Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79


НазваниеАнкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79
страница1/15
ТипАнкета
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Анкета
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ОАО «СО ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Филиала ОАО «СО ЕЭС»

ОДУ Средней Волги

________________ О.А. Громов

«__» _____________ 2011 года




Документация по открытому запросу предложений
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на Поставку грузового лифта и реконструкцию лифтового узла в части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская обл.,

г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д.5

Самара

2011 год

Содержание

.Уведомление о проведении открытого запроса предложений 3

.Общие положения 6

2.1.1.Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений 6

2.2.2.Начальная (предельная) цена Договора 7

2.2.3.Разъяснение Документации 7

2.3.4.Внесение изменений в Документацию 7

2.5.5.Правовой статус документов 7

2.5.6.Обжалование 8

2.5.7.Прочие положения 8

.Техническое задание 10

4.Проект Договора 19

5. Требования к Потенциальным Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 54

.1.Требования к Потенциальным Участникам, Участникам 54

.2.Подтверждение соответствия Потенциальных Участников установленным требованиям. 54

.Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений 59

.1.Общий порядок проведения запроса предложений 59

.2.Порядок подачи Предложений 59

.3.Требования к сроку действия Предложения 61

.4.Продление срока окончания приема Предложений 61

.5.Порядок вскрытия конвертов с Предложениями 61

.6.Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений 62

.7.Определение Победителя 68

.8.Заключение Договора 69

.9.Уведомление Потенциальных Участников, Участников о результатах запроса предложений 69

.Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение 70

.1.Письмо о подаче оферты (форма 1) 70

7.2. Коммерческое предложение (форма 2) 73

7.3. График выполнения Работ (форма 3) 74

7.4.4.Техническое предложение (форма 4) 77

7.5 Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79

7.6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6) 82

7.7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) 85

7.8. Справка о кадровых ресурсах (форма 8) 87

7.9. Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9) 88
  1. Уведомление о проведении открытого запроса предложений


1  Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения согласно Уставу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений (далее – запрос предложений) на право заключения Договора на поставку грузового лифта и реконструкцию лифтового узла в части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д.5.

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:

2.1. По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием осуществить поставку грузового лифта и выполнить работы по реконструкции лифтового узла (далее - Работы) в части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д. 5. и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

2.2. Сроки выполнения Работ:

Начало выполнения работ – не позднее 3 (трех) дней с момента заключения Договора.

Окончание выполнения работ – не позднее «30» ноября 2011 года.

2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

2.3.1. Промежуточные платежи (авансы) в размере 80% от цены Работ, Промежуточные платежи (авансы) в размере 80% от цены Работ, выполненных в расчётном месяце, производятся Заказчиком не позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания Сторонами промежуточных (для целей определения авансов) Актов о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за расчётный месяц и выставления Подрядчиком счёта на оплату. Счета-фактуры на аванс, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации выставляются Подрядчиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения аванса в соответствии с п. 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Подрядчик в срок с 25 до последнего числа каждого месяца, в котором Подрядчиком выполнялись работы, представляет Заказчику документы для определения суммы промежуточного платежа (аванса): Акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). При подписании промежуточных Актов и Справок риск случайной гибели или повреждения части результата Работ, а также право собственности на часть результата Работ не переходят от Подрядчика к Заказчику.

В случае обнаружения недостатков в Работах Подрядчика срок расчёта продлевается на срок устранения соответствующих недостатков.

2.3.2. Окончательный расчёт по Договору производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) дней после полного завершения Работ, подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ на весь объем Работ по Договору (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акта приёмки законченного строительством объекта (по форме КС-11), Акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (по форме № КС-14) и после предоставления счета и счета-фактуры на весь объем Работ по Договору, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расчёт производится с зачётом всех ранее произведённых по Договору платежей.

3. Потенциальным Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в запросе предложений могут Участники запроса предложений, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

  1. наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

  2. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе свидетельство о допуске к работам по проектированию и строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, выданное саморегулирующей (некоммерческой) организацией в соответствии с перечнем работ утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 со следующими работами:

  • монтаж подъемно-транспортного оборудования;

  • монтаж лифтов;

  • пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования;

  • пусконаладочные работы лифтов.

  1. наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых);

  2. непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;

  3. неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

  4. на имущество не должен быть наложен арест.

4. Подробные требования к выполняемым Работам условиям Договора, требований к Потенциальным Участникам, Участникам и их Предложениям, а также описание процедур запроса предложений содержится в Документации по запросу предложений на право заключения Договора на поставку грузового лифта и реконструкцию лифтового узла в части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д. 5, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги – http://www.odusv.so-ups.ru/.

5. Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление об итогах запроса предложений, иные необходимые действия Организатора запроса предложений совершаются постоянно действующей Закупочной комиссией Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, созданной приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 г. №372.

6. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать Предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в Документации. Предложения предоставляются до 16 часов 00 минут 29 июня 2011 года, по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.5, комн. 215, ответственному секретарю Закупочной комиссии Катькову Сергею Дмитриевичу, тел. (846) 279-73-25, 279-70-25, факс (846) 279-70-76.

7. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Предложениями начиная с 14 часов 30 минут 30 июня 2011 года на заседании Закупочной комиссии Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги. На процедуре вскрытия конвертов с Предложениями могут присутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установленный срок Предложения.

8. Начальная (предельная) цена Договора составляет 1 186 440 (Один миллион сто восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек, кроме того НДС 18% - 213 559 (Двести тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.

9. Настоящее Уведомление не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав Потенциальным Участникам, Участникам и Победителю в связи с проведением запроса предложений и не влечет возникновения никаких обязанностей для Организатора запроса предложений (в том числе обязанности по заключению договора с Победителем).

10. Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком и Победителем заключается в течение 20 дней с момента определения Победителя.

11. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент до заключения Договора по результатам запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед Потенциальными Участниками, Участниками. Уведомление об отказе от проведения запроса предложений публикуется на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги - http://www.odusv.so-ups.ru/, а копия уведомления размещается на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «B2B energo.ru» -www.b2b-energo.ru.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 4) 114
Требования к Потенциальным Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 88

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Потенциального Участника открытого запроса предложений (форма 5) 51
Требования к Потенциальным Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 28

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Потенциального Участника открытого запроса предложений (форма 5) 64
На право заключения договора на приобретение канцелярских товаров и бумаги для нужд Филиала

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 52
На право заключения договора на приобретение мультиплексора т-316 для нужд Филиала ОАО «со еэс» Нижегородское рду

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Потенциального Участника открытого запроса предложений (форма 4) 67
На право заключения договора на оказание услуг по круглосуточному оперативному обслуживанию оборудования системы электроснабжения...

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Потенциального Участника открытого запроса предложений (форма 5) 75
На право заключения договора на оказание услуг по техобслуживанию системы кондиционирования и вентиляции в здании ОАО «со еэс», расположенном...

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Потенциального Участника открытого запроса предложений (форма 5) 86
На право заключения договора на выполнение работ по созданию системы автоматического газового пожаротушения в помещениях здания ОАО...

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Потенциального Участника открытого запроса предложений (форма 5) 124
На право заключения договора на оказание услуг по сервисному обслуживанию климатического оборудования, установленного в здании ОАО...

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 4) 58
На право заключения договора на оказание услуг по круглосуточному оперативному обслуживанию оборудования инженерных систем части...

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Потенциального Участника открытого запроса предложений (форма 5) 68
На право заключения договора на оказание услуг по круглосуточному оперативному обслуживанию оборудования систем электроснабжения...

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 66
На право заключения договора на Выполнение работ по созданию системы пожаротушения технологических помещений (серверная, узел связи,...

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 4) 114
На право заключения договора на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения,...

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 57
ОВ, а также выполнение работ по установке и монтажу системы кондиционирования резервных помещений, оборудованных на объекте 30-34...

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Участника запроса предложений (форма ) 27
Открытый запрос предложений электронной форме на право заключения договоров на поставку автотранспорта

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Участника запроса предложений (форма 5) 33
Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по уборке административных помещений в г. Красноярске

Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 79 iconАнкета Участника (форма 2) 17 Уведомление о проведении Запроса предложений...
Заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам и логистике ОАО «Мосгорэнерго»


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск