IV.Проект договора
г. Москва «__» _______ 2011г.
Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании Доверенности от ______________ с одной стороны, и ____________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» на основании Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке www.a-k-d.ru «__» _________ 2011г._____________ и протокола ___________________________ от «__» _______2011г. № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить копировально-множительные аппараты, фолдер и сабельный резак (далее Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.
1.2. Наименование, характеристики, стоимость и количество Товара указаны в спецификации (Приложение № 1) к Договору, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Максимальный объем поставляемого по настоящему Договору Товара указан в Приложении №1 к настоящему Договору поставки. Поставка Товара осуществляется Поставщиком исключительно на основании заявок Заказчика с учетом потребности в заказываемом Товаре. Не заказанный Заказчиком Товар не поставляется. Заказчик оставляет за собой право уменьшить количество Товара в случае изменения потребности.
1.4. Товар, передаваемый по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве собственности.
1.5. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи товара и подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12).
1.6. Весь Товар должен быть новым, неиспользованным.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость Товара по Договору устанавливается в рублях и составляет _______ (________) рублей ___ копеек, в том числе НДС1 _______ (______) рублей ___ копеек.
2.2. Все расчеты за поставленный Товар осуществляются в рублях и производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком за каждую партию фактически поставленного (полученного/выбранного Заказчиком) Товара в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12).
3. Условия поставки Товара
3.1. Место поставки Товара:
3.1.1. г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.1:
2 (два) копировально-множительных аппарата формата А3 (22 копии в минуту) с автоподатчиком (цвет., ч/б);
2 (два) копировально-множительных аппарата формата А4 (20 копий в минуту) (цветной).
3.1.2. г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1:
1 (один) копировально-множительный аппарат формата А3 (80 копий в минуту) (цвет., ч/б.).
3.1.3. Саратовская область, г. Балаково, ул. Радищева, д. 57 Балаковский проектно-изыскательский Филиал (БПИФ):
2 (два) копировально-множительных аппарата формата А4 (20 копий в минуту) с автоподатчиком;
1 (один) фолдер,
1 (один) сабельный резак.
3.1.4. Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б Нововоронежский строительно-монтажный филиал ОАО «Атомэнергопроект» (НСМФ ОАО «Атомэнергопроект»):
1 (один) копировально-множительный аппарат формата А3 (22 копии в минуту) с автоподатчиком (цвет., ч/б).
3.1.5. Смоленская область, г. Десногорск, 6-й микрорайон Десногорский проектно-изыскательский филиал ОАО «Атомэнергопроект» (ДПИФ):
- 1 (один) копировально-множительный аппарат формата А0 (5 копий в минуту) (цвет., ч/б).
3.2. Срок поставки: Товар поставляется Заказчику в течение срока действия настоящего Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки.
Весь Товар должен быть поставлен в упаковке, имеющей ярлыки с наименованием и количеством Товара, находящегося в ней.
3.3. Поставщик обязуется собственными силами и за свой счет вывезти Товар со склада и доставить его Заказчику.
3.4. Поставщик осуществляет поставку, разгрузку, подъем, а также установку Товара своими силами и за свой счет. После окончания поставки представителями Поставщика и доверенными лицами Заказчика подписываются товарные накладные (форма ТОРГ-12) и товарно-транспортные накладные (форма 1-Т). В случае отказа Заказчика от приема Товара последний обязан представить письменный мотивированный отказ.
3.5. Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные (форма ТОРГ-12), товарно-транспортные накладные (форма 1-Т), счета-фактуры и др.) в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х рабочих дней с даты передачи Товара.
4. Гарантия. Качество Товара
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Товаром.
4.2. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь гарантийные обязательства не менее 12 (Двенадцати) месяцев, необходимые сертификаты, программное обеспечение, документацию по инсталляции и эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке.
4.3. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Обязанности Поставщика:
5.1.1. Поставить Товар Заказчику, в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2. Передать Товар, который по количеству, качеству и описанию соответствует требованиям, указанным в Приложение №1.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Осуществить оплату Товара.
5.2.2. Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, в том числе обеспечив приемку Товара, проверку Товара и соответствующей документации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2. В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре.
6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае задержки поставки Товара Поставщиком сверх срока, указанного в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 1/50 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.
6.5. В случае непредоставления Поставщиком документов в сроки, указанные в п.3.5, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, указанной в непредоставленном документе, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «25» декабря 2011 года, но в любом случае до полного взаиморасчета Сторон.
8. Другие условия
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
8.2. В случае недостижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.4. Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, являются его неотъемлемой частью.
8.5. При изменении места нахождения и банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом друг друга.
8.6. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных Поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
8.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 (Спецификация).
9. адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК: ОАО «Атомэнергопроект»
Местонахождение: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1;
ИНН: 7701796320; КПП: 774850001;
ОКПО: 08634359; ОГРН: 1087746998646
БИК: 044525187
р/с: 40702810500060021903 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва
к/с: 30101810700000000187
Грузополучатель: Нововоронежский филиал ОАО «Атомэнергопроект» - Дирекция по сооружению НВАЭС-2
Адрес грузополучателя: 396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б.
КПП 365145001
Грузополучатель: Балаковский проектно-изыскательский филиал ОАО «Атомэнергопроект»
Адрес грузополучателя: 413853, Саратовская область, г. Балаково, ул. Радищева д. 57.
КПП 643943003
Грузополучатель: Десногорский проектно-изыскательский филиал ОАО "Атомэнергопроект".
216400, Смоленская область, г. Десногорск, 6-й микрорайон.
КПП 672443002
ПОСТАВЩИК
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Должность
________________________ ФИО
|
Поставщик:
Должность
_____________________ ФИО
|
М.П.
|
М.П.
|
Приложение № 1
к Договору № ___________
от «___» __________ 2011 г.
Спецификация
№ п/п
|
Наименование товара
(марка, фирма производитель, формат)
|
Количество,
ед. изм.
|
Цена
руб. за ед.
с НДС
(или без НДС)
|
Стоимость с НДС, руб.
(или без НДС)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
В том числе НДС:
|
|
Заказчик:
Должность
_____________________ ФИО
|
Поставщик:
Должность
_____________________ ФИО
|
М.П.
|
М.П.
|
|
