Договор № д /13 купли-продажи и монтажа сплит-систем с 5-ти летней гарантией

Скачать 156.93 Kb.

Название	Договор № д /13 купли-продажи и монтажа сплит-систем с 5-ти летней гарантией
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы

Договор № Д - /13

купли-продажи и монтажа сплит-систем с 5-ти летней гарантией

г. Майкоп « » 2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Джун ЛТД", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Сотникова Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Е , именуемая в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется передать:

1.1.1. Кондиционеры (сплит-системы) Gree (тепло / холод) мощностью охлаждения 2,2 кВт, мощностью обогрева 2,3 кВт - 1 шт., (далее Товар), инструкцию по эксплуатации на русском языке, один экземпляр настоящего договора в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется осмотреть, принять Товар, на условиях, установленных настоящим договором.

1.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику, в день полной оплаты Товара Заказчиком. Заказчик покупает Товар для личного пользования.

1.3. Модель и мощность кондиционера (сплит-системы) Gree выбрана Заказчиком на площадь м^2.

1.4. Исполнитель обязуется произвести монтажные работы по кондиционированию (далее Работы) приобретенной Заказчиком сплит-системы в количестве -1 шт. с использованием установочных материалов и спец. крепежа Исполнителя.

1.5. Заводские номера установленных блоков:
Внутренний блок :GWH 07 NA-K3NNB3B/I ______________________________

Наружный блок :GWH 07 NA-K3NNB3B/O_______________________________
Внутренний блок :GWH 09 NA-K3NNB3B/I________________________________

Наружный блок :GWH 09 NA-K3NNB3B/O_________________________________

2.Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Передать Товар и относящиеся к нему документы Заказчику на условиях, установленных настоящим договором.

2.1.2. Обеспечить своевременную передачу Товара.

2.1.3. Доставить Товар в количестве и качестве, соответствующих требованиям договора, в заводской таре и упаковке, исключающих возможность его порчи (уничтожения) при перевозке;

2.1.4. В случае наличия дефектов по вине завода-изготовителя будет произведена замена только бракованных элементов. В случае невозможности ремонта Товара в сроки отведенные на это законом «О защите прав потребителей» Исполнитель обязуется заменить некачественный Товар.

2.1.5. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения договора Исполнитель знал или не мог не знать.

2.1.6. Передать Товар Заказчику « » 2013 г.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Оплатить за Товар его цену в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.2. Осмотреть Товар при передачи Товара Исполнителем Заказчику.

2.2.3. При обнаружении несоответствия Товара требованиям настоящего договора Заказчик должен немедленно уведомить Исполнителя о характере обнаруженного несоответствия.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Обеспечить доступ работников Исполнителя к месту проведения работ в согласованное с Исполнителем время;

2.3.2. Перед выполнением работ согласовать с Исполнителем размещение внутреннего и наружного блоков сплит-системы, межблочных коммуникаций, кабеля электрического питания и отвода дренажного трубопровода в письменном виде. Перенос в дальнейшем, вышеуказанных блоков сплит-системы, по желанию Заказчика оплачиваются им отдельно, по действующим тарифам Исполнителя;

2.3.3. Взять на себя ответственность перед третьими лицами за выбор места размещение наружного блока сплит-системы, отвода дренажного трубопровода и проведение трассы (коммуникации между внутренним и наружным блоками),

2.3.4. Осмотреть и принять результат работ выполненных Исполнителем в день фактического окончания работ. При обнаружении несоответствия результата работ требованиям настоящего договора, или ненадлежащего качества работ, Заказчик должен немедленно уведомить Исполнителя о характере обнаруженного несоответствия;

2.3.5. Оплатить за выполненную Исполнителем работу сумму договора в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. Клиент имеет право задавать вопросы, делать свои предложения бригадиру монтажников, если клиент считает, что работы выполняются не правильно, он может позвонить менеджеру объекта.

Клиент берет на себя ответственность за выполнение работ согласно его требованиям, принимая на себя риск того, что оборудование в этом случае будет работать с перебоями или некорректно.

Исполнитель имеет право отказаться от выполнения работ, если клиент предъявляет такие требования, выполнение которых могут принести к замыканию электропроводки, пожару, разрушению несущих конструкций здания, падению монтируемого оборудования или причинения вреда третьим лицам.

2.4.2. Предъявлять претензии к качеству выполненных работ и монтажных материалов в течение всего срока гарантии.

2.4.3. В случае отсутствии на объекте в момент проведения работ по монтажу кондиционера (сплит-системы), Заказчик доверяет выполнение всех условий пункта 2.1. данного договора _________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о.)

2.5. Исполнитель обязуется:

2.5.1. Перед выполнением работ согласовать с Заказчиком размещение внутреннего и наружного блоков сплит-системы, межблочных коммуникаций, кабеля электрического питания и отвода дренажного трубопровода и зафиксировать это в виде рабочей схемы.

2.5.2. Обеспечить качественное выполнение работ в согласованные сторонами сроки и в объеме, предусмотренном настоящим Договором.

2.5.3. Предупредить Заказчика о возможной порче имущества при проведении работ, если такая опасность существует.
3.Сумма договора и порядок расчетов

Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оборудования Gree по цене 21 000 руб. 00 коп. (Двадцать одна тысяча руб. 00 коп.).
Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость стандартного монтажа кондиционеров (сплит-систем) Gree по цене руб. 00 коп. ( руб. 00 коп.). В случае возникновения необходимости, расходный материал из расчета 500 руб. за 1 м фреоновой трассы, без учета стоимости пластикового короба. Общая сумма Договора руб. 00 коп. ( руб. 00 коп.).

Дополнительно затраченные метры фреоновой трассы _________м, на сумму _____________руб.

Дополнительно затраченные материалы _________________________, на сумму ___________руб.

Стандартный монтаж подразумевает следующее:

1.Наружный блок устанавливается под окно;

2.Длина фреоновой трассы не должна превышать более 1 м.;

3.Фреоновая трасса и провода проходят по наружной стене здания;

4.Фреоновая трасса крепится к наружной стене здания в тех местах, до которых возможно дотянуться из окна;

5.Пластиковый короб, проходящий от внутреннего блока до отверстия в стене комнаты, имеет размеры 80х40 мм. цвет белый;

6.Участок короба от внутреннего блока до наружной стены будет проложен с уклоном, в сторону стены, для удаления конденсата;

7.В связи с тем, что монтаж будет выполняться без альпинистов, клиент предупрежден, что не будет соблюдена вертикальность и горизонтальность прохождения фреоновой трассы по наружной стене.

8.В стоимость монтажных работ не входит стоимость услуги пром. альпинистов и авто вышки («мех руки»), их услуга оплачивается Заказчиком отдельно, если такая необходимость возникнет в силу непредвиденных обстоятельств.

4. Порядок исполнения договора по монтажу

4.1. Монтажные работы производятся « » 2013г. Монтаж оборудования может быть перенесён в случае выпадения осадков в день выполнения работ, сильного ветра, отсутствия электричества на объекте и других форс-мажорных обстоятельств или по согласованию сторон.

4.2. Работы по монтажу кондиционера (сплит-системы) производятся по адресу: г. , ул. Дом , кв. .

4.3. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания и действует до фактического исполнения сторонами вытекающих из него обязательств.
5. Ответственность сторон

5.1. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Исполнителю пени из расчета 0,2 % от суммы оборудования за каждый календарный день просрочки, рассчитывая со дня когда должен был быть произведен платеж.

5.2. За просрочку сроков выполнения работ по данному договору Исполнитель уплачивает Заказчику пени из расчета 0,2 % от суммы внесенной предоплаты за каждый рабочий день просрочки, начиная со следующего дня, после дня когда должны были быть выполнены работы.

5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего договора.

5.4. Исполнитель освобождается от ответственности предусмотренной п. 5.2. настоящего договора в случае если просрочка срока выполнения работ по данному договору была по вине/инициативе Заказчика или из-за обстоятельств независящих от Исполнителя.

5.5. Меры имущественной ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
6. Сроки и условия гарантии на сплит-систему, ремонтно-монтажные работы и материалы.

6.1. Исполнитель принимает на себя обязанность по гарантийному ремонту сплит-системы, установленной по данному договору. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет с момента передачи сплит-системы Заказчику.

6.2. Гарантийный срок на работы по монтажу сплит-системы и монтажные материалы соответствует сроку расширенной гарантии на саму сплит-систему, указанному в п.6.1. настоящего договора. Все данные сплит-системы заносятся в настоящий Договор. Настоящий договор является эквивалентом гарантийной книжки (гарантийного талона).

6.3. Исполнитель принимает на себя гарантийные обязательства по ремонту сплит-системы, гарантию на монтажные работы и материалы, при выполнения ниже перечисленных условий:

6.3.1. Техническое обслуживание (далее ТО) внутреннего и наружного блока кондиционера (сплит-системы) производится Исполнителем ежегодно на протяжении всего срока гарантии в течение 13 недели с начала года за исключением воскресенья и праздничных дней. (Так например, в 2014 году, указанное техническое обслуживание производится в срок с 25 марта по 1 апреля.) Техническое обслуживание внутреннего блока (только для моделей тепло/холод ) производится ежегодно в течение 1- ой недели с начала года за исключением воскресенья и праздничных дней. Перенос сроков выполнения технического обслуживания возможен только по согласованию обеих сторон и в случае невозможности выполнения Исполнителем своих обязательств, в связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно: осадки, сильный ветер, температура наружного воздуха ниже + 5 ⁰ С. Данные о проведение работ по техническому обслуживанию заносятся в Талон ТО и один экземпляр выдается Заказчику. Если Заказчик в разговоре по телефону с представителем Исполнителя отказывается от проведения планового технического обслуживания, то Исполнитель посылает ему заказное письмо с датой, когда ТО должно быть произведено со ссылкой на пункт договора и уведомлением, что в противном случае договор о дополнительной гарантии будет расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке без каких-либо компенсаций Заказчику.

6.3.2. Так же техническое обслуживание внутреннего и наружного блока кондиционера (сплит-системы) необходимо проводить дополнительно и в другие сроки по мере необходимости, если он установлен вблизи источника загрязнения: дорога, рядом растущие тополя, цементное или асбестовое производство и т.д.

6.3.3. Заказчик оплачивает техническое обслуживание сплит-системы исходя из действующих расценок Исполнителя на момент выполнения работ.

6.3.4. Техническое обслуживание наружного блока, расположенного свыше 2-го этажа, выполняется промышленными альпинистами за отдельную оплату исходя из действующих расценок Исполнителя на момент выполнения работ. Это правило не распространяется на те наружные блоки, которые устанавливались со стороны балкона или из окна.

6.3.5. Чистка электро-статических фильтров (фильтров-сеток) сплит-системы производится самим Заказчиком не реже 2-х раз в месяц.

6.3.6. При проведении технического обслуживания обязательна замена фильтров не реже, чем определено заводом-изготовителем. Заказчик оплачивает заменённые воздушные фильтры исходя из действующих расценок Исполнителя на момент выполнения очередного ТО.

6.3.7. Заказчик имеет право отказаться от плановой замены фильтра. В этом случае Исполнитель обязан удалить из сплит-системы старый фильтр, и предупредить об этом Заказчика. Замена или удаления фильтров необходима для того, чтобы фильтр забитый пылью, плесенью, микробами и т.д. не оказывал негативное воздействие на работу самой слит-системы и на здоровье находящихся в помещении людей.

6.3.8. Запрещено использовать сплит-систему в режиме «охлаждение» и «осушение» при температуре наружного воздуха ниже чем +1 ⁰С.

6.3.9. Запрещено использовать сплит-систему в режиме «обогрев» при температуре наружного воздуха ниже чем - 7 ⁰С (для моделей с фреоном R- 22) и ниже чем -10 ⁰ С (для моделей систем с фреоном R-410), кроме специальных моделей в «Арктическом исполнении». Признаком работы при более низких температурах наружного воздуха является гидравлический удар, приводящий к выходу компрессора из строя. Факт гидро-удара определяется технической экспертизой. Замена компрессора сплит-системы, вышедшего из строя вследствие гидро-удара, не является гарантийным случаем и оплачивается Заказчиком исходя из действующих расценок Исполнителя на момент выполнения работ.

6.3.10. На всем протяжении 5-летней гарантии собственником сплит-системы может являться только Заказчик. В случае продажи Заказчиком сплит-системы новому владельцу необходимо заключить новый договор расширенной гарантии с Исполнителем.

6.3.11. Во время всего срока гарантии перенос кондиционера в другое место не допускается.

6.3.12. При обнаружении неисправности Заказчик обязан немедленно прекратить использование сплит-системы, отключить её от электрической сети и сразу позвонить в сервисный центр Исполнителя. Перечень основных признаков неисправности кондиционера указан в инструкции по эксплуатации сплит-системы.

6.3.13. При обращении в сервисный центр Исполнителя заказчик обязан выполнять просьбы оператора о проверке выставленных параметров на пульте дистанционного управления (далее ПДУ), подключения кондиционера к электрической сети, работоспособности электрической розетки, самостоятельной замене Заказчиком батарейки в ПДУ на заведомо исправные и т.д. Заказчик не имеет права требовать выезда ремонтной бригады, не проверив, те возможные причины неработоспособности кондиционера, которые явно не могут быть признаны браком завода- изготовителя. Если при выезде специалиста Исполнителя на место предполагаемого ремонта сплит-системы выяснится, что причиной её неработоспособности являются неправильные действия Заказчика, как пользователя или действий третьих лиц или любых иных причин, кроме неисправностей, возникших по вине завода-изготовителя, или действий монтажной бригады Исполнителя, то Заказчик обязан оплатить стоимость выезда специалистов для диагностики кондиционера исходя из действующих расценок Исполнителя на момент выполнения работ.

6.3.14. При выявленной неисправности сплит-системы по вине завода-изготовителя или действий монтажной бригады Исполнителя производится только ремонт сплит-системы с заменой вышедших из строя компонентов. Исполнитель не обязан полностью заменять внутренний и/или наружный блоки сплит системы.

6.3.15. В случае гарантийного ремонта исполнитель обязан осуществить ремонт без какой-либо дополнительной платы со стороны Заказчика. Исполнитель при осуществлении гарантийного ремонта не вправе требовать от Заказчика оплаты за запасные части, фреон, ремонтные работы, привлечение мех. руки или промышленных альпинистов.

6.3.16. Если при проведении гарантийных работ Исполнитель обнаружит, что сплит-система нуждается во внеплановом ТО, то он обязан предоставить Заказчику объективные данные, подтверждающие необходимость таких работ. Например, показать ему сильно загрязнённые испарители внутреннего или внешнего блоков или иные веские причины. В этом случае Заказчик обязан оплатить стоимость только технического обслуживания, а не ремонта, исходя из действующих расценок Исполнителя на момент выполнения работ.

6.3.17. Если сроки гарантийного ремонта сплит-ситемы превышают 5 (пять) рабочих дней по Краснодару или 8 (восемь) рабочих дней по Краснодарскому краю, то Исполнитель обязан бесплатно предоставить и установить Заказчику на всё время ремонта другой кондиционер (сплит-систему или мобильный кондиционер) из подменного фонда Исполнителя. Мощность кондиционера из подменного фонда должна быть не меньше мощности сплит-системы Заказчика. После окончания гарантийного ремонта Исполнитель обязан бесплатно демонтировать кондиционер из подменного фонда и вывезти последний на склад Исполнителя.

6.3.18. Если Исполнитель нарушит сроки выполнения ремонтных работ без предоставления Заказчику кондиционера из подменного фонда, указанных в п. 6.3.17. настоящего Договора, то Исполнитель обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 0,25% от стоимости неисправного оборудования, указанного в настоящем договоре, за каждый рабочий день просрочки.

6.3.19. При внесение Заказчиком доработок в заводскую комплектацию кондиционера (установка в наружный блок низкотемпературного комплекта, установка грелки на дренажную систему, установка дренажной помпы и т.д.) договор о дополнительной гарантии будет расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке без каких-либо компенсаций Заказчику.

6.3.20. Заказчик дает согласие на размещение телефона и названия фирмы-продавца на наружном блоке сплит-системы.

6.4. Гарантийные обязательства не распространяются:

6.4.1. На сплит-систему, получившую механическое, химическое повреждение (в том числе корпуса), ПДУ.

6.4.2. На сплит-систему со следами вскрытия корпусов (узлов) или следами несанкционированного ремонта.

6.4.3. На сплит-систему, внутри которой обнаружены следы бытовых насекомых и животных (экскременты которых являются химически агрессивными, их воздействие приводит к разрушению контактных дорожек и порче электронных элементов схем).

6.4.4. На сплит-систему с загрязнением внутреннего и наружного блоков, приведшим к перегреву компрессора.

6.4.5. На сплит-систему, испорченную в результате наступления обстоятельств форс-мажора (стихийные бедствия, пожар, затопление, удара молнии, несоответствия параметров электрической сети 220В ±10% и т.п.).

6.4.6. На сплит-систему с внесенными доработками в заводскую комплектацию (установка в наружный блок низкотемпературного комплекта, установка грелки на дренажную систему, установка дренажной помпы и т.д.).

7. Изменение и расторжение договора

7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами договора.

7.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и в других случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом или другими законами РФ.В случае расторжения настоящего договора стороны производят взаиморасчеты в течение трех рабочих дней.

7.3. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания и действует до фактического исполнения сторонами вытекающих из него обязательств.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (землетрясения, пожары, наводнения, ураганы, военные действия, принятие законодательных актов, изменение налогов и т.д.) возникших в результате непредвиденных событий чрезвычайного характера, которые нельзя было предвидеть и избежать.

8.2. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 1 (одного) месяца, Исполнитель и Заказчик обсудят меры, необходимые для продолжения или прекращения выполнения своих обязательств. Если стороны не смогут договориться в течение 1 (одного) месяца, то каждая из сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора.
9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны вправе передать их на рассмотрение в судебном порядке в Арбитражный суд Краснодарского края.

9.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия договора

10.1. Срок действия настоящего договора 5 (пять) лет с момента подписания.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Всего 5 (пять) страниц. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего договора.
11.Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель		Заказчик
ООО «Джун ЛТД» г. Майкоп, ул. Хакурате, 155 р\с 40702810200000000317 в АКБ «Новация» г. Майкоп к\с 30101810300000000700, БИК 047908700 ИНН 0105024094, ОКОНХ 71200, ОКПО 39688933 Тел./факс: (8772) 57-00-13, 57-00-16, 54-75-27, 527-888		ФИО: адрес: г. , ул. , дом , кв № . тел. Моб.: 8- -
Директор ООО «Джун-ЛТД» /______________________ / Ю.Ю. Сотников		_______________________ /_______________ (Подпись) расшифровка подписи

	Договор купли-продажи автотранспорта для целей лизинга Ая инжиниринговая компания «атомэнергопроект», именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице Президента Лимаренко Валерия Игоревича,...		Договор купли-продажи смарт терминала эвотор Общества с ограниченной ответственностью «эвотор» (огрн 5157746008107, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 119 021,...
	Оферта (СБ) договор купли-продажи смарт терминала эвотор Общества с ограниченной ответственностью «эвотор» (огрн 5157746008107, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 119 021,...		Договор купли-продажи товаров Требование о расторжении договора купли-продажи автомобильных колес и возврате уплаченной за товар суммы является правомерным, если...
	Договор розничной купли-продажи Общества с ограниченной ответственностью «сакс игрушки», именуемого в дальнейшем «Продавец», и Покупателем, принявшим настоящее публичное...		Договор № кп 10 купли-продажи Устава именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем
	Договор купли-продажи №		Договор купли-продажи
	Договор купли-продажи товара №		К извещению о проведении запроса предложений Договор) о нижеследующем: вместе именуемые "Стороны", а индивидуально "Сторона", заключили настоящий договор купли-продажи транспортного...
	Договор купли-продажи Устава, с одной стороны, и ООО "Авто Консул", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Потаповой Е. А., действующей на основании...		Приложение №3 к Извещению и Документации запроса котировок №000002-зк...
	Проект договор № купли-продажи автомобиля г. Чебоксары " " Республики Чувашское книжное издательство Мининформполитики Чувашии", в лице директора Комиссарова Валерия Петровича, действующего...		Договор купли-продажи Федерального государственного унитарного предприятия «Экспериментальное» в лице врио директора Солод Валерия Ивановича, действующего...
	Договор купли-продажи Автомобиля (ЮЛ) ф renault Открытое акционерное общество «Волгоградоблэлектро», именуемое в дальнейшем «покупатель», в лице Генерального директора Полицимако...		Извещение о проведении запроса котировок цен Наименование Заказчика процедуры закупки, с которым будет заключен Договор купли-продажи

Договор № д /13 купли-продажи и монтажа сплит-систем с 5-ти летней гарантией

Похожие: