Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы»


НазваниеСтатья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы»
страница1/8
ТипСтатья
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Статья
  1   2   3   4   5   6   7   8
КОНТРАКТ №

на выполнение работ по устройству противопожарных перегородок и дверей

 г. Москва                                                                     «___»______________г.

____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании ________________, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Эко-город» (ООО «Эко-город»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Пономарева А.Э., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе)  и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий  Контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы  по устройству противопожарных перегородок и дверей  (далее – «Работы») в объеме, установленном в  Техническом задании
(Приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее -  «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. ОКДП2: ____; КБК: ______; Код субсидии: ____.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1.  Цена Контракта составляет 255 332,64 (Двести пятьдесят пять тысяч триста тридцать два) рубля
64 копейки
, в том числе НДС 18 % - 38 949,05 (Тридцать восемь тысяч девятьсот сорок девять) рублей
05 копеек
(далее – «Цена Контракта») в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.  

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.  

2.4. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о контрактной системе.  

2.5. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6. Авансовый платеж не предусмотрен. 

2.6.1. Заказчик оплачивает работы по факту всего объема выполненных работ, в безналичном порядке путем перечисления Цены Контракта со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы    на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Акт сдачи-приемки выполненных работ), с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней  с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.6.2. Оплата по Контракту осуществляется на основании Счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

2.6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.4. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с лицевого счета  Заказчика, указанного в статье 13. Контракта.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту):  со дня заключения Контракта по «31» декабря 2017 г. в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

3.2.  Подрядчик вправе досрочно выполнить работы  по согласованию с Заказчиком. 

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. После завершения выполнения работ не позднее  5 числа месяца, следующего за отчетным, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

 4.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в настоящей статье Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ  либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ и сроком их устранения или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.  

 4.3. Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, и сроком их устранения,  или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении  недостатков и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении  Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в настоящей статье Контракта.

4.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:  

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  Техническим заданием и настоящим Контрактом.  

5.1.3. Письменно запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.1.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического задания и Акта сдачи-приемки выполненных работ вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в настоящей статье Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в статье 4 настоящего Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.3.4. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ  по Контракту. Перечень работ, выполненных  субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.

5.3.5.  Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика,  с которым ранее был заключен Контракт, на другого субподрядчика.

5.3.6. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ  в рамках настоящего Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы  в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ  требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ  и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику немедленно после приостановления выполнения работ.

5.4.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

Статья 6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае  продлевается на период устранения выявленных недостатков.
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ  не освобождает Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ.
6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями  Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.6 .Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.
6.7. В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.
6.8. В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о безвозмездном изготовлении другой вещи из однородного материала такого же качества или о повторном выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном пунктами 7.3 – 7.5 настоящей статьи, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
7.3.1. 10 процентов Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) не превышает 3 млн. рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
7.4.1 10 процентов Начальной (максимальной) цены контракта в случае, если Начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
7.5.1. 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.9. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.11. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.12. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке;

одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Выполнение работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения работ, предусмотренных контрактом, включая график выполнения работ (календарный план).

8.1.1.3. Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или нарушает график выполнения работ, предусмотренный Контрактом, или выполняет работы так, что окончание их выполнения к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный Контрактом срок.

8.1.1.4. Если отступления в выполнении работ от условия Контракта или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

8.1.1.5. В случае, если по результатам экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

8.1.1.7. В случае если Подрядчик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в  статье 2 Контракта.

8.1.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Подрядчика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи препятствует исполнению Контракта Подрядчиком, а также наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

8.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, установленном  действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований  частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 13 Контракта.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

   В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по "31"декабря
2017 г. включительно
.

11.2. Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате работ, выполненных в течение срока действия Контракта).

11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. 

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Статья  13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

 

_________________________ 

М.П.

 

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Эко-Город»

Адрес: 109382, г. Москва, Судакова ул., д. 10, офис 315

Телефон: + 7 (925) 041-81-80

Адрес электронной почты: eco.gorod@bk.ru;

ОГРН: 1155001000626;

ИНН 5001020930/КПП 772301001

р/с: 40702810024000000743

в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва

БИК: 044525976

к/с: 30101810500000000976

Генеральный директор

 

_________________________ Пономарев А.Э.

М.П.

 


Приложение № 1

к Контракту № от «___»г.



УТВЕРЖДЕНО:

_______________________

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО «Эко-город»

____________________Пономарев А.Э.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству противопожарных перегородок и дверей

в здании ____


  1. Предмет закупки.

Выполнение работ по устройству противопожарных перегородок и дверей в здании

  1. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров.

Выполнение работ по устройству противопожарных перегородок и дверей в здании ______________

  1. Количество выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента.




№ п/п

Наименование работ

Виды выполняемых работ

1

Общестроительные работы, Административный корпус:

(коридор 5 этаж – помещение № 1;

коридор 6 этаж - помещение № 1;

коридор 7 этаж – помещение № 1;

Данные коридоры имеют длину более 60 м. Согласно Протокола
№ 467 от 01.12.2016 г., выданного инспектором района Тверской города Москвы по пожарному надзору, необходимо их разделить противопожарными перегородками с противопожарными дверями)


1. Разборка подвесных потолков из плит «Армстронг»;

2. Устройство перегородок из гипсокартонных листов с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой по системе типа «КНАУФ»;

3. Установка противопожарных, усиленных дверных блоков;

4. Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения;

5. Шпатлевка стен по сборным конструкциям;

6. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям;

7. Монтаж стальных каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления;

8. Устройство подвесных потолков из плит «Армстронг»;

9. Установка уголков из ПВХ;

10. Установка бордюрных керамических плиток

2

Монтажные работы, Административный корпус:

(коридор 5 этаж – помещение № 1;

коридор 6 этаж - помещение № 1;

коридор 7 этаж – помещение № 1;

Данные коридоры имеют длину более 60 м. Согласно Протокола
№ 467 от 01.12.2016 г., выданного инспектором района Тверской города Москвы по пожарному надзору, необходимо их разделить противопожарными перегородками с противопожарными дверями)


1. Перенос электроосветительной аппаратуры с люминесцентными лампами;

2. Перенос оповещателя;

3. Перенос коробки установочной для оповещателя;

4. Замена осветительных сетей, проложенных в стальных трубах;

5. Замена пожарных датчиков;

6. Программирование пожарных датчиков




  1. Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа.

Работы выполняются собственными силами и за счет собственных средств, из своих материалов.

• Частичное выполнение работ не допускается

• Работы должны выполняться в условиях действующего предприятия (функционирование помещений театра, не подвергаемых ремонту, не будет прекращаться)

• Режим работы:

- с 8.00 до 18.00 часов; в выходные – по заранее согласованному графику; проведение работ в ночное время – не возможно.

• Ежедневно перед началом работ ответственный представитель Подрядчика совместно с представителем Заказчика определяет зону работ и производит соответствующую запись в Журнале производства работ с отметкой инженерной службы театра.

• Все виды работ должны быть согласованы с инженерной службой театра.

Работы должны выполняться при соблюдении требований соответствующих нормативных актов, в т. ч. СНиП, ГОСТ, ПУЭ и ПТБ.

Основными документами нормативного регулирования в части выполнения строительных работ для работ, являющих предметом Контракта являются (в случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам):

  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconСтатья 1 Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика...
Фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон...

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconОбщество с ограниченной ответственностью «ТехИндустрия»
«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами подрядные работы, а «Заказчик»...

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconВ лице генерального директора Евтушенко Константина Владимировича,...
По настоящему договору Подрядчик обязуется качественно и в срок выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п настоящего Договора,...

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconПо техническому заданию Заказчика (далее по тексту «ТЗ») Подрядчик...

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconПо техническому заданию Заказчика (далее по тексту «ТЗ») Подрядчик...

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconАкционерное общество «Воскресенские тепловые сети» (ао «Воскресенские тепловые сети»)
По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ежегодным испытаниям электроустановок

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconСтатья Предмет Контракта Поставщик обязуется по заданию Заказчика...
Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Поставщика способом закупки аукцион в электронной форме,...

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconСтатья Предмет Контракта По настоящему Контракту Исполнитель обязуется...
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных...

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconСтатья Предмет Контракта По настоящему Контракту Исполнитель обязуется...
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных...

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconСтатья Предмет Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает...

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconМуниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Знамя»
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию офисной техники (копировальные аппараты, лазерные...

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconДоговор
Нструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнить (оказать) иные сопутствующие работы...

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconДоговор
Работы по техническому обслуживанию и ремонту (далее – Обслуживание) офисной техники Заказчика (далее Оборудование), согласно Приложению...

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconТехническое задание на выполнение работ по гидродинамическому исследованию
Подрядчик – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое обязуется в соответствии...

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconТехническое задание требования к объему выполняемых работ
Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить весь комплекс работ в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к...

Статья Предмет Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству противопожарных перегородок и дверей далее «Работы» iconРоссийской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»
Далее – Работы, Услуги, являющиеся предметом Контракта, в порядке и сроки установленные Контрактом, а Государственный заказчик обязуется...


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск