Конкурсная документация для открытого конкурса
|
Скачать 2.27 Mb.
|
| РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ. 8.1.Участник размещения заказа вправе изменить, заменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Такое изменение, замена или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило к заказчику до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 8.2.Изменение в заявку на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с разделом 1 настоящей конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом “Изменение“. 8.3.Заявка, полностью заменяющая ранее представленную, должна быть подготовлена, запечатана, маркирована и доставлена в соответствии с разделом 1 настоящей конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом “Замена“. 8.4.Заявки на участие в конкурсе поданные в форме электронных документов также дополнительно маркируются словом “Изменение“ или словом “Замена“ соответственно. 8.5.Регистрация изменений, замены и уведомления об отзыве заявки производится в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 8.6.Участник размещения заказа не может изменить, заменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе после момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. РАЗДЕЛ 9. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 9.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. 10.1.Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один день. 10.2.Перед вскрытием конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта с заявками на участие в конкурсе поданными в письменной форме. 10.3.В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 10.4.Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Представители участников размещения заказа, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов. Участие в указанной процедуре является правом, но не обязанностью участника размещения заказа. 10.5.В первую очередь вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ». 10.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 10.7. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 10.8.Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и осуществление открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе будет произведено по адресу: 426033 , г. Ижевск, ул. Кирова, 22 , кабинет № 208. 10.9.Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе – 03 декабря 2007 г. 10-00 час. местного времени. РАЗДЕЛ 11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. 11.1.Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по цене контракта 11.2.Иные критерии оценки заявок на участие в конкурсе не предусмотрены. РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. 12.1.Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа обязательным требованиям, установленным в разделе 6 настоящей конкурсной документацией. 12.2.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в разделе 6 настоящей конкурсной документацией. 12.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. 12.4.Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по цене контракта . 12.5.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. 12.6.В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 12.7.Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. РАЗДЕЛ 13. СРОК ПОДПИСАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА. 13.1.Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. 13.2. Государственный контракт с победителем конкурса может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект государственного контракта - 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 1 настоящей конкурсной документации; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 13.3.В случае, если победитель конкурса в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 13.4.В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся. РАЗДЕЛ 14. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №______ г. Ижевск « ____ » _________ 2007г. Государственное учреждение «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики», именуемое Заказчик, от имени и в интересах Удмуртской Республики, в лице заместителя начальника Соловьева Александра Михайловича, действующего на основании доверенности №3 от 16.01.07г., с одной стороны, и ________________________________________, далее именуемое Подрядчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт), по результатам конкурса, проведенного «____»_________ года (протокол № _____, Лот 1), о нижеследующем. 1. Предмет Контракта 1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства о первоочередном и безусловном выполнении всего комплекса подрядных работ по реконструкции автомобильной дороги Верхняя Игра – Байтуганово км 6,224 – км 10,524 в Граховском районе Удмуртской Республики (в дальнейшем - автомобильная дорога). Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с инженерным проектом, утвержденным приказом начальника ГУ «Управтодор». 1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1. поэтапно в порядке, предусмотренном в настоящем Контракте. Объем выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги на 2007 год устанавливается в Графике производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1). 1.3. Объем выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги на 2008-2009годы, а также сроки выполнения указанных работ определяются сторонами в дополнительных письменных соглашениях к настоящему Контракту, заключаемых в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 1.4. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь по письменному согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, - лицензиями, сертификатами, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. 2. Стоимость работ и порядок финансирования 2.1. Стоимость работ по реконструкции дороги, объявленная предприятием - победителем торгов, указывается в Протоколе согласования Контрактной цены (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 2.2. За выполненную работу, указанную в Приложении № 1 к настоящему Контракту, Заказчик оплачивает Подрядчику в 2007 году 9 135 960 (Девять миллионов сто тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей, включая НДС (далее - контрактная цена на 2007 год). 2.3. Заказчик осуществляет финансирование (оплату) работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенными Заказчику Министерством финансов Удмуртской Республики. Оплата работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего контракта и Графиком финансирования работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту). 2.4. Заказчик вправе перечислить Подрядчику аванс, при наличии денежных средств, в размере не более 30 % от объема финансирования на 2007 год на приобретение материалов, с осуществлением контроля за его целевым использованием. Подрядчик обязан использовать денежные средства, перечисленные авансом, исключительно на приобретение необходимых дорожно – строительных материалов и выполнение работ по настоящему Контракту, при этом Заказчик вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих использование авансового платежа в соответствии с его назначением. Погашение аванса производится по мере выполнения работ по настоящему Контракту, в сумме пропорциональной принимаемому объему работ. 2.5. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) составленные в строгом соответствии с Расчетом сметной стоимости выполненных работ, представленных подрядчиком-победителем торгов в составе конкурсной заявки и Календарным графиком выполнения работ, предоставленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом. В случае досрочного выполнения работ по настоящему Контракту и приемки их Заказчиком, последний вправе, при наличии денежных средств, оплатить данные работы ранее срока указанного в Графике финансирования работ. 2.6. Порядок и объем финансирования работ по настоящему Контракту на 2008-2009годы определяется в дополнительных письменных соглашениях к настоящему контракту, заключаемых сторонами. 3. Сроки выполнения работ 3.1.В течение 3(трех) календарных дней с момента передачи утвержденного инженерного проекта Подрядчик разрабатывает и представляет для согласования Заказчику проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ и линейный календарный график организации строительства, определяющий календарные сроки выполнения отдельных видов работ в части выполнения объема работ по реконструкции автомобильной дороги в 2007 году, другую технологическую документацию. При наличии у Заказчика замечаний по указанным выше документам, в том числе и по срокам, Подрядчик вносит в них изменения в установленный Заказчиком срок. 3.2. Выполнение работ по настоящему контракту в 2007 году осуществляется Подрядчиком исключительно после согласования Заказчиком проекта производства работ и должно быть завершено не позднее 25декабря 2007 г. 3.3. Порядок, срок разработки и предоставления документов, установленных в п.п. 3.1.;5.2. настоящего контракта, на 2008 г. определяются в дополнительных письменных соглашениях к настоящему контракту. 4. Обязанности Заказчика 4.1. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего контракта передает Подрядчику по акту утвержденный инженерный проект. 4.2. При выполнении Подрядчиком условий, установленных настоящим Контрактом, Заказчик обязан перечислить Подрядчику финансовые средства в соответствии с условиями настоящего контракта и Графиком финансирования работ (Приложение № 3). 4.3. Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов, а также целевого использования материально-технических ресурсов. 4.4. В установленном порядке Заказчик обязан осуществлять ежемесячную приемку выполненных работ в соответствии со стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами, перечисленными в Перечне нормативных документов, применяемых при выполнении строительных дорожных работ (Приложение № 4), с оформлением двухстороннего акта. В случае выявления несоответствия качества принимаемых работ, Заказчик в акте указывает сроки, в течение которых указанные недостатки должны быть устранены. 4.5. Заказчик производит приемку (освидетельствование) скрытых работ по окончанию этих работ. До приемки скрытых работ запрещается выполнять последующие работы. Освидетельствование скрытых работ производится соответствующими приемочными комиссиями согласно ВСН 19-89 с оформлением Акта освидетельствования скрытых работ и Акта промежуточной приемки ответственных конструкций в соответствии с Распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 г. № ИС-478-р. В случае обнаружения дефектов составляет совместно с Подрядчиком соответствующий акт или предписание (в случае отсутствия Подрядчика - в одностороннем порядке), который представляется Подрядчику для принятия необходимых мер к их устранению в установленный срок. При отказе Подрядчика от подписания указанных документов, последние направляются Подрядчику заказным письмом. При не поступлении мотивированного возражения на них в течение 5 дней с момента получения Подрядчиком, односторонний акт служит основанием для применения санкций в соответствии с настоящим Контрактом. 4.6. Заказчик, в целях осуществления контроля за реконструкцией дороги, вправе заключать договоры на оказание услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, о чем письменно уведомляет Подрядчика. 5. Обязанности Подрядчика 5.1. Обязательства по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями проекта производства работ, а также иными условиями настоящего Контракта, а также стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами, перечисленными в Перечне нормативных документов, применяемых при выполнении строительных дорожных работ (Приложение №4). 5.2. Подрядчик обязуется на основании переданного ему инженерного проекта, в установленный настоящим Контрактом срок, разработать за свой счет необходимые для надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту проект производства работ, включающий, в необходимых случаях, технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ, линейный календарный график организации строительства, рабочие чертежи, необходимые для реконструкции дороги и ее отдельных конструктивных элементов, другую технологическую документацию. 5.3. Вести, с момента начала работ по настоящему контракту и до их завершения, весь пакет исполнительной документации в соответствии с Распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 г. № ИС-478-р, в том числе оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля (в соответствии с положениями СниП 12-01-2004). 5.4. Дорожно-строительные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении строительных работ, должны иметь сертификаты, иные документы, подтверждающие их качество. 5.5. Подрядчик обязан обеспечить в ходе реконструкции выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды. Подрядчик несет полную имущественную и другие виды юридической ответственности за ненадлежащее обеспечение правил безопасности при выполнении строительных работ на производственных участках. 5.6. Если в ходе выполнения настоящего Контракта потребуется получение специального разрешения (лицензии) на выполнение отдельных видов работ, не предусмотренных при заключении настоящего Контракта, то Подрядчик обязан получить лицензию до начала их выполнения или, по согласованию с Заказчиком, обеспечить привлечение субподрядной организации, имеющей лицензию на выполнение таких видов работ. 5.7. Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего письменного разрешения Заказчика. В договоре субподряда подрядчик обязан предусмотреть обязанность субподрядчика использовать авансовые платежи по договору субподряда исключительно по их целевому назначению, а также полномочия Заказчика в отношении субподрядчика по контролю за целевым использованием средств, выделенных на финансирование работ авансом. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком во всех случаях, в том числе, когда договор субподряда был заключен с согласия Заказчика. 5.8. Подрядчик обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации дороги в соответствии с п. 6.2. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 5.9. Подрядчик обязан, до момента подписания Акта ввода в эксплуатацию законченной реконструкции, по настоящему контракту, автомобильной дороги, обеспечить сохранность строящейся дороги и ее частей, ее содержание, сохранность временных и инженерных коммуникаций, связанных с реконструкцией дороги, установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями. 5.10. Подрядчик обязан, по требованию Заказчика, предоставить последнему все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением, а также допускать специалистов Заказчика на территорию предприятия, представлять по их требованию бухгалтерские и иные документы, договоры (контракты), в том числе и с третьими лицами, давать письменные и устные объяснения, материалы налоговых и аудиторских проверок Подрядчика, выполнять по требованию Заказчика иные действия и мероприятия, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за целевым использованием выделенных Подрядчику денежных средств, надежным экономическим и правовым положением Подрядчика. 5.11. Подрядчик принимает на себя обязательства по целевому, экономному и эффективному использованию денежных средств, перечисленных Заказчиком авансом на приобретение необходимых дорожно – строительных материалов и выполнение работ по настоящему Контракту, в том числе за счет внедрения прогрессивных и ресурсосберегающих технологий и материалов. В течение срока действия настоящего Контракта Подрядчик обязан немедленно в письменной форме информировать Заказчика о всех фактах, которые повлекли или могут повлечь ухудшение экономического или правового положения Подрядчика, в том числе: возникновение оснований для ареста средств на счетах или иного имущества Подрядчика, неплатежеспособности (банкротства), прекращения (отзыва) лицензий, реорганизации, ликвидации, приостановления деятельности Подрядчика и т.п. 5.12. По окончании реконструкции дороги Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства, исполнительную документацию о выполненных строительных работах. 6. Гарантии качества по выполненным работам 6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. 6.2. Гарантийный срок на автомобильную дорогу или искусственное сооружение и входящих в него инженерные сооружения, оборудование, материалы составляет: по земельному полотну 8 лет; по верхнему слою покрытия 4 лет: по искусственному сооружению 8 лет; по водопропускным трубам 6 лет; по обустройству дороги и подходов 2 года. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему контракту, считается дата подписания Акта ввода в эксплуатацию автомобильной дороги. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта, в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта (в соответствии с условиями Приказа Министерства транспорта РФ от 25.07.1994 года № 59). 6.3. Если в период гарантийного срока объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке. 6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме. 6.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с п. 6.2. Контракта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. 7. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное прямо не предусмотрено настоящим Контрактом. 7.2. За нарушение сроков выполнения работ, определенных условиями настоящего Контракта и Календарным графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) из расчета 0,1% от суммы Контрактной цены на соответствующий финансовый год за каждый день просрочки. 7.3. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных п.п.5.1.,5.2.,5.3.,5.4.,5.5.,5.6.,5.7.,5.8.,5.9.,5.10.,5.11,5.12. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 1% от суммы Контрактной цены на соответствующий финансовый год за каждое допущенное нарушение. 7.4. Если в ходе проведения проверок будут выявлены случаи выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от стандартов, технических и технологических требований и норм, перечисленных в Перечне нормативных документов, применяемых при выполнении строительных дорожных работ (Приложение № 4), Заказчик вправе потребовать исправления указанных недостатков за счет Подрядчика в оговоренный срок. За нарушение сроков устранения указанных недостатков Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0.1% от суммы Контрактной цены на соответствующий финансовый год за каждый день просрочки. 7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и устранения недостатков за свой счет. 7.6. В случае отказа Подрядчика от начала выполнения работ или продолжения работ по настоящему Контракту, по причинам не связанным с обстоятельствами непреодолимой силы, последний уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от суммы Контрактной цены на соответствующий финансовый год. 7.7. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие ненадлежащего обеспечения условий безопасности дорожного движения на участке строительства дороги (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы). 7.8. В случае выявления нарушений обязательств по настоящему Контракту со стороны Подрядчика, Заказчик составляет Акт с указанием конкретных видов нарушений, сроков, в которые Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения, размер применяемых штрафных санкций. Акт о выявленных нарушениях по настоящему Контракту направляется в адрес Подрядчика. При наличии возражений по Акту, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней направить в адрес Заказчика свои возражения в письменной форме. В случае отсутствия письменных возражений со стороны Подрядчика, считается, что указанные в Акте нарушения и применяемые штрафные санкции признаны Подрядчиком в полном объеме. При наличии возражений со стороны Подрядчика по указанным в Акте нарушениям, вопрос разрешается в порядке, установленном п.9.7. настоящего Контракта. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий или общественно-политических конфликтов в зоне выполнения работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и реконструкции автомобильных дорог, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 8.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением. 8.3. Если стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном п.9.7. настоящего Контракта. 9. Особые условия 9.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту. Представитель Подрядчика обязан принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества работ при строительстве дороги. 9.2. При исполнении Контракта Заказчик вправе давать Подрядчику письменные указания, в том числе предписания о приостановке работ, отражаемые в журнале производства работ. 9.3. До подписания акта ввода в эксплуатацию дороги риск случайной гибели или случайного повреждения объекта несет Подрядчик. 9.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, в том числе – изменение Календарного графика производства работ, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме. 9.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 9.6.При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 9.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики. 9.8. Подрядчик не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне, без согласования с Заказчиком. 10. Срок действия Контракта 10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 10.2. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 11. Реквизиты и подписи сторон Заказчик Государственное учреждение «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» 426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 22 ИНН 1831088158 КПП 183101001 УФК по Удмуртской Республике Минфин Удмуртии (ГУ «Управтодор») Л/с 02892133700 (л/с 03808130481) р/с 40201810400000010002 ГРКЦ НБ УР Банка России г.Ижевск БИК 049401001 |
Похожие:
 |
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса, конкурса I. общие условия проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса |
|
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса по отбору... Конкурсная документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года №75... |
 |
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса по отбору... Конкурсная документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006г. №75 «О... |
|
Конкурсная документация №5/к -2012 для проведения открытого конкурса Информационная карта содержит конкретные сведения о предмете и условиях конкурса |
|
Конкурсная документация №10/к -2012 для проведения открытого конкурса Информационная карта содержит конкретные сведения о предмете и условиях конкурса |
|
Конкурсная документация №2/к -2012 для проведения открытого конкурса Информационная карта содержит конкретные сведения о предмете и условиях конкурса |
|
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на закупку... Для участия в конкурсе участники закупки должны отвечать требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации |
|
Конкурсная документация на проведение открытого конкурса по определению... Конкурсная документация на проведение открытого конкурса по определению поставщика для поставки универсального погрузчика Bobcat... |
|
Конкурсная документация для проведения открытого одноэтапного конкурса с ограниченным участием Форма о наличии квалифицированного персонала для выполнения работ/услуг по предмету конкурса |
|
Конкурсная документация для проведения открытого одноэтапного конкурса в электронной форме Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе Приложение №1 к Информационной карте конкурса |
|
Конкурсная документация Общие сведения о процедуре открытого конкурса. Предмет открытого конкурса, предмет договора |
|
Конкурсная документация на проведение открытого конкурса на право... Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса, размещенного в единой информационной... |
|
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса № Статья Вид и предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг |
|
Техническое задание часть I v. Проект договора часть V. Образцы форм... Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора, выполнения работ по замене деревянных окон... |
|
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право... Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... |
|
Конкурсная документация для проведения открытого одноэтапного конкурса с ограниченным участием Предельная (максимальная) стоимость за единицу измерения работ на текущий ремонт квартир и помещений Приложение №1 к Информационной... |