ЗАЯВКА
на участие в аукционе в электронной форме № ______________ Выполнение работ по капитальному ремонту лаборатории № 11 ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, ФГБУ «ВНИИЗЖ»
Участник закупки выражает согласие на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе), на условиях предусмотренных документацией об аукционе.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ
Заказчику:
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный центр охраны здоровья животных»
Вторая часть заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора
|
Наименование (полное)
Участника закупки
|
|
|
Фирменное наименование
|
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
|
Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес)
|
|
|
Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес)
|
|
|
Банковские реквизиты (ИНН, наименование банка, БИК, к/с, р/с), ОКПО, ОКТМО
|
|
|
Телефоны, факс (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. (полностью) сотрудника, уполномоченного принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения
|
|
|
ИНН учредителя (-ей):
|
|
Проект договора
ДОГОВОР №____
г. Владимир «____» ________________ 2016 г.
(дата подписания Сторонами Договора)
_______________________________________________________, именуемое (-ый, -ая) далее «Подрядчик», в лице ______________, действующего (-ей) на основании ____________, с одной стороны, и
федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), именуемое далее «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол № ______ от «___» ___________ 2016) заключили в целях обеспечения нужд ФГБУ «ВНИИЗЖ» настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту лаборатории № 11 ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, мкр. Юрьевец, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Сроки выполнения работ: С момента заключения Договора по 15.08.2016г.
1.3. Виды, объем выполняемых работ, материалы, подлежащие применению, определяются Приложениями №№ 1-2 к настоящему Договору, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.4. Местом выполнения работ является место нахождения Заказчика, а именно: Российская Федерация, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ», здание лабораторно-виварного корпуса № 1, лаборатория 11
ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего Договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на используемые Подрядчиком материалы, уплату налогов (в т.ч. НДС, в случае если в соответствии с законодательством о налогах и сборах Подрядчик признается плательщиком НДС и не использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой НДС, и предметом подлежащего заключению по проведения открытого конкурса договор не является операция, освобождаемая от налогообложения), сборов и других обязательных платежей и составляет _________ рублей.
Стороны пришли к соглашению, что в случае освобождения Подрядчика от уплаты НДС в соответствии с законодательством о налогах и сборах цена Договора, определенная по результатам конкурса с учетом НДС и указанная в пункте 2.1. настоящего Договора, снижается на сумму НДС без изменения предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения. В таком случае Заказчик компенсирует контрагенту оплату НДС на механизмы и материалы, НДС в составе накладных расходов и сметной прибыли в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Подрядчика обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.3. Оплата осуществляется в течение 10-ти рабочих дней с момента завершения выполнения всех работ по договору на основании надлежащим образом оформленных документов: подписанного обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета и счета-фактуры.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить работы качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.2. Предоставить гарантию на выполненные работы не менее 5 (пяти) лет со дня окончания всех работ по настоящему Договору.
3.1.3. Нести все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств за свой счет.
3.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения работ либо создают невозможность его завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа и/или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.
3.1.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.
3.1.6. Передать Заказчику оригиналы надлежащим образом оформленных актов и справок по форме КС-2, КС-3 на выполненные работы, счетов, счетов-фактур (если на Подрядчика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур), исполнительную документацию за выполненный объем работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения работ.
3.1.7. Вывезти в трехдневный срок со дня приемки работ, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения и мусор с территории Заказчика, а также произвести уборку помещения.
3.1.8. Вывести весь образовавшийся в результате выполнения работ мусор и утилизировать его за свой счет, а также произвести уборку прилегающей территории, не допуская его накопления свыше 3 м3.
3.1.9. Уведомить письменно Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ не позднее, чем за 3 календарных дня до начала приемки этих работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (в случае если он был проинформирован об этом), Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
3.1.10. Предоставить Заказчику письмо с просьбой разрешить посещение его территории иностранными гражданами, в случае если Подрядчик предполагает привлекать иностранных граждан для выполнения обязательств по настоящему Договору на территории Заказчика, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты возможного их посещения территории Заказчика. В письме должны быть указаны следующие сведения: цель, дата и сроки посещения, паспортные данные иностранного гражданина, сведения об организации, которую он представляет. К письму должна быть приложена ксерокопия паспорта иностранного гражданина. Заказчик принимает решение о целесообразности приема иностранных граждан, о чем информирует Подрядчика, предполагающего привлекать иностранных граждан для выполнения обязательств по настоящему Договору на территории Заказчика.
3.1.11. Согласовать с Заказчиком применяемые материалы в ходе выполнения работ. Иметь на все материалы и оборудование, используемые для выполнения работ, сертификаты качества, технические паспорта или иные документы, предусмотренные нормативно-технической документацией, удостоверяющей их происхождение, качество, сроки годности и предоставить их по первому требованию Заказчика.
3.1.12. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение на строительной площадке мероприятий по пожарной безопасности, технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли).
3.1.12. Предоставить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора приказ о назначении ответственного лица за проведение работ на площадке.
3.1.13. Согласовать с Заказчиком график выполнения работ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. В течение 10-ти рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчика об окончании работ (этапа работ) осуществить приемку выполненных работ.
3.2.2. Оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.3.2. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.
3.3.3. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По завершении выполнения работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные акт и справки по форме КС-2, КС-3 о выполненных работах.
4.2. Если при приемке работ Заказчиком будут обнаружены отступления от Договора, ухудшающие результат работ иные недостатки, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отразить недостатки в Акте выполненных работ. При этом Стороны в течение 3-х рабочих дней согласовывают план доработок, которые необходимо выполнить Подрядчику (за собственный счет) для достижения надлежащего их выполнения, и сроки их выполнения.
4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, а также в случае непредставления на момент приемки работ исполнительной документации, сертификатов соответствия, актов.
Работы считаются выполненными Подрядчиком после подписания сторонами соответствующего акта выполненных работ. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком Акт выполненных работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет настоящего Договора, до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
5.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результата работ и в период гарантийного срока. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
5.2. Срок предоставления гарантии качества выполняемых работ: не менее пяти лет со дня окончания всех работ по настоящему Договору.
5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей либо неправильной его эксплуатации. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
5.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в п. 5.3. Договора, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Договора.
5.5. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 календарных дней со дня подписания указанного в настоящем разделе акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Затронутая такими обстоятельствами сторона в течение пяти дней направляет другой стороне уведомление о таких обстоятельствах и документ соответствующего компетентного органа. Выполнение обязательств стороны, затронутой любыми из таких обстоятельств, будет приостановлено на период их действия. Неуведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности.
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), установленный настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. Ответственность Подрядчика:
6.4.1. В случае нарушения сроков оказания услуг и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения уставленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.
6.4.2. В случае несоответствия оказанных услуг их объему, предусмотренному настоящим Договором, заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки обязательств Подрядчиком до момента надлежащего исполнения обязательств.
6.4.3. В случае оказания услуг ненадлежащего качества заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
6.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства оплаты выполненных работ в срок, установленный п.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
6.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), установленной настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
6.8. Стороны согласовали, что Заказчик вправе обратить взыскание на неустойку (штраф, пени) в одностороннем порядке. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.08.2016г., а в части принятых и неисполненных обязательств – до полного исполнения их сторонами.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Подрядчик обязуется хранить в тайне конфиденциальную информацию и персональные данные работников Заказчика, полученные в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично такую информацию и данные, если иное не предусмотрено договором.
8.2. Подрядчик обязуется обеспечить нераскрытие и неразглашение лицами, привлеченными Подрядчиком при исполнении Договора, конфиденциальной информации и персональных данных работников Заказчика третьим лицам в целом или частично такой информации и данных, если иное не предусмотрено договором.
8.3. Под конфиденциальной информацией понимается информация, составляющая коммерческую тайну Заказчика (секрет производства), а равно сведения любого характера, которые имеют действительную или потенциальную ценность для Заказчика в силу неизвестности такой информации или сведений третьим лицам в силу того, что она не является общеизвестной и не может быть получена законным образом другими лицами, которые могли бы получить экономическую выгоду от ее разглашения (раскрытия) и использования.
8.4. Разглашение (раскрытие) информации может быть произведено путем передачи без согласия Заказчика третьим лицам документации, содержащей конфиденциальную информацию и персональные данные, предоставления информации и персональных данных в устной форме, а также иными способами.
8.5. Стороны пришли к соглашению, что при необходимости конфиденциальная информация и персональные данные работников Заказчика передаются Заказчиком Подрядчику (привлеченным им лицам) в порядке, установленном локальными актами Заказчика. Подрядчик обязуется выполнять требования соответствующих локальных актов Заказчика и обеспечить их выполнение своими работниками и привлеченными Подрядчиком третьими лицами.
8.6. Подрядчик обязуется выполнять обязанность о неразглашении (раскрытии) конфиденциальной информации и персональных данных работников Заказчика, а так же обеспечить неразглашение (нераскрытие) лицами, привлеченными Подрядчиком при исполнении Договора, конфиденциальной информации и персональных данных работников Заказчика, в течение всего срока выполнения обязанностей, принятых им на себя в соответствии с Договором, а после прекращения действия Договора, независимо от оснований его прекращения, бессрочно.
8.7. В случае нарушения Подрядчиком обязанности о неразглашении (нераскрытии) конфиденциальной информации и персональных данных работников Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Договора.
8.8. В случае нарушения Подрядчиком обязанности обеспечить неразглашение (нераскрытие) лицами, привлеченными Подрядчиком при исполнении Договора, конфиденциальной информации и персональных данных работников Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Договора.
8.9. Убытки, причиненные Заказчику в связи с нарушением Подрядчиком обязанности о неразглашении (нераскрытии) конфиденциальной информации и персональных данных работников Заказчика, а так же обязанности обеспечить неразглашение (нераскрытие) лицами, привлеченными Подрядчиком при исполнении Договора, конфиденциальной информации и персональных данных работников Заказчика, подлежат возмещению Подрядчиком в полной сумме сверх неустойки.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.2. Споры, возникающие в связи с Договором, должны разрешаться Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика с применением законодательства Российской Федерации.
9.3. Стороны согласовали, что датой подписания Сторонами Договора является дата подписания Заказчиком Договора на сайте электронной торговой площадки.
9.4. При исчислении сроков по Договору Стороны руководствуются производственным календарем на соответствующий год, разработанным в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяющим количество календарных, выходных и нерабочих праздничных дней в календарном году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем. При этом срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.
9.5. Каждая Сторона подтверждает правильность (достоверность) сведений о себе, которые указаны в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора, и несет риск неблагоприятных последствий, связанных с неправильным (недостоверным) указанием таких сведений.
Стороны при изменении их адресов и (или) банковских реквизитов, указанных в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора, обязаны незамедлительно в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. Риски неблагоприятных последствий, связанные с неуведомлением другой Стороны об изменении адреса (банковских реквизитов) несет Сторона, которая не уведомила другую Сторону об изменении своего адреса (банковских реквизитов).
9.6. Руководствуясь статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора полностью или частично, уведомив об этом другую сторону. Договор будет считаться соответственно расторгнутым или измененным с момента направления такого уведомления Поставщику. Изменение Договора, совершаемое по соглашению сторон, должно быть оформлено в письменной форме в виде Дополнения к Договору. Все приложения к Договору являются неотъемлемыми частями Договора. Дополнения к Договору с момента их подписания сторонами становятся неотъемлемыми частями Договора. Дополнения к Договору вступают в силу и становятся обязательными для сторон со дня их подписания сторонами, если иное не предусмотрено в тексте Дополнения.
9.7. Стороны настоящим достигли соглашения о том, что связанная с Договором корреспонденция в адрес Подрядчика, направляемая Заказчиком, может быть передана лично под расписку руководителю организации, ее законному или уполномоченному представителю (если Подрядчиком является юридическое лицо), а в случае если Подрядчиком является физическое лицо – такому физическому лицу, его законному или уполномоченному представителю, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, если Договором в отношении отдельных вопросов не установлен специальный порядок направления уведомлений. В случае направления указанной корреспонденции по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести календарных дней с даты направления заказного письма. Заказным письмом Стороны считают почтовое отправление, в приеме которого отправителю выдается квитанция или накладная.
9.8. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.9. Стороны пришли к соглашению о соблюдении антикоррупционной оговорки, указанной в приложении № 3 к настоящему Договору.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
|
