия Договора.
|
