№№
|
Наименование
|
Содержание
|
1.
|
Заказчик
|
государственное автономное учреждение культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония» (ГАУК ВО «Владимирская областная филармония»)
|
1.1.
|
Место нахождение
|
Российская Федерация, 600001, г. Владимир, проспект Ленина, д. 1
|
1.2.
|
Почтовый адрес
|
600001, г. Владимир, проспект Ленина, д. 1
|
1.3.
|
Адрес электронной почты
|
vladfilarmonia@vinfo.ru
|
1.4
|
Контактный телефон/факс
|
(4922) 36-63-45
|
1.5.
|
Контактное лицо по организационным вопросам
|
начальник отдела правового обеспечения и государственного заказа Попов Сергей Евгеньевич, телефон (4922) 36-63-45
|
1.6.
|
Контактное лицо по техническим вопросам
|
заместитель директора Егоров Василий Павлович, телефон (4922) 32-05-01
|
1.7.
|
ИНН
|
3327103306
|
2.
|
Предмет конкурса, код по ОКДП
|
право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГАУК ВО «Владимирская областная филармония» (Капитальный ремонт буфетного зала филармонии), код по ОКДП 4500000 (Услуги строительные и объекты строительства).
|
3.
|
Сроки выполнения работ
|
до 15.12.2013 г.
|
4.
|
Место выполнения работ
|
Российская Федерация, 600001, г. Владимир, проспект Ленина, д. 1
|
5.
|
Количество лотов
|
1 (один) лот
|
6.
|
Информационное обеспечение проведения процедуры конкурса
|
официальный сайт www.zakupki.gov.ru.
|
7.
|
Дата опубликования извещения о проведении конкурса
|
17.10.2013 г.
|
8.
|
Начальная (максимальная) цена договора. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
|
Начальная (максимальная) цена договора:. 7 200 000-00 (семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Согласно локальной сметы № 2-1-3б.
Стоимость работ включает вознаграждение подрядчика, а также компенсацию всех его издержек и расходов, возникающих при исполнении договора.
|
9.
|
Официальный язык конкурса
|
русский
|
10.
|
Валюта конкурса
|
российский рубль
|
11.
|
Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе
|
не требуется
|
12.
|
Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, соисполнителям в объеме выполняемых работ
|
Требования к участникам процедуры закупки и соисполнителям:
- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам открытого конкурса;
- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;
- отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц »;
- отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Дополнительные требования к соисполнителям:
- должен быть осведомлен о привлечении его в качестве соисполнителя;
- должен быть согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, стоимостью и сроками выполнения работ;
- должен отвечать требованиям настоящей документации по конкурсу в объеме выполняемых соисполнителем работ.
|
13.
|
Требования к выполняемым работам:
|
13.1.
|
Количественные и качественные характеристики выполняемых работ
|
Согласно локальной сметы № 2-1-3б.
Выполнение работ согласно действующей нормативно-технической базы (ГК РФ, НК РФ, ППБ 01-03, СНиП, ГОСТ, ТЕР и другими строительными нормами, действующими на территории Российской Федерации)
|
13.2.
|
Условия выполнения работ
|
Выполнение работ согласно локальной сметы № 2-1-3б по предоставленному подрядной организацией графику производства работ, согласованному с Заказчиком. Обеспечение материальными ресурсами - за счет подрядчика. Возможность использования временных энергетических ресурсов Заказчика. Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счет собственных средств обеспечивает рабочих спецодеждой, инвентарем и местом для размещения инвентаря и сотрудников.
Подрядчик предоставляет надлежащим образом оформленную документацию и материалы, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с локальной сметой № 2-1-3б и договором. Также Подрядчик должен вести журнал выполняемых работ, в котором отражает весь ход работ, а также все факты и обстоятельства.
Доставка, разгрузка материалов осуществляется Подрядчиком. Мусор и отходы, образовавшиеся в ходе ремонтных работ, вывозятся силами Подрядчика.
|
13.3.
|
Технические характеристики выполняемых работ
|
Согласно локальной сметы № 2-1-3б.
По всем позициям локальной сметы № 2-1-3б., являющейся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует считать «или эквивалент».
|
13.4.
|
Требования по безопасности
|
Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, в соответствии со статьями 751, 1079 ГК РФ.
|
13.5.
|
Требования к результатам работ
|
Качественное выполнение работы в установленный срок. Соответствие статьям 753-755 ГК РФ.
|
13.6.
|
Срок предоставления гарантий качества
|
Срок предоставления гарантий качества результата работ – не менее 5-ми лет.
|
13.7.
|
Объем предоставления гарантий качества
|
Объем предоставления гарантий качества результата работ - 100%.
|
14.
|
Документы, включаемые участником в состав заявки на участие в конкурсе
|
а) опись документов в составе заявки на участие в конкурсе;
б) заявку на участие в конкурсе;
в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
д) копии учредительных документов участника в действующей редакции (для юридических лиц);
е) копии специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.);
ж) отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения (для участников конкурса, применяющих ее);
и) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной;
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявки для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
к) копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса.
|
15.
|
Форма оплаты работ
|
Безналичный расчет, авансовый платеж не предусмотрен.
|
15.1.
|
Сроки и порядок оплаты работ
|
Авансовый платеж не предусмотрен.
Расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленного счета и актов формы выполненных работ КС-2, формы КС-3 до 20.12.2013 г.
|
16.
|
Количество копий заявки на участие в конкурса
|
1 оригинал на бумажном носителе,
1 электронная копия заявки запоминающем устройстве (USB, DVD, или CD-R(W)
|
17.
|
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
|
допускается
|
18.
|
Сведения о предоставлении преференций
|
не предоставляются
|
19.
|
Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурса
|
Российская Федерация, 600001, г.Владимир, проспект Ленина, дом 1, кабинет 407
10.00 (время московское) 07.11.2013 г.
|
20.
|
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
|
Российская Федерация, 600001, г.Владимир, проспект Ленина, дом 1, кабинет 224, 10-00 (московское время) 07.11.2013 г.
|
21.
|
Место, дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Место и дата проведения процедуры оценки сопоставления заявок, подведения итогов конкурса
|
Российская Федерация, 600001, г.Владимир, проспект Ленина, дом 1, кабинет 224, 08.11.2013 г.
Российская Федерация, 600001, г. Владимир, проспект Ленина, дом 1, кабинет 224, 08.11.2013 г.
|
22.
|
Критерии оценки заявок и порядок оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурсе
|
Содержание критерия:
|
Значение критерия, в баллах:
|
Значимость критерия:
|
22.1
|
Цена договора, в рублях
|
Не более 7 200 000-00 рублей 00 копеек
|
|
80 %
|
22.2.
|
Качество работ и (или) квалификация участника конкурса
|
Опыт выполнения аналогичных предмету договора работ за последние пять лет:
- отсутствие договоров – 0 баллов;
- от 1 до 10 договоров – 15 баллов;
- от 11 до 20 договоров – 25 баллов;
- более 20 договора – 50 баллов.
(Представить в составе заявки копии договоров или актов выполненных работ).
|
50 баллов
|
20 %
|
Наличие в штате квалифицированного инженерного персонала для выполнения данного вида работ:
- отсутствие персонала – 0 баллов;
- от 1 до 5 чел. – 15 баллов;
- от 6 до 10 чел. – 25 баллов;
- более 10 чел. – 50 баллов.
(Представить в составе заявки копии дипломов о среднем и (или) высшем образовании с присвоением соответствующей квалификации).
|
50 баллов
|
22.3
|
Порядок оценки Заявок
в соответствии с заявленными
Заказчиком критериями
|
1. Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия):
-для критерия «Цена договора» - 80%;
-для критерия «Качество работ и (или) квалификация участника конкурса» - 20%.
Совокупная значимость всех критериев составляет 100%.
2. Оценка Заявок по критерию «Цена договора» осуществляется в следующем порядке:
2.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
Rai = ((Amax – Ai ) /Amax)*100
где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию;
Amax –начальная (максимальная) цена договора;
Ai – предложение i-го участника открытого конкурса по процентной ставке договора.
2.2. Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,8 (80%/100).
3. Оценка Заявок по критерию «Качество работ и (или) квалификация участника конкурса» осуществляется по бальной системе в следующем порядке:
3.1. Каждый член комиссии присваивает каждой Заявке баллы по каждому из предусмотренных показателей в пределах установленного максимального значения в баллах:
3.2. По каждому показателю критерия рассчитывается среднее арифметическое значение оценок в баллах членов комиссии: путём отношения суммы выставленных каждым членом комиссии баллов к количеству членов комиссии, принявших участие в оценке и сопоставлении заявок.
3.3. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество работ и (или) квалификация участника конкурса» определяется по формуле:
Rci = Ci k 1 + Ci k 2
где:
Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
C i k – среднее арифметическое оценок в баллах членов комиссии, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в открытом конкурсе по каждому показателю,
где k – порядковый номер показателя критерия.
3.4 Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,2 (20%/100).
4. Итоговый рейтинг для каждой Заявки определяется как сумма рейтингов заявки на участие в открытом конкурсе по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость.
5. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в открытом конкурсе, комиссия присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе порядковый номер.
6. Первый порядковый номер присваивается Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг.
|
23.
|
Срок заключения договора
|
Договор заключается не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается договор.
|
24.
|
Размер обеспечения исполнения договора (в процентах) от начальной (максимальной) цены договора
|
10 % от начальной (максимальной) цены договора
|
25.
|
Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора
|
Передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения осуществляется в течение 10 банковских дней на основании договора о залоге, заключенного между Заказчиком и победителем закупки.
В случае обеспечения исполнения договора в указанном размере в виде безотзывной банковской гарантии на период исполнения договора в бухгалтерию Заказчика передаются по акту приема-передачи подлинники безотзывной банковской гарантии с копиями лицензий организаций, выдавших указанные документы.
Платежный документ о передаче в залог денежных средств по оплате обеспечения исполнения договора или безотзывная банковская гарантия, предоставляются на момент заключения договора.
|
26.
|
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств передаваемых в обеспечение исполнения договора
|
Получатель – государственное автономное учреждение культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония»
ИНН 3327103306, КПП 332701001
р/сч 40601810000081000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир
л/счет 31286Ц02230 в УФК по Владимирской области
|
