ОКПД 2: 28.99.3;
ОКВЭД 2: 28.99.9
Пункт 3 Место, условия и срок поставки товара
Место поставки: Адрес: 355009 г. Ставрополь, пр. Кулакова, 16/1 (корпус № 16), Институт нефти и газа
Условия поставки товара: в соответствии с Технической частью аукционной документации и договором.
Срок поставки товара:
- в течение 200 календарных дней со дня подписания договора.
Пункт 4 Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)
353 841,08 (Триста пятьдесят три тысячи восемьсот сорок один) доллар США 08 цента
Пункт 5 Шаг аукциона
Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
В течение десяти минут с момента завершения любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 40 Положения о закупке в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет».
Пункт 6 Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
Источник финансирования: Средства автономного учреждения;
Форма оплаты: безналичный расчет;
Порядок оплаты:
- Первый платеж - аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания договора на основании предоставленного Поставщиком счета.
- Второй платеж – 65% (шестьдесят пять процентов) от цены поставленного товара перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки-сдачи товара, товарной накладной, на основании предоставленного Поставщиком счета и счета-фактуры.
- Окончательный платеж – 5% (пять процентов) от цены поставленного товара перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта пусконаладочных работ, на основании предоставленного Поставщиком счета.
Пункт 7 Требования к содержанию и составу заявки
Необходимые документы указаны в пункте 3 Раздела I.2.
Пункт 8 Требования к качеству поставляемого товара
Согласно Технической части аукционной документации (ЧАСТЬ III).
Пункт 9.1. Дата начала срока подачи заявок:
«28» октября 2016 г.
Пункт 9.2. Дата и время окончания срока подачи заявок:
«21» ноября 2016 г. до 10-00 (московское время)
Пункт 10 Дата окончания срока и место рассмотрения заявок
«25» ноября 2016 г. , 23:00 (московское время).
355017, г. Ставрополь, пл. Ленина, 3А, каб.402.
Пункт 11 Дата проведения аукциона
«28» ноября 2016 г., 10:00 (московское время).
Пункт 12 Дата окончания срока и место подведения итогов аукциона
«01» декабря 2016 г.
355017, г. Ставрополь, пл. Ленина, 3А, каб.402.
Пункт 13 Порядок формирования цены договора
В цену включены: стоимость товара, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по доставке товара до места эксплуатации, упаковке, маркировке, подъему на этаж, сборке и установке в помещениях, проведению пусконаладочных работ, инструктажу специалистов заказчика о правильной безопасной эксплуатации товара, уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также торговых надбавок, если они установлены.
Обоснование определения начальной максимальной цены заказа:
согласно Приложению №1 к Аукционной документации.
Пункт 14 Сведения о валюте
Цена указывается в рублях РФ.
Пункт 15 Порядок применения официального курса иностранной валюты
Не предусмотрено
Пункт 16 Срок подписания договора
Договор должен быть заключен не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подведения итогов.
Пункт 17 Адрес официального сайта для размещения заказов
http://www.zakupki.gov.ru
Пункт 18 Адрес электронной площадки (место подачи заявок на участие в закупке):
http://223.rts-tender.ru/
Пункт 19 Обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 2% от начальной цены Договора, что составляет: 446 122,03 (Четыреста сорок шесть тысяч сто двадцать два) рубля 03 копейки (7 076,82 USD по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату публикации извещения).
Обеспечение заявки осуществляется в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Пункт 20 Обеспечение исполнения договора
Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет: 106 152,32 (Сто шесть тысяч сто пятьдесят два) доллара США 32 цента.
Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в форме: безотзывной банковской гарантии, выданной банковской организацией, включенной в актуальный перечень банков, размещенный на сайте Минфина России по адресу: www.minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/policy/bankwarranty/ или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения договора (пункт 7 Раздела I.2.).
Передача Заказчику в залог денежных средств производится в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств. Датой перечисления денежных средств считается день списания денежных средств со счета Поставщика.
Сумма банковской гарантии исчисляется в рублях, по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату выдачи банковской гарантии.
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств:
ИНН/КПП2635014955/263401001
Получатель: УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» Л/счет 30216Ш58810)
Р/счет 40501810700022000002
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. СТАВРОПОЛЬ
БИК 040702001
ОКОНХ 92110
ОКПО 02067965
ОГРН 1022601961580
ОКОПФ 20901
ОКТМО 07701000
КБК 00000000000000000130
Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору с Поставщиком плюс 60 календарных дней.
(денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования «Исполнителя»; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным «Исполнителем» в письменном требовании, но не ранее истечения установленного настоящим пунктом срока действия обеспечения исполнения договора)
Пункт 21 Требования к участникам размещения заказа
Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
1) быть правомочным заключать договор;
2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми лицензиями (свидетельствами, разрешениями) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом заключаемого договора;
– Не предусмотрено.
(копии документов, подтверждающих соответствие данному требованию, подаются в составе второй части заявки).
3) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары являющиеся предметом заключаемого договора;
- Не предусмотрено.
(соответствие данному требованию подтверждается копиями документов).
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;
(соответствие данному требованию подтверждается по форме 2 Части IV аукционной документации)
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; (соответствие данному требованию подтверждается по форме 2 Части IV аукционной документации);
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
(соответствие данному требованию подтверждается по форме 2 Части IV аукционной документации)
7) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;
(копии документов, подтверждающих соответствие данному требованию, подаются в составе второй части заявки)
– Не предусмотрено.
8) сведения об участнике закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;
9) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 статьи 9 Положения о закупке в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее «Положение») за два года, предшествующих закупке;
10) сведения об участнике закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков.
11) подтвердить право на поставку товара, производителем которого участник закупки не является.
(- копии документов, подтверждающих право на поставку товара (копии дилерского или дистрибуторского договора или документа от изготовителя или официального представителя изготовителя указанного в заявке товара, подтверждающие право на законных основаниях предлагать такой товар, заверенные в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно – печатью и подписью уполномоченного лица участника аукциона с датой заверения. В случае если оригиналы указанных документы, выполнены на иностранном языке, они должны сопровождаться переводом на русский язык, а подпись переводчика должна быть нотариально заверена).
Пункт 22 Дополнительные (квалификационные) требования к участнику закупки.
Не предусмотрено
Пункт 23 Обеспечение возврата аванса
Не предусмотрено
Пункт 24 Обеспечение исполнения гарантийных обязательств
Не предусмотрено
Пункт 25 Возможность изменения объема закупаемых товаров (работ, услуг) в ходе исполнения договора.
Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор.
При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик, по согласованию с поставщиком, вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на двадцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.
Пункт 26 Возможность увеличения количества поставляемых товаров при заключении договора.
Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора.
Пункт 27 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1352 от 11 декабря 2014года.
Участниками закупки могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (не установлено)
Участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - декларация), содержащая в том числе сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах и их видах деятельности, заполняется в форме, установленной настоящей документацией.
(соответствие данному требованию подтверждается по форме 3 Части IV аукционной документации);
Участниками закупки могут являться поставщики (подрядчики, исполнители) с обязательным условием привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве субподрядчиков (соисполнителей) (не установлено)
Участники такой закупки представляют в составе заявки на участие в закупке план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 4 Части IV аукционной документации);
План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства содержит следующие сведения:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства - субподрядчика (соисполнителя);
б) предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг;
в) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем);
г) цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем).
В состав заявки участник закупки должен включить декларацию, подготовленную по форме 3 Части IV аукционной документации в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства.
Пункт 28 Сроки подачи запросов на разъяснение положений документации и предоставления разъяснений положений документации Заказчиком.
Дата начала срока подачи запросов на разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме: «28» октября 2016 г.
Дата окончания срока подачи запросов на разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме: «15» ноября 2016 г
Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме осуществляется Заказчиком в соответствии с п.2.2.3. Раздела I.2 Части 1 настоящей документации.
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _________
на поставку ____________________________
г. Ставрополь «__» ________ 2016 г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании доверенности №___________ от __________ г., с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет от 27.07.2012г., на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № ___ (протокол от _______ №_________), заключили настоящий договор на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке _______________ (далее – товар), согласно спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Цена договора
2.1. Цена договора составляет __________ (________________________) ___________, в том числе НДС (___%): ________________ (_____________________) _______________. Оплата по настоящему договору производится в рублях Российской Федерации.
2.1.1. Официальным курсом иностранной валюты к рублю Российской Федерации, используемым при оплате договора, является курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату составления Заказчиком платежного документа.
2.1.2. Стороны признают, что при исполнении настоящего договора существенным изменением обстоятельств является увеличение курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, на дату платежа, на пятнадцать и более процентов с даты заключения договора. Данное условие одновременно является соглашением сторон о цене (п. 2 ст.317 Гражданского кодекса РФ).
2.2. Цена договора включает: стоимость товара, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по доставке товара до места эксплуатации, упаковке, маркировке, подъему на этаж, инструктаж специалистов заказчика о правильной безопасной эксплуатации товара, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также торговые надбавки, если они установлены.
2.3.Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.
2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения количества товаров и иных условий исполнения договора.
2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество товаров при изменении потребности в товарах. В случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.
2.6. При поставке дополнительного количества товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству товаров, но не более чем на двадцать процентов цены договора.
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится Заказчиком за счет средств автономного учреждения. Расчеты с Поставщиком в пределах стоимости (цены) поставленного товара, осуществляются в безналичной форме в следующем порядке:
_________________________ (в соответствии с п. 6 Информационной карты).
3.2. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры, акты приемки-сдачи товара и т.п. документы.
3.3. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
3.4. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
4. Требования, предъявляемые к товару
4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).
4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.
Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.
4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.
4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.
4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
4.6. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Заказчику с момента поставки товара и подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки и акта пусконаладочных работ или акта устранения недостатков.
4.7. По согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.
5. Требования к условиям и способам поставки товара,
сроки исполнения обязательств по поставке товара.
5.1. Товар в полном объеме должен быть поставлен в течение ____ дней со дня заключения договора по адресу: _________________________.
Срок поставки включает доставку товара непосредственно до места эксплуатации, разгрузка, подъем на этаж (при необходимости), пусконаладочные работы, инструктаж на русском языке специалистов Заказчика о правильной и безопасной эксплуатации товара.
Доставка товара непосредственно до места эксплуатации, разгрузка, подъем на этаж (при необходимости), пусконаладочные работы, инструктаж на русском языке специалистов Заказчика о правильной и безопасной эксплуатации товара осуществляется за счет Поставщика и его силами.
5.2. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.
Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.
5.3. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара, выполнение сопутствующих работ (оказание услуг) и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим договором.
5.4. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных в настоящем договоре.
5.5. В случае приостановления исполнения обязательств по настоящему договору в связи с существенным изменением обстоятельств сроки исполнения обязательств, установленные настоящим договором, продлеваются соразмерно периоду времени, в течение которого исполнение обязательств по настоящему договору было приостановлено.
6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства
6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя.
6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
6.3. Гарантийный срок на товар составляет ______________ месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с даты поставки товара и подписания акта пусконаладочных работ.
Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать срок 30 дней со дня наступления гарантийного случая.
6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком, представляет собой выезд специалиста в течение 2 (двух) рабочих дней в адрес по месту поставки товара, ремонт или замену вышедших из строя элементов поставленного товара.
В случае невозможности произвести ремонт в течение 3 (трех) рабочих дней Поставщик предоставляет Заказчику функционально аналогичный товар на время ремонта.
7. Порядок приемки-сдачи товара
7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (Приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.
7.1.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту приемки-сдачи товара.
7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.
7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика визируют товарные накладные и акты приемки-сдачи товара или составляют мотивированное заключение о ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам проверки исполнения обязательств по настоящему договору Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт приемки-сдачи товара или мотивированный отказ от его подписания.
7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта приемки-сдачи товара Поставщик обязан подписать со своей стороны акт приемки-сдачи товара и возвратить экземпляр акта Заказчику.
7.5. При обнаружении недостатков поставляемого товара после его приемки, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках товара и сроках его замены на товар надлежащего качества или допоставки товара.
Если Поставщик не явится для подписания акта в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки товара.
7.6. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки-сдачи товара, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.
7.7. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.
8. Права и обязанности Заказчика
8.1. Заказчик вправе:
8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.
8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.
8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.
8.1.5. В случае существенного изменения обстоятельств, обратиться к Поставщику с предложением о приостановлении исполнения обязательств по настоящему договору, о расторжении настоящего договора в связи с существенным изменением обязательств, а в случае отказа Поставщика от заключения такого соглашения – в судебном порядке расторгнуть настоящий договор.
8.2. Заказчик обязан:
8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.
8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.
9. Права и обязанности Поставщика
9.1. Поставщик вправе:
9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
9.2. Поставщик обязан:
9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие поставке работы и услуги и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.
9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
9.2.3. В случае обращения Заказчика на основании п. 8.1.5. настоящего договора в срок не более чем 10 (десять) календарных дней с момента получения такого обращения рассмотреть его и направить Заказчику ответ о согласии расторгнуть договор в связи с существенным изменением обстоятельств либо об отказе от расторжения договора.
10. Ответственность Сторон
10.1. Ответственность Заказчика:
10.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
10.2. Ответственность Поставщика:
10.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, нарушения сроков выполнения сопутствующих поставке работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения.
10.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.
10.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.
10.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.
10.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
10.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:
10.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
10.5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней после начала их действия и прекращении соответственно.
10.5.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.
10.5.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 1 (один) месяц.
10.5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
10.5.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.
10.5.7. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.
10.5.8. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.
11. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
11.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ставропольского края.
12. Срок действия, изменение и расторжение договора
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
12.2. Договор действует до полного исполнениями Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
12.3. Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору может быть взыскана за пределами срока действия договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Положением о закупке ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», закупочной документацией.
Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемыми частями договора.
12.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
12.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;
б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;
в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.
12.7. Настоящий договор может быть расторгнут Сторонами путем обмена юридически значимыми сообщениями на основании п. 8.1.5 и 9.2.4. настоящего договора. В таком случае договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком ответа Поставщика о согласии расторгнуть договор в соответствии с существенным изменением обстоятельств. При этом отдельного соглашения о расторжении договора Сторонами не составляется.
13. Прочие условия договора
13.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах, ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов.
13.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.
13.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) идентичных, подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, два – у Заказчика.
13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
13.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
Приложение 1 – Техническое задание;
Приложение 2 – Акт приемки-сдачи товара;
Приложение 3 – Акт пусконаладочных работ.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Заказчик:
|
Поставщик:
|
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»
Юридический/почтовый адрес: 355009 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д.1
ИНН/КПП2635014955/263401001
Получатель: УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» Л/счет 30216Ш58810)
Р/счет 40501810700022000002
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. СТАВРОПОЛЬ
БИК 040702001
ОКОНХ 92110
ОКПО 02067965
ОГРН 1022601961580
ОКОПФ 20901
ОКТМО 07701000
КБК 00000000000000000130
____________________ /______________/
М.П.
|
|
|