Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля




Скачать 107.96 Kb.
НазваниеИнструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля
ТипИнструкция по эксплуатации
rykovodstvo.ru > Инструкция по эксплуатации > Инструкция по эксплуатации
ДОГОВОР

поставки автотранспортного средства № _____________________

г. Учаыл

« ____ » _______ 2014 г.

ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (главного редактора газеты) Тагировой Фанисы Анваровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. Поставщик обязуется поставить Заказчику автомобиль марки ____________ на основании и согласно условиям, указанным в Техническом Задании (Приложение № 2) (далее – ТС), а Заказчик обязуется принять в собственность и оплатить ТС в порядке и сроки, установленные Договором.

    2. Поставщик передает вместе с Техникой техническую документацию, а именно:

  • Паспорт транспортного средства (ПТС);

  • Инструкция по эксплуатации автомобиля;

  • Сервисная книжка автомобиля;

  • Документ, подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя ТС;

  • Счет-фактуру;

  • Товарную накладную.

    1. ТС по качеству и комплектности соответствует своему функциональному предназначению, технической документации и требованиям производителя.

    2. На поставленное ТС устанавливается гарантийный срок эксплуатации на заводские дефекты Техники – ____(______)года или_____ (____) тыс. км. пробега со дня поставки, в соответствии с законной гарантией качества.

    3. Если в период действия гарантийного срока обнаружатся неисправности в работе ТС, Заказчик вправе обратиться к любому официальному дилеру изготовителя на территории Российской Федерации.

    4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора ТС в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.



  1. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

    1. Передача ТС Заказчику осуществляется путем самовывоза.

    2. Обязанность по регистрации ТС в соответствующих государственных органах, согласно действующего законодательства Российской Федерации, лежит на Заказчике.

    3. Поставщик обязуется передать ТС Заказчику в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней, с даты поступления авансового платежа. Поставщик имеет право на досрочную поставку ТС.

    4. Обязанность Поставщика передать ТС Заказчику считается исполненной в момент передачи ТС Заказчику, определяемый датой и временем подписания уполномоченными надлежаще оформленной доверенностью представителями Поставщика и Заказчика Акта приема-передачи Техники (по форме, установленной Приложением № 4 к Договору).

    5. При получении ТС Заказчик проверяет соответствие ТС сведениям, указанным в сопроводительных документах и Акте приема-передачи ТС, а также принимает ТС с соблюдением правил, предусмотренных законодательством и Договором.

    6. В случае обнаружения несоответствия ТС по качеству и/или комплектности условиям Акта приема-передачи ТС, Заказчик должен внести соответствующие замечания в Акт приема-передачи ТС, подписываемый Сторонами Договора, который служит доказательством при урегулировании Сторонами возникших по этому поводу разногласий.

    7. Право собственности на ТС переходит к Заказчику с момента подписания сторонами Акта приема-передачи ТС.



  1. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    1. Сумма Договора включает цену ТС и составляет______________(__________________________________) рублей ___ коп., в том числе НДС - 18% ___________(_____________________) рублей ___коп. Цена согласована Сторонами, указана в Спецификации (Приложение № 3 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора и не подлежит изменению в течение срока его действия.

    2. Заказчик обязуется произвести авансовый платеж в размере 50% (Пятидесяти процентов) от общей суммы по Договору, а именно___________(_______________________) рублей ____ коп, в том числе НДС - 18 % ____________ (_________________________) рублей ___ коп в течение 5 (Пяти) банковских дней, с даты подписания настоящего Договора.

    3. Последний платеж в размере 50% (Пятидесяти процентов)___________ (_______________________) рублей ____ коп, в том числе НДС - 18 % ____________ (_________________________) рублей ___ коп Заказчик перечисляет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения сообщения (извещения) от Поставщика о прибытии ТС на склад Поставщика/о готовности к передаче ТС Заказчику.

    4. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

    5. Количество дней для извещения Заказчика-10 (Десять) календарных дней.



  1. ФОРС-МАЖОР

    1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.



  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

    1. Договор действует с момента его заключения и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

    2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

    3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.



  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    1. Поставщик оформляет документы, подтверждающие поставку счет-фактуру, накладную наТС.

    2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности по оплате ТС, Поставщик имеет право начислить Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с момента истечения срока любого из платежей, предусмотренных п.п. 3.2., 3.3. Договора. Указанная неустойка не освобождает Заказчика от исполнения его обязательств в полном объеме.

    3. В случае просрочки поставки ТС более чем на 5 (пять) рабочих дней Заказчик имеет право начислить Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1% от оплаченной стоимости ТС за каждый день просрочки исполнения обязательства. Указанная неустойка не освобождает Поставщика от исполнения его обязательств в полном объеме.

    4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки.

    5. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

    6. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Московской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.



  1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

    1. Договор и все приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении Договора, рассматриваются как конфиденциальные документы (сведения) и не подлежат раскрытию третьим лицам в течение всего срока действия Договора без предварительного письменного согласия на это другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

  2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. В отношениях, не урегулированных настоящим Договором, но непосредственно вытекающих из его правовой природы и содержания, Стороны руководствуются действующим законодательством.

    2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.



  1. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

    1. Приложение № 1 – Протокол № ______________ от _____________ г.;

    2. Приложение № 2 – Техническое задание;

    3. Приложение № 3 – Спецификация;

    4. Приложение № 4 – Акт приема-передачи Техники;



  1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета»

Адрес: 453700, Республика Башкортостан,

г. Учалы, ул. Строительная, д.16

ИНН 0270011331, КПП 027001001,

Тел./факс 8(34791)6-16-80, 2-06-79

р/с 40602810306510062814

Башкирское ОСБ №8598, г.Уфа

К/с 30101810300000000601

БИК 048073601


Поставщик:


Директор (главный редактор газеты)

ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета»

______________________/Тагирова Ф.А./
М.П.


______________________/______________ /
М.П.




Приложение № 2 к Договору поставки № _______________

от ________________ г.


Техническое задание

на поставку автомобиля для нужд ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета»

№ п/п

Наименование показателя

Характеристики



Марка

Лада



Модель

Ларгус



Год выпуска

2014



Комплектация

ЛЮКС KSOY5- 02K-042



Колесная формула

4х2



Двигатель

Бензиновый 1,6 л 102 л.с. МКПП



Цвет

Белый



Требования к качеству товара

Соответствие технической документации, гарантия завода изготовителя



Поставщик вместе с автомобилем передает заказчику

Паспорт транспортного средства (ПТС ), инструкция по эксплуатации автомобиля, сервисная книжка автомобиля, ЗИП в соответствии с комплектностью завода изготовителя



Начальная (максимальная) цена

460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%



Требования по отгрузке товара

Самовывоз со склада г.Уфы, г. Магнитогорска, г. Челябинска



Срок поставки

Не более 10 календарных дней с момента зачисления аванса на счет поставщика



Оплата

В течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заключения договора Заказчик переводит на счет поставщика 50% стоимости товара, остальная сумма выплачивается в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента извещения Заказчика о наличии Товара на складе



Особые условия

Поставщик должен быть официальным дилером «Лада»




Приложение № 3 к Договору поставки № _______________

от ________________г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

№ п.п.

Наименование

Ассортимент

Количество

Цена за единицу,
руб., в том числе
НДС (18%)

Общая цена,
руб., в том числе
НДС (18%)

1.
















Общая цена Товара, с учетом установленного дополнительного оборудования: ___________________________________________________________.

Общая сумма Договора: _________________________________________________________________.

Документы, подлежащие передаче Заказчику:

№ п.п.

Наименование

Количество

Язык составления и форма документа
(оригинал, копия и т.д.)

































































































Подписи Сторон

От Заказчика:

Директор (главный редактор газеты)

ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета»

______________________/Тагирова Ф.А./

М.П.

От Поставщика:
______________________/______________/

М.П.




Приложение № 4 к Договору поставки № ______________

от __________________г.



АКТ

Приема-передачи автомобиля ________________

г.о. Химки " ___ " _____________2014 г.
ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (главного редактора газеты) Тагировой Фанисы Анваровны, действующей на основании Устава, и ________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий Акт приема-передачи автомобиля ________________(далее-ТС) (далее-Акт) о том, что:

1.1. В соответствии с Договором поставки № ____________________от ___________________ г., Поставщик передал, а Заказчик принял Технику:

- марка, модель Техники -

- предприятие-изготовитель -

- адрес-

- сертификат соответствия -

- выдан органом по сертификации -

- год выпуска -

- заводской № -

- двигатель № -

- коробка передач -

- основной ведущий мост -

- цвет -

- вид движения -

- мощность двигателя, кВт (л.с.) -

- конструкционная масса, кг. -

- максимальная конструктивная скорость , км/ч. -

- габаритные размеры, мм. -

1.2. Заказчик оплатил сумму по Договору в размере ___________________________

1.3.Идентификационные номера Техники сверены, комплектность Техники проверена и соответствует согласованной в Спецификации к Договору. Претензий к Поставщику Заказчик не имеет.

1.4. Правила эксплуатации Техники, поддержания его в надлежащем состоянии и прохождения периодических технических осмотров Заказчику разъяснены. С назначением ознакомлен.

1.5. Заказчик с условиями Гарантии ознакомлен.

1.6. Вся документация, предусмотренная п. 1.2 Договора, Заказчику передана.

1.7. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Заказчик:

ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета»

Адрес: 453700, Республика Башкортостан,

г. Учалы, ул. Строительная, д.16

ИНН 0270011331, КПП 027001001,

Тел./факс 8(34791)6-16-80, 2-06-79

Р/с 40602810306510062814

Башкирское ОСБ №8598, г.Уфа

К/с 30101810300000000601

БИК 048073601

Поставщик:


Директор (главный редактор газеты)

ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета»

______________________/Тагирова Ф.А./
М.П.

______________________/___________________/
М.П.

Похожие:

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля iconРуководство по эксплуатации; сервисная книжка
РФ, а Покупатель обязуется принять и оплатить заявленную технику в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля iconТехническое задание №20/2015
Все масляные и охлаждающие системы должны быть залиты жидкостями в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного автомобиля....

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля iconИм инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия ск сервисная книжка
Трубы стальные для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля icon“Техническое обслуживание легкового автомобиля”
Изменение технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации, понятие надежности

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля iconИнструкция Jeep Sherhan предисловие спасибо за покупку автомобиля
Данное руководство охватывает основные данные, базовую структуру, и основные процедуры технического обслуживания и поиска неисправностей...

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля iconВкладыш к «Руководству по эксплуатации автомобиля Hunter»
Не рекомендуется эксплуатация автомобиля при наличии топлива в правом топливном баке менее 5 литров

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля iconТехническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Наименование...
Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все...

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля iconИнструкция по эксплуатации и установке Компоненты, входящие в комплект автосигнализации
Дальность действия брелка и пейджера может уменьшаться в зависимости от места установки приемопередатчика в автомобиле, месторасположения...

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля icon1. 2 Изменения технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации
Под надежностью автомобиля следует понимать его свойства сохранять эксплуатационное – технические качества и безотказно выполнять...

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля iconТехническое задание на закупку автомобиля
Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все...

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля iconТребования по безопасности 1 подготовка автомобиля 1 осмотр автомобиля перед подсоединением 1
...

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля iconТехническое задание на закупку автомобиля ЛадаЛаргус
Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все...

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля iconТехническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия
Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все...

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля iconРуководство по эксплуатации и дополнительное руководство прочтите...
Вы сделали выбор в пользу автомобиля Audi allroad Quattro -сердечная благодарность за доверие

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля iconДолжностная инструкция мастера инструктора по вождению автомобиля
...

Инструкция по эксплуатации автомобиля; Сервисная книжка автомобиля iconТехническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия
Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все...


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск