Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства


Скачать 212.25 Kb.
НазваниеЗапрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы


Извещение о проведении запроса котировок


1

Способ размещения заказа

Запрос котировок

2

Номер запроса котировок

20/01-118-2010-ЗК/43

3

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства


4

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого предпринимательства – до ста человек включительно для малых предприятий;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 миллионов рублей).

Участники размещения заказа, которые не соответствуют требованиям установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ и не являются субъектами малого предпринимательства, не будут допущены к участию в запросе котировок.

5

Наименование муниципального заказчика

Администрация Таштагольского района

6

Почтовый адрес, телефон

652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Ленина, 60, телефон/факс: (38473) 2-13-44/3-30-10

7

Адрес электронной почты (при его наличии)

e-mail: admtashtagol@ako.ru

8

Наименование уполномоченного органа

Отдел по размещению муниципального заказа Администрации Таштагольского района

9

Почтовый адрес, телефон;
Адрес электронной почты (при его наличии)


652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина, 60,

тел. 8(38473) 3-36-30, E-mail: torgiatr@mail.ru

10

Источник финансирования заказа

Муниципальный бюджет 2010 года

11

Форма подачи котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа и инструкция по ее заполнению

Котировочная заявка подается в письменной форме нарочным или по почте, факсовые варианты не принимаются, образец заявки указан в приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок, которое является неотъемлемой частью настоящего извещения. Котировочная заявка заполняется по всем пунктам с указанием конкретных характеристик и потребительских свойств и должна быть сформулирована в виде конкретного предложения, а не словами «Согласны», «так же», «соответствует», «эквивалент» и т.п. При описании параметров характеристик товаров, работ, услуг использование слов «или эквивалент» не допускается. Не заполнение строк заявки рассматривается как не подтверждение условий заказчика.

Подача котировочной заявки в форме электронного документа осуществляется в соответствии с формой котировочной заявки, указанной в приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».



12

Максимальная цена контракта

400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

13

Дата публикации Извещения о проведении запроса котировок

26.07.2010г.

14

Дата начала подачи котировочных заявок

с 27.07.2010 г. в рабочие дни с 8-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 (время местное)

15

Дата и время окончания подачи котировочных заявок

04.08.2010 г. 17-30 (время местное)

16

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок

05.08.2010 г.


17

Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Выполнение работ по замене котла и системы труб в котельных п. Мундыбаш.

18

Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг;

Количество поставляемого товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг;

Монтаж котла – 1шт,

Ремонт котла – 1шт,

Пусконаладочные работы.

Согласно приложению №3.

Поставка необходимого оборудования для выполнения работ осуществляется Подрядчиком.

19

Требование к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

В соответствии с действующими нормами и правилами.

Срок гарантии качества выполняемых работ должен составлять не менее 2 (два) года.

Подрядчик в полной мере устраняет допущенные по своей вине недостатки выполненных работ.


20

Требование к безопасности поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

В соответствии с действующими нормами и правилами.

Соблюдение норм и правил техники безопасности при выполнение работ. Соблюдение экологических норм при выполнение работ.

Выполнение работ в соответствии с требованиями завода-изготовителя оборудования.

Смонтированное оборудование должно соответствовать «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок».


21

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и их показатели

В соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

Сдача и приемка выполненных работ осуществляется после выполнения работ по монтажу и ремонту оборудования, испытания оборудования и подписания актов выполненных работ.

Работы считаются выполненными с момента подписания акта приема работ Заказчиком.

Подрядчик предоставляет заказчику паспорт на монтируемый котел.

22

Иные показатели поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Не установлены.

23

Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Кемеровская область, Таштагольский район. Пгт мундыбаш.

24

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

С момента заключения муниципального контракта до 25.08.2010 года.

25

Сведения о включенных в цену контракта расходах

Цена должна включать в себя расходы на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и оставаться фиксированной на протяжении всего периода исполнения муниципального контракта.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без уменьшения объемов работ и иных условий исполнения контракта.

26

Место и адрес подачи котировочных заявок

652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул. Ленина, 60, кабинет 411, тел. 8 (38473) 33-609, E-mail: torgiatr@mail.ru, в рабочие дни с 8-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 (время местное).

27

Срок и условия оплаты

Безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании предоставленных Актов выполненных работ в течение 30 банковских с момента подписания актов выполненных работ Заказчиком.

28

Срок подписания победителем контракта и порядок его заключения

Срок со дня размещения на официальном сайте протокола, в течение которого победитель должен подписать муниципальный контракт и передать его Заказчику составляет не более 10 дней.

Муниципальный контракт заключается не ранее чем через 7 дней, со дня размещения протокола на официальном сайте и не более чем 20 дней, со дня подписания указанного протокола, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.

29

Требование об отсутствии участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков

Участник размещения заказа не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков, в противном случае при подаче котировочной заявки таким участником размещения заказа такая котировочная заявка будет рассматриваться как не соответствующая требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок.

30

Порядок подачи котировочных заявок

- любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается;

- поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения;

- переговоры между заказчиком или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускаются;

- котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участнику размещения заказа, подавшему такие заявки.

31

Ограничение участия в размещении заказа

- участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными федеральными законами

32

Условия заказчика

Условия исполнения контракта, предлагаемые участником в котировочной заявке должны соответствовать требованиям и условиям заказчика, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Предлагаемая цена контракта должна соответствовать количеству и цене за единицу товара.



Контактная информация:


Адрес

Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Ленина, 60, кабинет 411

Контактное лицо

Божко Анна Викторовна

Тел.

8 (38473) 33-609


Приложения:

  1. Форма котировочной заявки.

  2. Проект муниципального контракта.

  3. Технические характеристики и объемы работ.



Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок
ФОРМА котировочной заявки

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на запрос котировок № 20/01-118-2010-ЗК/43
Дата _________
Кому:________________________________________________________________________________________

(полное название государственного (муниципального) заказчика, почтовый адрес; наименование уполномоченного органа, адрес)
От кого: _____________________________________________________________________________________


Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)



Место нахождения (для юридического лица),

место жительства (для физического лица)




Банковские реквизиты участника размещения заказа


Идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа




Контактный телефон






Изучив Ваш запрос котировок, предлагаем осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг:


Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг




Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг*



Количество поставляемого товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг




Предложения к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг




Предложения к безопасности поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг




Предложения к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и их показатели




Иные показатели поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг




Предлагаемая цена контракта, руб., с указанием сведений, включенных в цену расходов**




Место и условия доставки поставляемого товара, место выполнения работ, оказания услуг




С исполнением условий контракта, указанных в извещении о проведении запроса котировок

_________________________________________

(указать согласны или не согласны)


Настоящей заявкой подтверждаем, что наша организация - ______________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а именно:

1) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) нашей организации _______________________________________________ не превышает

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному ил нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарной год не превышает предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно.

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарной год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства – 400 миллионов рублей.
Контактная информация:

Адрес




Контактное лицо




Телефон




Факс










Электронная почта






________________М.П. ___________________________________ (подпись)

(должность)

_____________________________________________________________________________________________
Заявка принята:

«




»




2010 г.

в




час.




мин.




Лицо, уполномоченное принять заявку:




























(подпись)




(расшифровка подписи)





Примечание:

* подлежит обязательному заполнению, и должно быть сформулировано в виде конкретного предложения, а не словами «Согласны», «так же», «соответствует», «эквивалент» и т.п.

** Подлежит обязательному заполнению. В данной строке указывается не только предлагаемая цена, но и сведения о включенных в нее расходах.
Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок



ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №__________________

выполнение работ по замене котла и системы труб котельной.

г. Таштагол «_____» __________ 20___ г.
Администрация Таштагольского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя Главы Таштагольского района Александра Николаевича Скутнева, действующего на основании Доверенности от «12» ноября 2008 года, с одной стороны и исполнитель муниципального заказа _______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора ______________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Правовым основанием для заключения настоящего Контракта является: Протокол рассмотрения____________________, реестровый номер ________________ от «____» июня 2010 г.

Настоящий Контракт заключен в соответствии с условиями аукционной документации и предложения Подрядчика.

    1. Исполнитель обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить по заданию Заказчика_____________________________--, в соответствии с Приложением №1 (далее по тексту - работы), а Заказчик, обязуются создать Поставщику необходимые условия для выполнения работ, принять ее и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, иного используемого для исполнения настоящего Контракта имущества несет Исполнитель.


2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Стоимость товара по настоящему контракту определяется в соответствии с техническим заданием извещения о проведении запроса котировок и результатами рассмотрения заявок на участие в запросе котировок составляет _____________________.

2.2. Заказчик обязуется оплатить, выполненные по настоящему Контракту работы в течение 30 банковских дней после подписания сторонами актов выполненных работ.

2.3. Настоящим Контрактом предусмотрена форма оплаты Заказчиком, выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РОБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ: с момента подписания данного Муниципального контракта.

Окончание работ: в течение________________ календарных дней с момента заключения Муниципального контракта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Осуществлять выполнение работ в соответствии с п. 3 настоящего контракта;

4.1.2. Обеспечить сертификацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять выполненные работы;

4.2.2. Обеспечить оплату.

4.3. Стороны имеют право на расторжение контракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством .

5.2. В случае полного или частичного невыполнения контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

5.3. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

5.4. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей, на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.2.Исполнитель несет ответственность за качество поставленного товара и обязан устранить выявленные дефекты своими силами и за свой счет.

6.3. В случае не устранения дефектов в порядке в течение __10-ти__ дней с момента выставления соответствующей претензии, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере _0,05_% от стоимости соответствующего товара за каждый день просрочки.

В случае нарушения срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере __0,05_% от полной стоимости товара по настоящему Контракту за каждый день просрочки.

Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими в соответствии с настоящим Контрактом обязательств.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения его обязательств обеими сторонами.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8.2. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию – 10 дней. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законом порядке.

8.3. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.2. В настоящий Контракт по письменному соглашению сторон могут быть внесены изменения и дополнения.

9.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем направления претензии одной стороной Контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение ___10-ти__ дней с момента ее получения. При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Кемеровской области.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:

652990, Кемеровская область,

г. Таштагол, ул. Ленина д. 60,

Телефон (38473)2-13-44,

Факс : (38473) 33-0-10, (38473) 33-0-40,

Телефон бухгалтерии (38473) 2-18-09,

Е-mail: admtashtagol@ako.ru

ИНН 4228004722,

КПП 422801001,

ОГРН 1024201964269,

ОКАТО 32443000000,

БИК 043207001,

ГРКЦ ГУ Банка России

по Кемеровской области г.Кемерово

Р/С 40204810100000000036,

Л/С 03393029370 в Отделение по г.Таштаголу

УФК по Кемеровской области.

__________________/А.Н. Скутнев/ __________________/ /
М.П. М.П.

Приложение № 3
к извещению о проведении запроса котировок



 

 

 



Шифр и № позиции норматива,

Кол-во

поз

наименование работ

 

 

Единица измерения

 

1

2

3




Монтаж котла




1

С300-1565

1




Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО "Дорогобужкотломаш" теплопроводностью до 0,84 (0,72) МВт (Гкал/ч), комплект













2

Ц06-01-064-1

0.2




Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч) : 35-58,2 (30-50), т













3

Ц06-01-065-1

0.6




Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч) : 4,65 (4), т
















Ремонт котла




4

Ц06-01-066-1

0.15




Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч) : 35 (30), т













5

Ц06-01-067-1

0.1




Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч) : 35-58,2 (30-50), т













6

Ц06-01-068-1

0.15




Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками,котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч) : 23,26-58,2 (20-50), т













7

С103-0357

80




Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм, м
















Пусконаладочные работы




8

Н07-08-001-1

1




Котел паропроизводительностью, т/ч, до 2,5, шт.
















Похожие:

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconЗапрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства
Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 миллионов рублей)

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconЗапрос предложений проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconИзвещение о проведении запроса котировок у субъектов малого предпринимательства...
Запрос котировок проводит Муниципальный заказчик – муз "Шумерлинская городская больница"

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconА. А. Михеев «0 9» декабря 2016 г
Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме №10/зктэ ОАО «элтеза»/2016/сд (далее –...

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconЗапроса предложений
Запрос предложений проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconА. А. Михеев «15» декабря 2016 г
Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме №14/зктэ

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconА. А. Михеев «08» декабря 2016 г
Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме №07/зктэ

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconРазмещение заказа у субъектов малого предпринимательства запрос котировок
Управление здравоохранения Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconИзвещение и документация о проведении закупки в электронной форме...
Просвязь» (далее пао «ГИпросвязь», Заказчик) сообщает о проведении закупки способом Запрос котировок в электронной форме среди субъектов...

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconИзвещение о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства
Размещение заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с главой 4 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-фз «О размещении...

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconИзвещение о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства
Размещение заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с главой 4 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-фз «О размещении...

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconИзвещение о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства
Размещение заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с главой 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-фз «О...

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства icon1 Развитие малого и среднего предпринимательства Цель: обеспечение...
Разработать проект долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе...

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconЗапрос котировок №2 эф для субъектов малого и среднего предпринимательства...
Заказчик: Чебоксарский филиал Федерального государственного автономного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия...

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconЗапрос предложений проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному...

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства iconИнформационная карта запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск