Гарантии Исполнителя
Исполнитель обязуется выполнять Работы на высокопрофессиональном уровне в соответствии с Сертификатами соответствия завода – изготовителя автомобиля на проводимые Работы и устанавливаемые запасные части, техническими регламентами, а также инструкциями по эксплуатации автомобилей. Работы должны оказываться сертифицированным по стандартам завода – изготовителя автомобиля персоналом Исполнителя.
Запасные части, используемые при выполнении Работ должны быть новыми (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), без механических повреждений и дефектов изготовления, технически исправными, не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной Работе. Запасные части должны быть изготовлены производителем автомобиля или одобренным производителем.
Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию соответствия результата Работ п. 6 Приложения № 6 к настоящему Договору (далее в тексте – «Гарантия на Работы») в течение 6 (Шести) месяцев со дня подписания акта выполненных Работ к заказу-наряду, либо со дня, когда Акт выполненных Работ к заказу-наряду должен был быть подписан. Гарантия на Работы действует только при условии соблюдения Заказчиком документов по эксплуатации автомобиля (Инструкции по эксплуатации, Руководства к пользованию и т.п.).
Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на запасные части, установленных в ходе выполнения Работ, в течение 1 (Одного) года со дня подписания акта выполненных Работ, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем.
Недостатки результата Работ и запасных частей, используемых в ходе выполнения Работ, выявленные Заказчиком в течение гарантийного периода (п. 5.3., 5.4. Договора), устраняются силами и за счет Исполнителя в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты обращения Заказчика.
Гарантийные обязательства Исполнителя, предусмотренные Разделом 5 настоящего Договора, не распространяются на технические жидкости, масла и прочие расходные материалы, используемые в ходе выполнения Работ.
Гарантии не распространяются на естественный износ.
О гарантийном случае Заказчик обязан сообщить Исполнителю. Гарантийный ремонт по Гарантии на Работы не может быть осуществлен другим лицом, Исполнитель не будет возмещать расходы, вызванные таким ремонтом. Гарантийный ремонт по Гарантии на запасные части производится в соответствии с Международной гарантией BMW, принятие решения о гарантийном случае принимается заводом производителем автомобиля.
-
Ответственность Сторон
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность автомобиля Заказчика, находящегося у Исполнителя, включая дополнительное оборудование и государственные регистрационные знаки, установленные на автомобиле, с момента подписания акта приема-передачи автомобиля.
Исполнитель несет полную ответственность за повреждение, порчу или утрату автомобиля, принятого с целью выполнения Работ по заявке и заказ-наряду Заказчика. Ответственность наступает с момента подписания представителем Заказчика Акта осмотра автомобиля.
Исполнитель несет ответственность за реальный ущерб, вызванный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в размере, не превышающем стоимость Работ или запасных частей. Исполнитель не несет ответственности за упущенную выгоду Заказчика.
Исполнитель не несет ответственности за недостатки результата Работ и запасных частей, используемых в ходе выполнения Работ, если докажет, что указанные недостатки возникли после передачи автомобиля вследствие нарушения Заказчиком правил и регламентов завода-изготовителя автомобиля.
Исполнитель не несет ответственности за недостатки результата Работ, если докажет, что указанные недостатки возникли вследствие отказа Заказчика утвердить устранение скрытых неисправностей (дефектов) автомобиля, выявленных Исполнителем в ходе выполнения Работ.
Исполнитель вправе не приступать к выполнению Работ или приостановить выполнение Работ, если в ходе диагностирования или выполнения Работ, специалистами Исполнителя будет установлено, что Заказчик нарушил условия эксплуатации и допущенные Заказчиком нарушения препятствуют выполнению Работ. В указанном случае специалистами Исполнителя и Заказчика согласуются новые условия выполнения Работ.
-
Согласно п.2.7 Договора Исполнитель выставляет Заказчику заказ-наряд, акт выполненных Работ к заказу-наряду. Акт выполненных Работ к заказу-наряду должен быть оформлен в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
В случае выставления Исполнителем не надлежаще оформленных первичных бухгалтерских документов, Исполнитель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика переоформить первичные бухгалтерские документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Исполнитель несет ответственность за соответствие оформления первичных бухгалтерских документов требованиям действующего законодательства РФ, а также ответственность за его несоблюдение.
Заказчик не несет никакой ответственности за неполную выборку Работ в объеме ниже стоимости Договора.
-
Представители Сторон.
Надлежаще уполномоченным представителем Заказчика является лицо, которое предъявило оригинал доверенности.
Заказчик обязан письменно сообщить Исполнителю об отзыве доверенностей. Если Исполнитель не получил от Заказчика письменного отзыва доверенности, то все действия представителя, у которого Заказчик отозвал доверенность без уведомления Исполнителя, считаются действиями Заказчика (риск ненадлежащего уведомления об отзыве доверенности лежит на Заказчике).
-
Применимое право. Арбитраж
Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Заголовки, содержащиеся в Договоре, применяются исключительно для удобства и не могут использоваться с целью ограничения, определения или толкования положений Договора и последующих дополнений и изменений к нему.
Если одно или более из положений Договора окажется недействительным, противоречащим закону или не имеющим юридической силы, действительность, законность и сила остальных положений, не будет ни в коей мере нарушена или ущерблена. В этом случае Стороны заменят ненадлежащее положение надлежащим.
При возникновении разногласий по поводу или в связи с положениями, установленными или вытекающими из Договора, любая из Сторон вправе направить другой Стороне уведомление с изложением деталей спора или разногласий. В этом случае Стороны должны незамедлительно организовать переговоры по достижению взаимного согласия, и сделать все возможное для скорейшего разрешения возникшего спора.
Если по какой-либо из причин Стороны не придут к разрешению спора в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после получения первого письма с описанием возникшего спора (разногласия, требования), то такой спор (разногласие или требование) подлежит разрешению в Арбитражном суде по местонахождения истца.
-
Информация и конфиденциальность
Стороны гарантируют, что любая информация, предоставленная ими друг другу в связи с заключением и исполнением условий настоящего Договора, не содержит, и не будет содержать не соответствующих действительности сведений, а также, что они не умалчивают о фактах, которые могут ввести в заблуждение другую Сторону.
Условия настоящего Договора, сведения о принадлежащих Заказчику автомобилях, а также иная информация, полученная Сторонами в ходе выполнения условий настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению, то есть передаче в какой-либо форме третьим лицам.
В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (Трех) лет после его прекращения ни одна из Сторон не вправе предоставлять третьим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны или ставшую ей известной в ходе выполнения условий настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны. О том, что информация носит конфиденциальный характер, предоставившая ее Сторона должна уведомить другую Сторону в письменном виде.
Стороны обязаны принять все необходимые меры, чтобы их сотрудники, правопреемники и иные лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации, не разглашали ее третьим лицам.
-
Место и сроки выполнения Работ
Место выполнения Работ: г. Москва (в пределах МКАД и до 10 км от МКАД в область).
Сроки выполнения Работ: в течение 12 месяцев с момента заключения Договора.
Максимальные значения показателей по выполняемым Работам: сроки выполнения Работ не должны превышать со дня приемки Исполнителем автомобиля Заказчика: по техническому обслуживанию автомобиля – более 1-х суток; по диагностическим Работам – более 1-х суток; по текущему ремонту – более 5-и суток; по кузовным Работам – более 30 суток, по капитальному ремонту агрегатов – более 30 суток. Максимальный срок выполнения Работ по заявке Заказчика, в том числе с учетом поставки запасных частей, не более 45 (Сорока пяти) календарных дней.
-
Прочие условия
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента выполнения Работ на сумму Договора, либо до истечения срока выполнения Работ по Договору, в зависимости от того, какой момент наступит ранее. Истечение срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по нему в порядке п. 3 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Любые сообщения по Договору или в связи с ним, должны осуществляться в форме, предусмотренной Договором. Сообщения по электронной почте имеют полную юридическую силу, если отправлены по адресам, указанным в п. 11.4 Договора. Если в Договоре прямо предусмотрена письменная форма документа, то сообщение по электронной почте является несоблюдением формы документа.
Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменения своих банковских и иных реквизитов, в т.ч. изменения адреса электронной почты, указанных в п. 11.4 Договора. Действия, совершенные с использованием недействующих адресов и реквизитов до получения извещений об их изменениях, будут признаваться надлежащим исполнением.
Надлежащими адресами электронной почты, на которые должны быть отправлены указанные в Договоре уведомления и пр. документы:
Заказчика: __________________
Исполнителя: __________________
Указанные адреса могут быть изменены путем направления письма на бумажном носителе об изменении соответствующих реквизитов.
Исполнитель обязан выполнять Работы собственными силами и на своем оборудовании, привлечение субподрядных организации не допускается.
Договор составлен в двух идентичных экземплярах. Все дополнения, изменения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и действительны, если они согласованы Сторонами, оформлены в письменном виде и подписаны представителями обеих Сторон.
К настоящему Договору прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:
Приложение № 1 – Заявка на выполнение Работ.
Приложение № 2 – Акт приема-передачи.
Приложение № 3 – Заказ-наряд.
Приложение № 4 – Акт выполненных Работ.
Приложение № 5 – Список автомобилей Заказчика, на которые распространяется действие Договора.
Приложение № 6 – Техническое задание.
Приложение № 7 – Перечень единичных расценок.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК:
ОГРН:
ОКПО:
|
Исполнитель:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК:
ОГРН:
ОКПО:
|
Заказчик:
______________________ /___________/
|
Исполнитель:
______________________ /___________/
|
Приложение № 1
к договору № ___________________ от «___» __________ 2016
ОБРАЗЕЦ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявка на выполнение Работ
г. _________________ «___»__________ 20__ г.
Автомобиль ________________Модель _________Гос. номер _________________________
Год выпуска а/м _________________________VIN номер ___________________________________
Пробег: _______________ км
Владелец_________________________________________________________________________
наименование организации
Заказчик/доверенное лицо______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Адрес владельца ТС ___________________________________________________________________
город/улица/дом
Телефон/факс:____________________________________________________________________
Обращение на диагностику и платный ремонт ____________/_______________/
Обращение на гарантийное обслуживание ______________/_____________/
На основании данной Заявки прошу провести диагностику поломки. Оплату диагностики гарантирую. Диагностику прошу провести:
адрес ____________________________________________________
Условия оплаты: Безналичный расчет
Место выполнения сервисных Работ место нахождения Исполнителя
иное, адрес:_____________________________________________________
Доставка автомобиля: силами Заказчика силами Исполнителя с адреса____________________________________
Автомобиль
Шиномонтаж
|
